- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同(范本)
在當今社會(huì ),人們對合同愈發(fā)重視,越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同,它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編收集整理的加工承攬合同(范本),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
加工承攬合同(范本)1
定作方:_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方:_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
。玻牧系奶峁┮约耙幐、數量、質(zhì)量:
。常男械钠谙、地點(diǎn)和方式:
。矗炇諛藴屎头椒ǎ
。担Y算方式:
。叮`約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。ǎ保┏袛埛降倪`約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的.,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
。罚p方約定的其它條款:
。福陨蠗l款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
。梗竞贤瑘绦兄邪l(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
。保埃竞贤皇絖___份,正本雙方各執____份。
。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。
。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方:____ 承攬方:____
法定代表人:____ 法定代表人:____
____年____月____日
加工承攬合同(范本)2
委 托 方:簽 訂 地 點(diǎn):
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動(dòng)內容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時(shí)間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動(dòng)總金額為 ,(大寫(xiě) 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時(shí)間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的.工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承 攬 方:
單位名稱(chēng)(蓋章) 單位名稱(chēng)(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話(huà): 電話(huà):
加工承攬合同(范本)3
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規格(長(cháng),寬,高cm)│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn).甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收.驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
。常埃サ倪`約金.
三,乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話(huà):66.8971
開(kāi)戶(hù)銀行:××縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話(huà):33.7347
開(kāi)戶(hù)銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同(范本)4
甲方:(定作方)_________________制品廠(chǎng)
乙方:(承攬方)________________有限公司
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議:
風(fēng)險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。
1、印件名稱(chēng)一:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價(jià):_________,總價(jià):_________;
2、印件名稱(chēng)二:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價(jià):_________,總價(jià):_________;
3、印件名稱(chēng)三:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價(jià):_________,總價(jià):_________;
4、印件名稱(chēng)四:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價(jià):_________,總價(jià):_________;
總金額合計:人民幣______________元整(小寫(xiě)¥________元。)
2、由甲方將紙箱印制品材料于________年____月____日前交給乙方,并辦理交接手續。
風(fēng)險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
第二條:交貨時(shí)間
甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時(shí)間向乙方提供設計制作材料,乙方有權選擇書(shū)面通知甲方,書(shū)面通知到達甲方后,乙方有權選擇限時(shí)交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時(shí)間。
風(fēng)險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線(xiàn)、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的'路線(xiàn)和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第三條:交貨方式地點(diǎn)
交貨方式:
交貨地點(diǎn):
第四條:付款結算方式及時(shí)間
本合同總金額為_(kāi)_______元,甲方支付乙方合同總金額的______%,即_______元,作為定金及預付款,余款在乙方加工完成并交付之時(shí),由甲方把余款一次性打到________________有限公司對公帳戶(hù),開(kāi)戶(hù)行_______________,賬號:_______________________________。
甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權利和義務(wù)
1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應工作后,如因甲方原因未能及時(shí)投入生產(chǎn),乙方順延相應加工承攬物交付時(shí)間。
2、乙方在完成甲方項目設計后,經(jīng)甲方認可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應及時(shí)驗收并按照合同支付相應款項。
第六條:違約責任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產(chǎn)計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經(jīng)濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過(guò)程中,發(fā)生任何爭議,均應協(xié)商解決,不能達成一致意見(jiàn)的,雙方共同選定__________人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年____月____日
加工承攬合同(范本)5
委托方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 加工方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金, / 萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的.貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題,應及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方,因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。
3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí),需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開(kāi)始供應第一批構件,供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責,并在48小時(shí)內解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題,應立即停止使用,并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任,乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過(guò)60天時(shí),乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
加工承攬合同(范本)6
定作方:
合同編號:
簽訂地點(diǎn):
承攬方:
簽訂時(shí)間:
一、加工標的
貨物名稱(chēng)型號面料顏色單位數量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫(xiě))按實(shí)際金額結算 單價(jià)含線(xiàn) 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫(xiě))
材料質(zhì)量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的',應在3日內向定作方提出書(shū)面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書(shū)面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收,驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:
代表人:
時(shí) 間:
承攬方 :
代表人 :
時(shí) 間 :
加工承攬合同(范本)7
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠(chǎng) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長(cháng),寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的`,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話(huà):66.8971
開(kāi)戶(hù)銀行:縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號:104750
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話(huà):33.7347
開(kāi)戶(hù)銀行:縣支行
帳號:003485
加工承攬合同(范本)8
甲方:xxxxx(委托方)
乙方:xxxxxxxxxx(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
1、名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。
4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的'變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:xxxxxxxxx蓋章:
簽約人:xxx職務(wù):xxxxx電話(huà)號碼:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
已方:xxx蓋章:
簽約人:xx職務(wù):xxx電話(huà)號碼:xxxxxxxxxxxx
時(shí)間:20xx年x月x日
加工承攬合同(范本)9
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
1、名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。
4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的.變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話(huà)號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話(huà)號碼:
時(shí)間: 年 月 日
加工承攬合同(范本)10
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話(huà):電話(huà):
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
開(kāi)戶(hù)行:開(kāi)戶(hù)行:
帳戶(hù):帳戶(hù)
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿(mǎn)足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規定,本著(zhù)誠實(shí)信用,互惠互利原則,結合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量?jì)r(jià)款或酬金交貨數量及交貨期限
單價(jià)總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話(huà):________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話(huà):________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負責運至________車(chē)站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無(wú)法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費,在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時(shí)中國國內和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內勞務(wù)費用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長(cháng)履行合同的'期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間,如發(fā)生爭議,雙方應本著(zhù)友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無(wú)明文規定時(shí),適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時(shí)終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿(mǎn)之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書(shū)就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開(kāi)支,在加工費以外收取,但這些費用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術(shù)標準,對其規格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
加工承攬合同(范本)11
甲方:_______________________
乙方:_______________________
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿(mǎn)足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規定,本著(zhù)誠實(shí)信用,互惠互利原則,結合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:
質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點(diǎn):
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結構圖;
、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執行。
、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點(diǎn):在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:
原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:
交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點(diǎn):甲方指定場(chǎng)所________________________。
3、交貨時(shí)間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書(shū)面形式確認后,交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn),運費由乙方承擔。
第五條:
本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元,共_______套模具。
貨款結算時(shí)間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個(gè)月內付_______%。
第六條:
技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執行。
第七條:
質(zhì)量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題,甲方必須以書(shū)面的.形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書(shū)面通知24小時(shí)內出具解決方案并趕甲方現場(chǎng)進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執行。
第八條:
其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時(shí),乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書(shū)》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書(shū)》第11條規定執行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。
第九條:
雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔民事責任。
第十條:
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:
本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定,由雙方進(jìn)行協(xié)商調解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:
本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話(huà):_______________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_______________________
賬號:_______________________
_________年____月____日
乙方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話(huà):_______________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_______________________
賬號:_______________________
_________年____月____日
加工承攬合同(范本)12
定做方:
地址:
電話(huà):
法定代表人:
承攬方:
地址:
電話(huà):____________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1 本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書(shū),亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),定做方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙提供辦法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定做方;定做方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,承攬方應及時(shí)通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價(jià)款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進(jìn)行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時(shí)間內退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的'定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
10.2 交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定做物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過(guò)程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線(xiàn)、運輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報關(guān)(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產(chǎn)地等),導致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠(chǎng)展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷(xiāo)會(huì )、展覽會(huì )上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書(shū)面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據國家規定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí),承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無(wú)權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。
13.10 應非常小心地對待專(zhuān)門(mén)為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無(wú)需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術(shù)秘密應為定做方的無(wú)限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書(shū)面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時(shí),應當償付定做方實(shí)際支付的保管、保養費。
14.8 實(shí)行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實(shí)無(wú)法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無(wú)法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
法定地址:
電話(huà):
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
法定地址:
電話(huà):
________年_____月_____日
加工承攬合同(范本)13
合同編號:____________________ 簽訂地點(diǎn):___________________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱(chēng)及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價(jià)_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來(lái)完成?梢越挥傻谌送瓿傻腵工作是:
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條結算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫(xiě))__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:
第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同(范本)14
買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉移標的物的所有權于買(mǎi)受人,買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來(lái)說(shuō)包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術(shù)、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買(mǎi)賣(mài)合同經(jīng)常被混淆。
一、買(mǎi)賣(mài)合同與承攬合同的區分標準。
法律之所以區分各種有名合同,并在實(shí)體法和訴訟法中針對各類(lèi)合同作出不同的法律規定,原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,從實(shí)體法即《合同法》的規定來(lái)看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著(zhù)與買(mǎi)賣(mài)合同的顯著(zhù)區別:比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個(gè)加工過(guò)程,反過(guò)來(lái)也就是說(shuō),只有定作人控制整個(gè)加工過(guò)程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來(lái)解釋也就是說(shuō),只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過(guò)程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行必要控制時(shí),雙方才稱(chēng)得上達成了“加工承攬”的合意。在現實(shí)中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒(méi)有定作方控制生產(chǎn)過(guò)程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制,則不
論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來(lái)看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過(guò)訴訟管轄權的制
度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地,以方便辦案。這說(shuō)明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過(guò)程,審查的重點(diǎn)也是加工過(guò)程中雙方當事人權利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來(lái)看,說(shuō)明法院系統亦認為注重加工過(guò)程約定的合同才是承攬合同,反過(guò)來(lái)解釋就是,不注重加工過(guò)程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買(mǎi)賣(mài)合同。
由此可見(jiàn),二者的區別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產(chǎn)過(guò)程的控制和監督;如果一個(gè)合同規定了定作人對生產(chǎn)過(guò)程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買(mǎi)賣(mài)合同。
二、其他具體區別:
1、買(mǎi)賣(mài)合同以轉移所有權為目的,出賣(mài)人的主要義務(wù)是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。
2、在買(mǎi)賣(mài)合同中,雙方當事人的權利義務(wù)所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。
3、買(mǎi)賣(mài)合同的.標的物是雙方約定的出賣(mài)人應交付的物;承攬合同中
的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買(mǎi)賣(mài)合同的標的物可以是種類(lèi)物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著(zhù)特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時(shí)可以解除合同;而買(mǎi)賣(mài)合同的當事人并無(wú)此權利。
6、買(mǎi)賣(mài)合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風(fēng)險,可由買(mǎi)受人承擔,也可以由出賣(mài)人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風(fēng)險。
因此,實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無(wú)意在強調標的物的接受人對生產(chǎn)進(jìn)行控制的內容。比如審查合同有沒(méi)有約定標的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過(guò)程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過(guò)程的必要控制,如果沒(méi)有體現對生產(chǎn)過(guò)程的控制,應認定為買(mǎi)賣(mài)合同。反之則認定為承攬合同。
加工承攬合同(范本)15
合同編號:_____________
甲方:___________________
乙方:___________________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯(lián)系電話(huà):_______________
聯(lián)系電話(huà):_______________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的',承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長(cháng)春仲裁委員會(huì )申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______
授權代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯(lián)系電話(huà):_________________
聯(lián)系電話(huà):__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________________
賬號:_____________________
賬號:______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):__________________
簽訂地點(diǎn):__________________
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
承攬加工合同10-15
加工承攬合同10-31
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬協(xié)議09-15
承攬加工合同【薦】01-08
【薦】承攬加工合同12-31
【熱】承攬加工合同12-31
承攬加工合同【熱門(mén)】12-31