產(chǎn)品定做合同范本
定作合同是由承攬人根據定作人要求的品種、數量、質(zhì)量及規格，使用自己的原材料、設備、勞動(dòng)為定作人加工特定的產(chǎn)品，定作人給付相應報酬的協(xié)議。下面是小編為大家整理的產(chǎn)品定做合同范本，歡迎閱讀。
產(chǎn)品定做合同范本（一）
承攬方（全稱(chēng)）： _________________________________________
定作方（全稱(chēng)）：_________________________________________
合同編號： ______________簽訂地點(diǎn)： ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價(jià)
金額
分期交（收）貨數量
備注
總金額（大寫(xiě)）__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫(xiě)）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。
2、承攬方應該根據定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。
2、時(shí)間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點(diǎn)：定作方的違約責任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失時(shí)，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤�，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無(wú)故拒絕接收定作物的`，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn)：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書(shū)，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項：
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿＿ 開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
產(chǎn)品定做合同范本（二）
定做方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：遼寧北辰窗業(yè)有限公司
承攬方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
甲方委托乙方 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：定做物
第二條：定做物質(zhì)量要求：
1.按國家標準執行。
2.乙方提供封存樣品，由雙方代表當面封簽，作為驗收的依據
第三條：原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：
1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供，具體原材料名稱(chēng)、規格、單位、技術(shù)標準、質(zhì)量要求以雙方確認的附件內容為準。
2.甲方可按合同規定的原材料要求對乙方在加工過(guò)程中進(jìn)行檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補充，乙方應當在15日內按照甲方的要求調換或補充完畢，否則甲方拒絕付款。乙方未經(jīng)甲方同意，不得對甲方要求的原材料更換，。
第四條：技術(shù)資料，圖紙提供辦法：
1.甲方應當在協(xié)議簽訂后2 天內向乙方提供定做物相關(guān)的洞口尺寸、施工圖紙、技術(shù)交底等相關(guān)技術(shù)資料。
2.乙方應當在收到定作物等相關(guān)資料后遵照甲方要求兩天內向甲方提供定作物的風(fēng)格設計圖紙及加工尺寸表、門(mén)窗加工用料優(yōu)化單、生產(chǎn)下料單等，甲方在收到乙方上述材料后需在 兩天內對乙方提供的資料進(jìn)行審核，經(jīng)甲方審核無(wú)誤（簽字）后乙方方可進(jìn)行加工。
3.甲方在定作物加工期間，發(fā)現乙方的門(mén)窗風(fēng)格設計圖紙、加工尺寸或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在2日內回復，出具修改意見(jiàn)。如甲方在2日內未得到答復，有權要求乙方停止工作，因此造成的損失，由乙方賠償。
4.乙方需按照甲方的要求進(jìn)行圖紙設計、下料，按照合同約定按時(shí)交付設計圖紙、下料單、優(yōu)化單。對于在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的設計錯誤，甲方有權要求乙方更換重作，費用由乙方自行承擔，否則甲方有權拒絕付款。
5.乙方必須對于承攬的工作保密，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。一經(jīng)查實(shí)，乙方留存甲方的技術(shù)資料和復制品，無(wú)論是否投入使作或是否創(chuàng )造經(jīng)濟價(jià)值，乙方均承擔違約金。
6.乙方必須使用自己的設備、技術(shù)和勞力，完成加工、定作、修繕等任務(wù)的全部?jì)热�，不得將本合同約定的部分或全部?jì)热萆米赞D包給第三方完成工作，否則甲方有權要求乙方停止施工，解除合同，并承擔違約責任。
第五條：價(jià)款和付款方式：
1.合同暫定總價(jià)款為 元，總價(jià)款包括由乙方包工、包原材料、包稅金（17%增值稅）、包制作、包質(zhì)量、包工期、包安全、包風(fēng)險、包售后服務(wù)。本合同履行過(guò)程中不管市場(chǎng)價(jià)格如何變化，雙方均按本合同確定的價(jià)格結算。乙方如在價(jià)格增長(cháng)而不履行或不完全履行合同，按合同暫定總價(jià)的20%給付甲方違約金。
2.合同預付款為 元。進(jìn)度付款按批次進(jìn)行。甲方每次提貨前，乙方需向甲方提供每批次對應價(jià)款金額的增值稅發(fā)票，否則甲方可先行提貨并順延付款時(shí)間。
3.付款均以銀行方式進(jìn)行結算，所有結算款必須按雙方約定的地址及賬號匯出，甲方不得對工程現場(chǎng)現金結算。
4.甲方每次付款給乙方時(shí)，乙方應當提供金額相同的正式商業(yè)發(fā)票給予甲方。否則甲方有權不予付款。
第六條：驗收標準和方法：
1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。甲方指派專(zhuān)人駐乙方廠(chǎng)內，協(xié)助乙方進(jìn)行定做產(chǎn)品的加工、檢驗、提貨相關(guān)工作。如乙方在定作產(chǎn)品過(guò)程中以次充好、偷工減料或其它質(zhì)量問(wèn)題，甲方一經(jīng)發(fā)現，乙方必須重新更換或重新制作，費用由乙方自行承擔，如果造成合同延期，乙方承擔違約責任，同時(shí)甲方有權解除合同。
2.甲方應當在接到乙方書(shū)面通知后 10 天內驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為 90 天。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由乙方負責修復或退換，費用乙方自行承擔。
3.雙方對承攬的定作物質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由北京市質(zhì)量技術(shù)監督局進(jìn)行鑒定，并以其檢驗結果為確定貨物質(zhì)量的最終依據。
第七條：提貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1.提貨時(shí)間：本合同簽訂后，甲方按所需要的訂貨批次、訂貨量及交貨時(shí)間向乙方發(fā)出書(shū)面訂貨制作通知，乙方應根據該通知的要求進(jìn)行制作并按時(shí)向甲方供貨。
2.交貨地點(diǎn)為乙方加工工廠(chǎng)，接貨單位（或接貨人）為甲方。每次提貨甲方應以書(shū)面蓋章或簽字為準。
3.原材料到加工廠(chǎng)內卸貨和定作物在加工廠(chǎng)內裝貨，運輸費用由乙方負責。
第八條：包裝要求
1.包裝要求：型材貼膜不破壞，整體纏繞保護。由于包裝不合格導致定作物損壞或滅失，由乙方承擔賠償責任。
2.包裝費用由乙方負擔。
第九條：運輸辦法及費用負擔：
1.運輸方式：汽運。
2.運輸費用由甲方負擔 。
第十條：乙方的違約責任：
1.未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，并向甲方賠償被拒部分定作物總價(jià)值的兩倍。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權拒收，拒收部分的原材料損失由乙方負責。
3.未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損，丟失的，由乙方賠償損失。
4.乙方逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的定作物總額的1‰償付違約金。逾期5天不能交付，視為乙方不能完成交貨，甲方可解除合同，乙方應向甲方支付違約金，支付數額為不能交貨部分定作物總價(jià)值的30%，并承擔甲方因此所受的損失。在甲方發(fā)出書(shū)面解除合同通知后，乙方需將甲方未加工制作部分的原材料全部運送至甲方指定地點(diǎn)，在辦理解除合同的過(guò)程中，乙方不得有任何阻撓。
5.甲方有權對乙方的設計提出建議和要求，以使乙方設計的更符合甲方的生產(chǎn)要求。如乙方所交定作物不符合甲方規定的，或在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的錯誤，甲方有權要求乙方應承擔補正之責任，乙方拒絕補正的，甲方有權單方解除合同。因乙方違反本合同約定致使合同全部或部分解除的，乙方應向甲方支付合同解除部分所涉總價(jià)款15％的違約金，并承擔甲方因此所受的損失。甲方違約致使合同無(wú)法執行，甲方補償乙方已發(fā)生損失并支付乙方解除部分10％違約金。
第十一條甲方的違約責任：
未按合同規定的日期付款，每按逾期一天 ，按逾期部分的1‰支付逾期付款違約金。
第十二條 其他約定：
其他有關(guān)技術(shù)協(xié)議書(shū)、技術(shù)資料、圖紙等也是合同的組成部分。
第十三條：糾紛的處理：發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可直接向甲方住所地法院提起訴訟。
本合同自_ _年 _月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號： 帳號：
日期： 日期：
【產(chǎn)品定做合同范本】相關(guān)文章：
產(chǎn)品訂貨合同范本01-13
產(chǎn)品訂單合同范本12-25