油漆工程施工合同范本
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的油漆工程施工合同，希望能夠幫助到大家。
油漆工程施工合同1
定作方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
鑒于甲方因生產(chǎn)需要需定作各類(lèi)電池機械機架油漆，乙方在施工定作時(shí)間及工藝要求方面能夠滿(mǎn)足甲方的需求，為保證合同產(chǎn)品質(zhì)量要求及能夠按期投入生產(chǎn)，雙方就施工定作各類(lèi)電池機械機架油漆相關(guān)事宜達成一致，特訂立本合同，具體內容如下：
一、在每次定作前，甲方開(kāi)立具體的委托施工定作單，其一般條款由本協(xié)議規定，補充條款在定作單中說(shuō)明，并經(jīng)雙方確認簽字或蓋章后生效。
二、委托施工定作單的主要內容為定作的產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、交貨期、定作工時(shí)、驗收標準。
五、定作場(chǎng)所由乙方負責，經(jīng)甲方同意也可置于甲方公司內，生產(chǎn)施工設備由甲方負責提供，生產(chǎn)中設備丟失、被盜、人為損壞由乙方負責。
七、生產(chǎn)工藝由乙方負責，甲方負責定作品的品質(zhì)檢驗標準和驗收方法，經(jīng)乙方確認后作為產(chǎn)品的唯一驗收標準。
八、乙方保證且不得將產(chǎn)品轉予第三方，亦不可授權第三方代為施工。
九、乙方所交付的施工好的成品，由甲方按雙方確認的品質(zhì)檢驗標準進(jìn)行驗收，產(chǎn)品性能質(zhì)量應與品質(zhì)檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的，甲方有權要求乙方退、返工。若產(chǎn)品不良屬于甲方提供的.材料造成，或是由于甲方發(fā)料錯誤，則由甲方支付返修費用，并以一對一兌換。如屬在生產(chǎn)過(guò)程中，由工藝所造成的產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題則由乙方無(wú)償返修。
十一、甲方按季度付清乙方施工制作完并且經(jīng)甲方驗收合格后的施工定作金額，未交付的定作產(chǎn)品定作金額則順延至下一季度結算。
十三、乙方應妥善保管甲方提供的原材料、設備、及其他物品，造成毀損、滅失的，應當償付損失。
十六、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
油漆工程施工合同2
甲方：
乙方：
甲方因工程施工需要，將 工程的油漆分項工程承包給乙方施工。為了明確雙方權、責、利，保證工程施工順利進(jìn)行，為社會(huì )提供高品質(zhì)的建筑產(chǎn)品。特制訂以下合同條款，雙方必須信守執行。
一、適用法律法規：
國家有關(guān)法律、法規及規范性文件均對本合同具有約束力。
二、工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
施工工藝要求： ，漆膜厚度必須符合國標。
備注：質(zhì)量及施工標準：按國家現行質(zhì)量評定標準和施工技術(shù)驗收規范執行。
承包方式：包工包料
工程內容包括： 按圖紙和實(shí)際需要。
三、合同單價(jià) 元/㎡（稅后不開(kāi)票價(jià)）
合同總價(jià)：工程量暫定 ㎡，總價(jià)款 元，大寫(xiě)，注：結算經(jīng)實(shí)際發(fā)生的噴涂面積為準。
四、甲方主要責任
1、甲方負責向乙方進(jìn)行工程、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全交底，監督焊工處理好焊口（焊口干凈、飽滿(mǎn)、達到現場(chǎng)監理驗收標準）
2、為乙方提供施工條件，其中包括現場(chǎng)的水、電、腳手架等。
3、向乙方提供其現場(chǎng)施工人員的住宿和材料庫房。
4、負責工程施工過(guò)程中的檢驗和驗收。
5、甲方在乙方進(jìn)場(chǎng)后，向乙方出示鋼結構電焊驗收報告，以證明現場(chǎng)已具備噴涂作業(yè)條件。
五、乙方的主要責任
1、乙方對其雇傭的施工人員進(jìn)行資格審查并有責任保證其人員的人身安全。
2、雇傭人員的身體素質(zhì)和技術(shù)水平能夠滿(mǎn)足工作需要，工人最小不得小于18周歲，最大不得超過(guò)55周歲。
3、乙方必須簽訂《安全協(xié)議書(shū)》并嚴格遵守其規定，施工中因違反《安全協(xié)議書(shū)》中的規定所的一切不良后果與損失均由乙方全部承擔。
4、乙方須提供材料廠(chǎng)家的檢驗報告、合格證及相關(guān)資料。
5、乙方承諾嚴格按照鋼結構氟碳噴涂施工工藝操作，保證施工質(zhì)量。
6、在質(zhì)保期間內，如屬于乙方質(zhì)量問(wèn)題需要維修，乙方負責免費維修服務(wù)；如因人為破壞或者其它一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協(xié)商，乙方承諾終身成本維修。
7、乙方進(jìn)場(chǎng)后，嚴格遵守現場(chǎng)管理制度，配合甲方項目經(jīng)理的管理。
六、付款方式及期限
1、乙方進(jìn)場(chǎng)3日內，甲方預付總工程款的30%作為訂金；
2、基材除銹、底漆噴涂全部完畢后3日內支付30%；
3、全部面漆噴涂完畢后3個(gè)工作日內雙方按照驗收標準驗收，驗收合格后5日內甲方應付清工程余款，即工程總款的35%。
4、余下5%作為質(zhì)�？�，保修期間自工程竣工驗收之日起算，為期1年，質(zhì)保期滿(mǎn)后，一月內一次性付清。
5、變更工程項目的，甲方應按雙方協(xié)商好的價(jià)格支付面漆完成工程款的同時(shí)一并支付給乙方。
七、工期
1、合同工期：按甲方進(jìn)度要求，從進(jìn)場(chǎng)施工之日起 個(gè)睛天內，完成本工程。
2、以下情況造成工期延誤雙方確認后可以順延。
�、挪豢煽沽�，其中包括地震、江澇、戰爭等。
�、圃O計變更原因。
�、菢I(yè)主原因。
八、雙方違約責任
1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2.無(wú)正當理由，甲方在應付款日期不付款，乙方催討時(shí)仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。
3.甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價(jià)款的1%支付給乙方。
4.乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達不到國家規范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1%。
九、附則
1、本合同一經(jīng)簽訂便具有法律效力，單方無(wú)權終止合同。
2、本合同在執行過(guò)程中，發(fā)生糾紛與矛盾時(shí)由雙方協(xié)商解決，在協(xié)調無(wú)果的情況下可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入補充條款，之補充條款與正文具有同等效力。
甲方： 乙方：
簽章： 簽章：
年 月 日 年 月 日
【油漆工程施工合同范本】相關(guān)文章：
油漆購銷(xiāo)合同范本11-13
油漆采購合同范本6篇10-20
油漆裝修合同范本(2篇)03-24
油漆裝修合同范本2篇03-19
油漆裝修的合同范本2篇05-11
油漆涂料購銷(xiāo)合同范本3篇11-26
如何選購油漆-油漆的選購誤區11-05
關(guān)于油漆工承包合同范本10-23