工程承攬合同精選15篇

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編幫大家整理的工程承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程承攬合同1

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關(guān)文件，遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。

　　一、工程名稱(chēng)：整修堰塘工程

　　二、工程地點(diǎn)：___鎮___村

　　三、工程內容及規模：

　　四、工程承包范圍：

　　五、工程期限：

　　1、本合同工期為：20___年___月___日開(kāi)工，至20___年___月___日完工。

　　2、如遇一下情況，工期順延。

　�。�1）施工現場(chǎng)不符合安全施工；

　�。�2）設計范圍內出現重大變動(dòng)；

　�。�3）人力自然災害而影響工程進(jìn)度；

　�。�4）甲方不能按合同規定支付工程款；

　　六、合同價(jià)款

　　工程總價(jià)：_______元

　　七、工程質(zhì)量要求

　　八、價(jià)格及支付方式

　　九、工程安全

　　乙方對施工現場(chǎng)實(shí)行安全文明標準化管理，確保安全施工無(wú)事故，若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。

　　十、甲方義務(wù)

　　十一、乙方義務(wù)

　　十二、工程違約責任、工程延誤違約

　　乙方在施工中，質(zhì)量，進(jìn)度，安全，服務(wù)等方面必須按約定執行，若一方違約賠償對方的一經(jīng)濟損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的'自然原因，由雙方另行協(xié)商。

　　本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方簽字：_______乙方簽字：_______

　　20___年___月___日

工程承攬合同2

　　定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約日期：____年____月____日

　　一、總則

　　1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。

　　2、甲方提出工程的具體要求，乙方據此合同規定負責的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。

　　二、工程類(lèi)型、費用構成

　　工程總費用為:￥元。

　　大寫(xiě)：人民幣整。

　　工程所需產(chǎn)品具體要求：

　　3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

　　四、運輸、安裝、調試及培訓

　　1、乙方負責(甲方協(xié)助)運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

　　2、安裝方式、位置及，由甲方確認后執行。

　　3、乙方承擔的具體工作包括：

　　(1)由乙方所在地至甲方指定地點(diǎn)的運輸。

　　(2)現場(chǎng)安裝、調試。

　　(4)對甲方操作人員的培訓。

　　4、甲方承擔的具體工作包括：

　　(1)及時(shí)提供工程安裝的`具體要求，安裝場(chǎng)地的施工條件說(shuō)明及通訊距離規定。

　　(2)派出一名專(zhuān)職人員負責配合乙方安裝。在乙方進(jìn)入現場(chǎng)施工時(shí)，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。

　　(3)負責施工現場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )、保衛、消防等所有協(xié)調工作及相關(guān)費用。

　　(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。

　　五、工程維護

　　4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

　　六、工程進(jìn)度及驗收

　　1.工程工期總計()天，從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。

　　2.現場(chǎng)安裝、調試完畢后的()天內，甲方應對整個(gè)顯示屏工程進(jìn)行驗收，驗收標準依據本合同各項條款規定及相關(guān)技術(shù)規范。

　　3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。

　　4.驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

　　5.甲方無(wú)正當理由在安裝調試完畢后的()天內不對工程進(jìn)行驗收，視為驗收合格。

　　6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場(chǎng)地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規定工期期滿(mǎn)后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費用。

　　七、工程費用結算方式

　　1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內，甲方預付乙方工程款%，計￥元，合同生效。

　　2.產(chǎn)品運抵甲方安裝現場(chǎng)后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;安裝調試完畢后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;驗收后，甲方在()天內將工程余款%，計￥元支付給乙方全部結清。

　　3.甲方在未付清全部工程費用以前，產(chǎn)品產(chǎn)權歸乙方所有�？罡肚搴�，產(chǎn)權歸甲方所有。

　　4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。

　　八、違約罰則

　　1.由于乙方原因，工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。

　　2.乙方必須根據合同要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則，乙方應承擔相應責任。

　　3.甲方在合同簽訂后未能及時(shí)預付工程款，則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時(shí)提供特殊軟件要求的技術(shù)資料或不履行協(xié)作義務(wù)等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實(shí)際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。

　　九、特別約定：(若沒(méi)有則注明無(wú))

　　十、爭議解決

　　在本合同及其附屬合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議，雙方應本著(zhù)互諒互讓的精神協(xié)商解決。

　　十一、附則

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。

　　2、任何一方代理人、地址、電話(huà)、開(kāi)戶(hù)銀行及帳號等信息發(fā)生變化，應書(shū)面通知另一方。

　　3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽定補充協(xié)議。

　　4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執份。

　　甲方單位名稱(chēng)(蓋章)

　　法人代表(簽字)

　　代理人(簽字)

　　詳細地址

　　郵編

　　電話(huà)

　　傳真

　　開(kāi)戶(hù)銀行帳號

　　乙方單位名(蓋章)

　　法人代表(簽字)

　　代理人(簽字)

　　詳細地址

　　郵編

　　電話(huà)

　　傳真

　　開(kāi)戶(hù)銀行帳號

工程承攬合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、 工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的.第二天計算工期,開(kāi)工日期為20xx年11月22日。

　　第二條甲方責任，權利和義務(wù)

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開(kāi)工現場(chǎng)準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔相關(guān)費用。

　　4、 根據乙方要求及時(shí)做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務(wù)

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開(kāi)窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)420元/m2×81 m2=34020元（大寫(xiě)：叁萬(wàn)肆仟零貳拾元）

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價(jià)860元/ m2×46.5 m2=39990元

　�。ù髮�(xiě)：叁萬(wàn)玖仟玖佰玖拾元）

　　3、上海雙雄銅門(mén)廠(chǎng)，單價(jià)12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫(xiě)：陸萬(wàn)零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門(mén)：?jiǎn)蝺r(jià)560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽(yáng)光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價(jià)450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛浴門(mén)，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內門(mén)，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質(zhì)量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦 理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫(xiě)）貳拾玖萬(wàn)肆仟貳佰叁拾貳元

　�。ㄐ�寫(xiě)）

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。

　　第七條 本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日

工程承攬合同4

　　甲方：內蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司

　　乙方：呼和浩特市金博建材門(mén)窗有限責任公司

　　根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

　　第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范

　　第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。

　　第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價(jià)款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。

　　第十二條結算方式：現金結算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的'一切損失由乙方負

　　責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。

　　第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　負責人簽字：負責人簽字：

　　年月日年月日

工程承攬合同5

　　委托單位：

　　承攬單位：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱(chēng)：__________________________________。

　　2.工程地點(diǎn)：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見(jiàn)合同附屬文件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發(fā)包人支付.

　　6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計圓整，大寫(xiě)金額：圓整。

　　二、施工時(shí)間

　　工程期限__日，時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開(kāi)工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項需要甲方確認的，應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。

　　6.嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的'整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時(shí)間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后開(kāi)工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個(gè)月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質(zhì)保期

　　乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。

　　委托方：

　　承攬單位：

　　代表人：

　　代表人：

　　日期：

　　日期：

　　地址：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　傳真：

工程承攬合同6

　　定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約日期：________年____月____日

　　一、總則

　　1.甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國民法典》，一致同意簽訂本合同。

　　2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求，乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。

　　二、工程類(lèi)型、費用構成

　　顯示屏工程總費用為：____元。大寫(xiě)：____人民幣

　　具體構成如下：

　　1.顯示屏部分

　　名稱(chēng)規格顯示分辨率面積(長(cháng)×高)單價(jià)(元/㎡)金額(元)

　　小計￥：____元，大寫(xiě)：____人民幣

　　注：

　　2.屏體外設、軟件、工程等費用

　　名稱(chēng)規格數量單價(jià)(元)金額(元)

　　邊框

　　控制系統

　　軟件

　　通訊線(xiàn)

　　電源線(xiàn)

　　安裝、運輸、調試、

　　維護、培訓

　　小計￥：____元，大寫(xiě)：____人民幣

　　注：

　　3.若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

　　三、軟件要求

　　1.乙方向甲方提供一套專(zhuān)門(mén)設計的顯示屏標準用戶(hù)軟件，可實(shí)現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶(hù)軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。

　　2.如果甲方對顯示屏軟件有特殊用途要求，并委托乙方研制開(kāi)發(fā)時(shí)，應簽訂特殊軟件協(xié)議(見(jiàn)附件一)。

　　3.為使乙方特殊軟件開(kāi)發(fā)研制工程順利進(jìn)行，甲方須在合同簽訂之日起一周內向乙方提供相關(guān)的技術(shù)資料(如屏幕顯示的格式、有關(guān)網(wǎng)絡(luò )數據庫和文件格式、通訊接口標準要求等)。

　　4.顯示屏技術(shù)參數、顯示功能等以本合同規定為準。

　　四、運輸、安裝、調試及培訓

　　1.乙方負責(甲方協(xié)助)顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

　　2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類(lèi)及顏色，由甲方確認后執行(詳見(jiàn)附件二)。

　　3.乙方承擔的具體工作。

　�、亠@示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。

　�、陲@示屏的現場(chǎng)安裝、調試。

　�、垡曳綉�在顯示屏右下角的邊框或包邊正面顯著(zhù)位置打上公司標牌。否則工商部門(mén)會(huì )將顯示屏判定為“三無(wú)產(chǎn)品”。

　�、軐�甲方操作人員的培訓。

　　4.甲方承擔的具體工作。

　�、偌皶r(shí)提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場(chǎng)地的施工條件說(shuō)明及通訊距離。

　�、谂沙鯴X負責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的配置。在乙方進(jìn)入現場(chǎng)施工時(shí)，負責提供電源，將電源線(xiàn)拉到屏體背后并預留適當長(cháng)度。電源容量由乙方提供數據。

　�、圬撠熓┕がF場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )、保衛、消防等所有協(xié)調工作及相關(guān)費用。

　�、茉陲@示屏安裝、調試開(kāi)始時(shí)，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場(chǎng)培訓。

　�、菁追綉獙︼@示系統的施工提供必須的.基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。

　　五、工程維護

　　1.乙方負責對顯示屏進(jìn)行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起)，質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質(zhì)保期執行供應商的相應規定。

　　2.若顯示屏本身出現問(wèn)題，乙方在接到甲方通知后及時(shí)趕到甲方所在地進(jìn)行解決。此前甲方應向乙方以書(shū)面形式(傳真)說(shuō)明所出現問(wèn)題的基本情況。以便乙方進(jìn)行準備。

　　3.顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問(wèn)題及意外情況造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進(jìn)行解決，但相關(guān)費用由甲方負責。

　　4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

　�、亠@示屏控制計算機挪作他用，由于軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。

　�、陲@示屏與甲方計算機網(wǎng)絡(luò )連接使用時(shí)，因為計算機網(wǎng)絡(luò )出現的問(wèn)題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。

　�、塾捎陔娋W(wǎng)浪涌波動(dòng)或現場(chǎng)強干擾源造成顯示屏損壞。

　　六、工程進(jìn)度及驗收

　　1.顯示屏工程期總計5工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。

　　2.顯示屏現場(chǎng)安裝、調試完畢后的叁天內，甲方應對整個(gè)顯示屏工程進(jìn)行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術(shù)規范。

　　3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成，播放內容僅限于乙方自制節目及其他乙方同意播放的內容。

　　4.驗收合格后應填寫(xiě)顯示屏工程工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

　　5.甲方無(wú)正當理由在顯示屏安裝調試后的叁天內不對工程進(jìn)行驗收，視為驗收合格。

　　6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場(chǎng)地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程預期的責任。待合同規定工期期滿(mǎn)后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費用。

　　七、工程費用結算方式

　　1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叁天內，甲方預付乙方工程款____%，計￥____元，大寫(xiě)：____，合同生效。

　　2.驗收后，甲方在叁天內將工程余款____%，計￥____元，

　　大寫(xiě)：____，支付給乙方全部結清。

　　3.甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產(chǎn)權歸乙方所有�？罡肚搴�，產(chǎn)權歸甲方所有。

　　4.工程款必須匯入乙方指定賬號。若匯入其他賬號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。

　　八、違約規則

　　1.由于乙方原因，顯示屏工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金：總工程款的1‰/天。

　　2.乙方必須根據合同要求保證產(chǎn)品質(zhì)量，否則乙方承擔相應責任。

　　3.甲方在合同簽訂后未能及時(shí)預付工程款，則甲方向乙方支付延遲付款罰金：延期款總數的1‰/天。

　　九、特別約定

　　十、爭議解決

　　在本合同及其附屬合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議，雙方應本著(zhù)互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會(huì )申請仲裁。

　　十一、附則

　　1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。

　　2.任何一方代理人、地址、電話(huà)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號等信息發(fā)生變化，應書(shū)面通知另一方。

　　3.本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

　　4.本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

　　5.本合同一式____份，甲乙雙方各執____份。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同7

　　發(fā)包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規定，本著(zhù)真誠合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：

　　一、工程概況

　　1、項目名稱(chēng)：____________________________

　　2、工程地點(diǎn)：____________________________

　　4、合同總金額：人民幣(大寫(xiě)) (小寫(xiě))

　　二、結算、付款方式及限期

　　1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫(xiě))元整。預付款延付，則交貨期順延。

　　2。計人民幣(大寫(xiě))元整，元整。

　　3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門(mén)安裝完畢，并全部調試完畢后，經(jīng)甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫(xiě))元整。

　　4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫(xiě))保修期為_(kāi)_______年(至驗收合格后計算)，保修期滿(mǎn)后一周后，甲方支付元整。

　　5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門(mén)的所有權，同時(shí)提供門(mén)的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門(mén)的所有權和每套配套鑰匙。

　　6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。

　　三、甲方責任

　　1、施工現場(chǎng)具開(kāi)工條件。

　　2、滿(mǎn)足乙方產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)運輸裝卸的道路暢通需要。

　　3、甲方應提供特定地點(diǎn)場(chǎng)地供乙方現場(chǎng)安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設備存放使用，提供乙方進(jìn)場(chǎng)安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

　　4、對乙方施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點(diǎn)與坐標控制點(diǎn)(水平線(xiàn))告知乙方安裝人員并進(jìn)行現場(chǎng)交驗，確保安裝條件準確無(wú)誤。

　　5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。

　　6、負責協(xié)調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的`干擾、抵觸或阻擾。

　　7、按時(shí)足額支付款項，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。

　　四、乙方責任

　　1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

　　2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經(jīng)濟損失。乙方提供的門(mén)應滿(mǎn)足設計要求并保證竣工驗收合格。

　　3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和噪音等有關(guān)管理規定。

　　4、負責產(chǎn)品運輸及負擔運輸費用。

　　5、售后服務(wù)，________年內非人為因素損壞門(mén)由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿(mǎn)后乙方收取成本費用。

　　五、工期延誤

　　對以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認后，工期相應順延：

　　1、工程量變化

　　2、工地現場(chǎng)停電造成停工

　　3、人力不可抗拒因素造成停工

　　4、非乙方因素的其他原因

　　六、質(zhì)量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

　　1、驗收標準：以雙方確認之樣品門(mén)實(shí)物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達到相關(guān)要求。

　　2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關(guān)人員驗收。

　　3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內。

　　七、合同變更、解除

　　本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　八、解決處理合同爭議

　　本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著(zhù)友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

　　十、其他約定事項

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程承攬合同8

　　甲方：_________________廣告裝飾有限責任公司

　　乙方：_________________

　　乙方承攬甲方位于________縣________鎮________街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、工程內容

　　乙方承攬的工程項目：過(guò)街廣告位寬________米，高________米的廣告位廣告布安裝，時(shí)間為_(kāi)_______年________月________日。

　　二、甲乙雙方義務(wù)與責任

　　1、甲方提供工程結構中所需的`材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。

　　2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　三、工程造價(jià)及付款方式

　　1、乙方承包單價(jià)：________元(人民幣)/平方米

　　2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

　　四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　簽字(蓋章)：________________簽字(蓋章)：________________

工程承攬合同9

　　浙江五洲工程項目管理有限公司 (甲方)

　　建德市龍源電力有限公司 (乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，結合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

　　二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配

　　合線(xiàn)路驗收、接入系統及并網(wǎng)工作 。及時(shí)提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料， 應從國家定點(diǎn)廠(chǎng)家采購， 并符合國家有

　　關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。

　　3、變配電及線(xiàn)路安裝工程應根據電力安裝標準進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關(guān)政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。

　　2、工程預算款總計：102496元；

　�。ǜ邏弘娎|、10KV線(xiàn)路部分按實(shí)際耗材在決算中計收）

　　3、本工程款分 2次結清，其中：

　　(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的`70%

　　(計70000元)

　　(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等) ，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng )造施工條件。

　　2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。

　　3、施工期間, 甲方應派員到現場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所

　　造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時(shí)，甲方應會(huì )同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)

　　代表： 代表：

工程承攬合同10

　　建設方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱(chēng)：___

　　(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農場(chǎng)

　　(3)工程范圍和內容：本房為_(kāi)__跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

　　(4)建筑外包面積：___平方米。

　　(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě))：___，(小寫(xiě)￥：___)

　　二、鋼結構施工準備

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”，負責進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運達到場(chǎng)。

　　(2)負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿(mǎn)足施工用水、用電的.需要，做好紅外線(xiàn)以?xún)葓?chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

　　三、鋼結構工程期限

　　(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應順延。

　　四、鋼結構工程價(jià)款的支付與結算

　　(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。

　　(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計人民幣___元作為工程款，

　　(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。

　　(5)本合同結算方式：___。

　　五、附則

　　(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

　　(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。

　　(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　委托代理人：___

　　電話(huà)：___

　　電話(huà)：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

工程承攬合同11

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質(zhì)量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著(zhù)雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點(diǎn)：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場(chǎng)區土方挖運。

　　二、承包范圍及內容：場(chǎng)區土方挖運。

　　三、承包方式：挖土及場(chǎng)外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

　　四、工程承包價(jià)格及計算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計算土方量及場(chǎng)外運輸每立方米24元。

　　五、質(zhì)量要求：按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責任負責測量土方標高

　　九、乙方責任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車(chē)輛運輸、等挖運土方手續，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、乙方負責運輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故，由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無(wú)關(guān)。

　　3、承包人嚴格按照施工現場(chǎng)管理規定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內容執行，遵守相關(guān)法律法規，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔，并對發(fā)包人承擔賠償責任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

　　5、乙方應配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)。

　　7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的'工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程承攬合同12

　　定作方：（甲方）

　　承攬方：（乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著(zhù)互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：

　　第一條項目名稱(chēng)：車(chē)間排風(fēng)工程

　　第二條施工地點(diǎn)：

　　第三條合同范圍：風(fēng)機安裝；風(fēng)機線(xiàn)路敷設；風(fēng)機電氣控制箱安裝。

　　第四條工程預算：（略）

　　詳情可參考公司網(wǎng)站信息，或來(lái)電咨詢(xún)。

　　第五條合同總價(jià)款：元；人民幣大寫(xiě)：元。

　　第六條場(chǎng)地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場(chǎng)地、三相電等便利條件，并派員現場(chǎng)進(jìn)行協(xié)調幫助。

　　第七條驗收標準和方法：

　　(一)按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。

　　(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產(chǎn)品進(jìn)行驗收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格，如有問(wèn)題，甲方自負責任。

　　(三)甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收，應及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關(guān)費用。

　　第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長(cháng)同等天數）

　　第九條付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付合同總價(jià)款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場(chǎng)后，甲方再付合同總價(jià)款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價(jià)款給乙方。

　　第十條乙方的違約責任：

　　(一)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的`，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　第十一條甲方的違約責任：

　　(一)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(二)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　(三)變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十二條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。

　　本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。

　　補充條款：

　　甲方：（蓋章）乙方（蓋章）

　　代表人：代表人：

　　地址：地址：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　簽約日期:簽約日期:

工程承攬合同13

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的`顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

　　第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范

　　第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價(jià)款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。

　　第十二條結算方式：現金結算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負

　　責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。

　　第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　負責人簽字：_________

　　負責人簽字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程承攬合同14

　　甲方(定做方)：____________________________

　　乙方(承攬方)：____________________________

　　一、亮化工程內容及要求：

　　二、承攬方式：乙方包工、包料、設計、制作、安裝、調試及維修不留缺口。

　　三、總造價(jià)(總費用)為拾萬(wàn)仟佰拾元整。

　　四、結算方法：

　　五、交付時(shí)間：乙方應于________年____月____日前完工，交甲方驗收。

　　六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。

　　七、施工保障：甲方負責施工所需水、電源。協(xié)調施工同相關(guān)單位和個(gè)人的`關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續，交納相關(guān)費用，保證施工順利進(jìn)行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔。

　　八：安全責任：乙方應安全施工、科學(xué)施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害，由乙方承擔全部責任。

　　九、違約責任：

　　1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責任。

　　2、乙方不按合同要求施工，甲方有權不付款或緩付款。

　　3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內組織驗收，并在驗收合格后簽字確認。甲方未經(jīng)驗收而使用，乙方則視為驗收合格。

　　4、如需變更方案，乙方應征得甲方同意，否則視為違約。

　　十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成�？烧埱笾俨媒鉀Q。

　　十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程承攬合同15

　　承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱(chēng)乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責任公司（以下稱(chēng)甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、 承攬名稱(chēng)：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。

　　a、 承攬項目名稱(chēng)：北樹(shù)小區6#樓

　　b、 承攬項目地點(diǎn)：哈爾濱道外區三棵樹(shù)大街三機街、北樹(shù)小學(xué)、天恒小區地段

　　c、 本工程自20xx年 月 日開(kāi)工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。

　　d、 承攬方式：包工不包料。

　　e、 承攬價(jià)格：

　　以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　f、 工程量計算方法：

　　每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。

　　2、 承攬工程內容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、 質(zhì)量標準：

　　a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。

　　b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規范，結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、 付款方式：

　　工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價(jià)的 %保修金，保修到期后置留的.保修金全部付給承攬方。

　　5、 驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。

　　6、 工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、 工期：根據定作方的要求而定。

　　8、 安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、 糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。

　　10、 期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清，合同自動(dòng)失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定 作 方：

　　承 攬 方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年 月 日

【工程承攬合同】相關(guān)文章：

工程承攬合同10-22

工程承攬的合同12-01

工程承攬的合同12-19

工程承攬合同12-28

工程承攬合同【熱】03-31

工程承攬合同【精】03-31

工程承攬合同【熱門(mén)】04-01

工程安裝承攬合同10-24

項目工程承攬合同10-17

工程最新承攬合同10-17