精選裝飾合同匯編8篇
隨著(zhù)法律知識的普及,合同的地位越來(lái)越不容忽視,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢?以下是小編收集整理的裝飾合同8篇,希望能夠幫助到大家。
裝飾合同 篇1
住所:
身份證號:
電話(huà):
承包人(乙方):
住所:
施工隊負責人:
電話(huà):
身份證號:
木工負責人:
電話(huà):
身份證號:
油漆工負責人:
電話(huà):
身份證號:
瓦工負責人:
電話(huà):
身份證號:
水電工負責人:
電話(huà):
身份證號:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn):上海市浦東新區蘭城路115弄42號502室
第2條、工程內容及做法(1)餐廳背景、酒柜、吊頂制作;(2)客廳電視背景、裝飾柜、吊頂制作;(3)過(guò)道吊頂、過(guò)道背景制作;(4)儲藏柜、側臥衣柜、主臥衣柜、書(shū)房書(shū)柜、書(shū)房寫(xiě)字臺、側衛臺盆柜制作;(5)主臥觀(guān)景臺制作;(6)套內所有窗套、門(mén)套的制作;(7)衛生間、廚房、南北陽(yáng)臺瓷磚的沾帖;(8)室內門(mén)、門(mén)鎖等的安裝;(9)室內水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(10)室內龍骨、地板的鋪設與安裝;(11)室內墻面、家具、窗門(mén)套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(12)其他相關(guān)業(yè)務(wù)。(詳細尺寸參照設計圖紙聯(lián)系實(shí)際而定)
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、部分包料(水泥、黃沙等部分輔料),發(fā)包人提供部分材料(木料、家電、電線(xiàn)、水管、扣板等);(2)在承包人提供的有關(guān)工程文件(家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表、家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表和施工圖紙)中,應對由發(fā)包人提供的材料的規格、型號、數量等要素給予明確的規定。(3)承包人要求發(fā)包人提供的材料數量應符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應在+-5%以?xún)。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買(mǎi)、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責任由承包人承擔相關(guān)費用。(4)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問(wèn)題,由承包人承擔責任,且不受工程質(zhì)量保修期限的'限制。
第4條、工程期限_______天;開(kāi)工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價(jià)款:本合同工程總人工費為(大寫(xiě)):__________________元(詳見(jiàn)附表2:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單),優(yōu)惠額度 ;最終實(shí)際人工費總額:12000.00元,大寫(xiě):壹萬(wàn)貳千元人民幣整(發(fā)生變更也不予修正)。
第二部分 工程監理
第6條、若本工程實(shí)行工程監理,發(fā)包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三部分 施工圖紙
第7條、發(fā)包人不委托承包人設計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
第四部分 發(fā)包人義務(wù)
第8條、開(kāi)工前_______天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第10條、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
第11條、不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
第12條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;
第13條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)暢⒖⒐ぱ槭鍘
第五部分 承包人義務(wù)。
第14條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
第15條、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定;
第16條、保護好發(fā)包人提供的左右材料、家電的安全,并保證原居室室內上、下水管道的暢通;
第17條、保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現暢
第六部分 工程變更。
第18條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(費用不再另行增加)。
第七部分 材料的提供。
第19條、由發(fā)包人提供的材料、設 設備(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
第20條、由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八部分 工期延誤。
第21條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
第22條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
第23條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
第24條、因承包人責任不能按期開(kāi)工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九部分 質(zhì)量標準。
第25條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現行「上海市住宅裝飾裝修驗收標準」:(詳見(jiàn)附件1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準)。
第26條、施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定、擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十部分 工程驗收和保修
第27條、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:(1)__________________________________________;(2)__________________________________________;(3)__________________________________________;(4)____________________________________ ______。承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
第28條、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續。
第29條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,應向發(fā)包人提交說(shuō)明書(shū)、保修單和環(huán)保說(shuō)明書(shū)。
第30條、在正常使用條件下,本工程保修期為36個(gè)月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個(gè)月。
第31條、在正常使用條件下,工程應在一定時(shí)期內保證合格的質(zhì)量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質(zhì)量問(wèn)題。如在保修期內出現超過(guò)2次(處)嚴重質(zhì)量問(wèn)題的,承包人除提供保修之外,另須根據實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問(wèn)題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問(wèn)題的工程的造價(jià)150%。嚴重工程質(zhì)量問(wèn)題是指在正常使用調價(jià)下: q 防水工程出現2處以上滲漏; q 煤氣、給排水改動(dòng)工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問(wèn)題除外); q 墻面、吊頂等涂料工程出現10cm2以上的涂料表層脫落; q 吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質(zhì)量問(wèn)題除外); q 墻磚超過(guò)2處(塊)以上松動(dòng)、脫落; q 地磚、地板工程出現2處(塊)以上顯著(zhù)隆起、凹陷、移位,或松動(dòng)、脫落(材料質(zhì)量問(wèn)題除外); q 木工工程出現開(kāi)裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問(wèn)題除外)。
第十一部分 工程款支付方式
第32條、雙方約定按以下方式支付工程款:(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數 工程進(jìn)度 支付金額 備 注第一次 工人進(jìn)場(chǎng)后第1周內 20xx.00 第二次 工人進(jìn)場(chǎng)后第4周內 3000.00 第三次 工程竣工交付使用當日 4000.00 第四次 交付使用后第6個(gè)月內 3000.00 條件:無(wú)質(zhì)量問(wèn)題工程進(jìn)度定義: q 基礎工程基本完成,木、瓦工基本到位,并正常開(kāi)展工作; q 水電鋪設完備、吊頂基本完成、門(mén)套、櫥柜基本過(guò)半; q 工程全部完工,并交付使用。 (2)其他支付方式:經(jīng)由發(fā)包人與承包人協(xié)商,可通過(guò)債權、債務(wù)轉讓抵扣。
第33條、工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料
后15日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字。第34條、工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式統一發(fā)票(視實(shí)際情況而定)。
第十二部分 違約責任
第35條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律
、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第36條、未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
第37條、未辦理驗收手續、承包人提前使用工程材料的,發(fā)包人有權要求暫停工程、補辦驗收手續。由此造成的工期延誤、工程返工等責任,由承包人承擔。
第38條、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第39條、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
第40條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價(jià)款的1%(兩數取高)。
第十三部分 合同爭議的解決方式
第41條、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。第十四部分 幾項具體規定。
第42條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫(xiě))______________元(此費用 包括/不包括 在工程價(jià)款內)。
第43條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖_______把,由承包人當場(chǎng)負責安裝交付使用。
第44條、施工期間,承包人應嚴格管理施工現場(chǎng),妥善保護原有的住宅結構與設備。未經(jīng)施工文件和本合同確認,不得對原有的建筑結構或設備進(jìn)行拆除、改動(dòng),由此造成的一切后果,由承包人負責,并不受工程保修期的限制。
第45條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第46條、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分;下午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應按時(shí)開(kāi)工、停工,并不在施工現場(chǎng)從事與工程無(wú)關(guān)的活動(dòng)。未經(jīng)發(fā)包人許可,承包人不得在施工現場(chǎng)留宿。第十五部分 其他約定事項:
第47條 承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關(guān)材料等行為發(fā)生時(shí),一經(jīng)發(fā)現,發(fā)包人有權要求承包人按照實(shí)際損失量的300%給予賠償。結算工程量即實(shí)際耗材數量應該在上海市規定的定額數的正負5%以?xún)?超出部分同樣適用本條款。
第十六部分 附則
第48條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準,合同履行完畢后終止。
第49條、本合同簽訂后工程不得轉包。
第51條、本合同一式2份,雙方各執1份。
第51條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附件1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準
附表2:家庭居室裝飾裝修工程人工費報價(jià)單
附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修
裝飾合同 篇2
來(lái)源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫**,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽(yáng)市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽(yáng)市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù),違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規定:“對物業(yè)管理區域內違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為,物業(yè)管理企業(yè)應當制止,并及時(shí)向有關(guān)行政管理部門(mén)報告!鄙蜿(yáng)電業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規、規章的行為,進(jìn)行教育制止,提請有關(guān)部門(mén)處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為,根據情節輕重,采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據規劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營(yíng)、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造,使整個(gè)建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是,模特公司的經(jīng)營(yíng)行為、走“貓步”的噪音對退休在家的.原告造成了巨大的影響,嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定,原告應當制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問(wèn)題的情形下,原告敷衍塞責,拒絕履行自己應當負擔的義務(wù)。自03年至今,模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營(yíng)了4年。
2、不履行安全保衛義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實(shí)現目標管理。實(shí)行保安制度,每天巡查15次,固定設崗兩個(gè),保安設備、監控設備24小時(shí)運行!钡,原告從沒(méi)有按照合同約定運轉監控設備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務(wù)。但是,原告并沒(méi)有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門(mén)出現故障后,原告不維修。過(guò)去居民都是刷卡進(jìn)門(mén),讀卡器、防盜門(mén)出現故障后,原告不修復,致使防盜門(mén)形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門(mén)鎖被原告員工撬掉后,原告沒(méi)有維修過(guò),至今仍然在那里空敞著(zhù),給整個(gè)大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施,甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業(yè)管理委托合同》,原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務(wù),甚至破壞消防設施,使整個(gè)大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無(wú)故撤離大廈,不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會(huì )與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定,原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應當截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經(jīng)通知并取得同意,擅自撤離電業(yè)園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權,在原告糾正錯誤履約行為前,有權拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務(wù)義務(wù),給答辯人生活帶來(lái)諸多不便。根據合同法有關(guān)于先履行抗辯權的規定,在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前,答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇3
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、《上海市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門(mén)審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點(diǎn):_________區(縣)_________路_________弄(村)_________號_________樓_________室。
3.住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價(jià)款:¥_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金(3.41%):_________,其他費用:_________。經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
7.工期:自_________年_________月_________日開(kāi)工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
二、關(guān)于材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng),乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《主材料報價(jià)單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由_________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見(jiàn)附件)后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的.,甲方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見(jiàn)附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定:
1.工程款付款方式:
┌─────────────┬─────┬──────┬─────────┐
│ 付 款 時(shí) 間 │付款百分比│ 金額 │ 對預算設計認可 │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│簽訂合同之日 │ │元 │ │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│合同簽訂后開(kāi)工前二至五天 │ │元 │ │
├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤
│施工過(guò)程中 │
├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤
│工期進(jìn)度過(guò)半 │ │元 │ │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│竣工驗收當天 │ │元 │ │
├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤
│增加工程項目│
├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤
│簽訂項目變更表│ │元 │ │
└─────────────┴─────┴──────┴─────────┘
2.工程結算:詳見(jiàn)附件六《工程結算單》。
3.工程保修期一年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來(lái),均應出具收據,施工結束須開(kāi)具發(fā)票。
六、其它事項
1.甲方工作:
。1)甲方應在開(kāi)工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明_________份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。
。2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
。3)如確實(shí)需要拆改原建筑結構或設計管線(xiàn),負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續,并承擔承擔有關(guān)費用。
2.乙方工作:
。1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現場(chǎng)交底。
。2)指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時(shí)書(shū)面通知甲方。
。3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任:
1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會(huì )家庭裝飾委員會(huì )商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門(mén)或消費者協(xié)會(huì )投訴。
2.當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向_________市仲裁委員會(huì )申請仲裁_________人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
_________。
十一、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_________乙方(蓋章):_________
住址:_________法定代表人(簽字):_________
電話(huà):_________住址:_________
郵編:_________電話(huà):_________
郵編:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
附件
一、《裝飾施工內容表》(略)
二、《甲方提供材料、設備表》》(略)
三、《主材料報價(jià)單》》(略)
四、《工程質(zhì)量驗收單》》(略)
五、《工程項目變更單》》(略)
六、《工程結算單》》(略)
七、《工程保修單》》(略)
l
裝飾合同 篇4
甲:身份證號:
乙:身份證號:
現有甲、乙合股(合伙)開(kāi)辦一家裝修設計公司,全名為視界設計裝飾有限公司,全面實(shí)施雙方共同投資、共同合作經(jīng)營(yíng)的決策,成立股份制公司。經(jīng)雙峰合伙人平等協(xié)商,本著(zhù)互利合作的原則,簽訂本協(xié)議,以供守信。
一、出資的數額:
甲出資、占公司股份、出資的形式、出資的時(shí)間
乙出資、占公司股份、出資的形式、出資的時(shí)間
二、股權份額及股利分配:
經(jīng)雙方約定,甲占有公司股份%;乙占有公司股份%;甲乙雙方以上述占有股份公司的股權份額比例享有分配公司股利,雙方實(shí)際投入股本金數額及比例不作為分配股利的依據。股份公司若產(chǎn)生利潤后,甲乙雙方可分得的利潤,其余部分留公司作為資本填充。如將股利投入公司作為運作資金,以嘉達資金來(lái)源,擴充市場(chǎng)份額,必須經(jīng)雙方同意,并由甲乙雙方同時(shí)進(jìn)行。
三、在合作期內的事項約定
1、合伙期限:
合伙期限為年,自年月日起,至年月日止。如公司正常經(jīng)營(yíng),雙方五一退了,則合同期自動(dòng)延續。
2、入伙、退伙,出資的轉讓
A、入伙:需承認本合同;需經(jīng)甲乙雙方同意;執行合同規定的權利義務(wù)。
B、退伙:公司正常經(jīng)營(yíng)不允許退伙;如執意退伙,退伙后以退伙時(shí)的財產(chǎn)狀
況進(jìn)行結算,不論何種方式出資,均以現金結算;按退伙人的投資股分60%退出。非經(jīng)雙方同意,如一方不愿繼續合伙,而踢出一方時(shí),則被踢出的一方,被迫退出時(shí),則按公司當時(shí)財產(chǎn)狀況進(jìn)行結算的60%進(jìn)行賠償。未經(jīng)合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的',應進(jìn)行賠償。
3、出資的轉讓?zhuān)涸试S合伙人轉讓自己的出資。轉讓時(shí)合伙人有優(yōu)先受讓權,如轉讓合伙人以外的第三人,第三人按入伙對待,否則以退伙對待轉讓人
4、終止及終止后的事項
合伙因以下事由之一得終止:①合伙期屆滿(mǎn);②全合伙人同意終止合伙關(guān)系;③合伙事業(yè)完成或不能完成;④合伙事業(yè)違反法律被撤銷(xiāo);⑤法院根據有關(guān)當事人請求判決解散。
合伙終止后的事項:①即行推舉清算人,并邀請中間人(或公證員)參與清算;②清算后如有盈余,則按收取債權、清償債務(wù)、返還出資、按比例分配剩余財產(chǎn)的順序進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不可分物,可作價(jià)賣(mài)給合伙人或第三人,其價(jià)款參與分配;③清算后如有虧損,不論合伙人出資多少,先以合伙共同財產(chǎn)償還,合伙財產(chǎn)不足清償的部分,由法人代表出資承擔。
5、糾紛的解決
人之間如發(fā)生糾紛,應共同協(xié)商,本著(zhù)有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成,可以訴諸法院。
四、在成立股東后,全權委托________作為公司企業(yè)法人。
五、公司今后如需增資,則甲乙雙方共同出資,各占總投資額的50%。
六、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商,本協(xié)議一式2份,雙方各執一份,自雙方簽字并經(jīng)公司蓋章確認后生效。
甲(簽字):時(shí)間:
乙(簽字):時(shí)間:
裝飾合同 篇5
編號:
北京市裝修施工工程合同
甲 方: 乙 方: 工程名稱(chēng): 工程地點(diǎn): 承包范圍: 承包方式: 工程總造價(jià)(金額大寫(xiě)):
。 元
北京市裝修工程施工合同條款
依據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規。經(jīng)雙方協(xié)商就 工程的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、施工內容:
3、工程期限: 年 月 日開(kāi)工, 年 月 日竣工。
4、承包方式:一切材料乙方自備。
第二條:工程做法及合同價(jià)款
注1:按實(shí)際完成工程量依據合同單價(jià)進(jìn)行結算。
注2:以上單價(jià)為綜合單價(jià),包括人工費、材料費、管理費、意外傷害保險費、利潤、稅金。
注3:工程竣工后,由甲乙雙方測量核實(shí)所發(fā)生的工程量并提供結算清單。 注4:本工程保修期為三年。
第三條:付款方式
1、簽合同人員進(jìn)場(chǎng)甲方付乙方30%的工程款。
2、工程驗收合格后,付清余款。
第四條:工程質(zhì)量標準及保修
1、嚴格按照《安裝分項工程施工工藝規程》及國家現行規范施工及驗收。
2、進(jìn)場(chǎng)先進(jìn)行原材試驗合格后,方可進(jìn)行安裝施工。
3、整體工程完工,乙方自檢合格后報驗,并以書(shū)面形式通知甲方,驗收合格后, 雙方辦理移交手續;驗收不合格,乙方必須在限定時(shí)間修改后重新報驗。驗 收結論以甲方出具的《竣工驗收通用表》為準。
4、乙方所施工的項目,根據國家有關(guān)規定實(shí)施保修,竣工驗收合格后簽訂保修 合同,按國家相關(guān)規定執行。
第五條:甲方工作
1、由 全面負責本項目的施工監督工作。
2、工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進(jìn)行審核。
3、甲方街道報驗通知時(shí),及時(shí)驗收。
第六條:乙方的責任和義務(wù)
1、由 組織過(guò)硬的施工隊伍,保證所有施工人員持證上崗并能按操作規 程、規范及有關(guān)工藝要求進(jìn)行施工。全面負責工程的.施工質(zhì)量、工期、成本、 安全生產(chǎn)和文明施工。
安全生產(chǎn)條款:
一、認真遵守安全規程制度和有關(guān)安全生產(chǎn)指示,根據本組人員的技術(shù)、體力
思想等情況,合理安排工作,做好安全交代,對本組人員在生產(chǎn)中的安全 健康負責。
1、督促本組人員嚴格遵守各項安全炒作規程和安全生產(chǎn)規章制度,
2、組織搞好安全活動(dòng)日,開(kāi)好班前安全會(huì )。
3、對新調入工人做好現場(chǎng)安全教育。
4、經(jīng)常檢查所管人員及現場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決或及時(shí)上報。
5、發(fā)生工傷事故要詳細記錄及時(shí)上報,并組織全組人員認真分析,提出防危措 施,發(fā)生重大傷亡事故要保護現場(chǎng),并立即上報。
二、工地安全員職責
1、堅持“安全第一,預防為主”的方針,對本工地人員和新上崗的職工進(jìn)行安 全生產(chǎn)和文明施工的經(jīng);逃。
2、督促本工地人員嚴格遵守各項安全操作規程和安全生產(chǎn)規章制度。
3、負責督促和檢查個(gè)人防護用品的發(fā)放和在生產(chǎn)過(guò)程中使用情況。
4、協(xié)助工地負責人對本工地設施、設備進(jìn)行安全檢查。
5、及時(shí)發(fā)現事故隱患,與工地負責人一道采取有效措施,防止事故發(fā)生。
6、協(xié)助工地負責人組織安全活動(dòng),制訂或修訂安全制度。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
本合同訂立時(shí)間: 年月日(即日起生效)
甲方:(章) 乙方: (章)
法定代表人簽字: 法定代表人簽字:
電話(huà): 電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行: 賬號: 賬號:
裝飾合同 篇6
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):________________________
委托代理人(姓名):__________民族:___________
住所:__________身份證號:___________________
聯(lián)系電話(huà):__________手機號:_________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):________________________
營(yíng)業(yè)執照號:_________________________________
住所:_______________________________________
法定代表人:__________聯(lián)系電話(huà):____________
委托代理人:__________聯(lián)系電話(huà):____________
建筑資質(zhì)等級證書(shū)號:_________________________
本工程設計人:__________聯(lián)系電話(huà):__________
施工隊負責人:__________聯(lián)系電話(huà):__________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn):____________________
1.2工程裝飾裝修面積:_____________
1.3工程戶(hù)型:_____________________
1.4工程內容及做法(見(jiàn)報價(jià)單和圖紙);
1.5工程承包,采取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附表二、三)。
1.6工程期限日(以實(shí)際工作日計算);
開(kāi)工日期____________________;竣工日期____________________。
1.7工程款和報價(jià)單
(1)工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)金額大寫(xiě):____________________
(2)報價(jià)單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據,根據市場(chǎng)經(jīng)濟運作規則,本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價(jià)單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據。
第二條工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門(mén)核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)
3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供:
(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(gb50325-XX)的要求。
3.3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4.1開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,以不影響施工為原則。
4.2無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業(yè)管理部門(mén)開(kāi)工手續和應當由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門(mén)的各項規章制定。
4.5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開(kāi)窗、門(mén)或擴大原有門(mén)窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺門(mén)窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門(mén)提出申請,由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書(shū)面證明,再由房屋管理部門(mén)批準。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的',甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5.1施工中嚴格執行施工規范、質(zhì)量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2嚴格執行市建設行政主管部門(mén)施工現場(chǎng)管理規定:
(1)無(wú)房屋管理部門(mén)審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現場(chǎng)。
5.3通過(guò)告知網(wǎng)址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過(guò)程中涉及的各種標準、規范、計算書(shū)、參考價(jià)格等書(shū)面資料的查閱條件。
5.4甲方為少數民族的,乙方在施工過(guò)程中應當尊重其民族風(fēng)俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據。
第七條材料供應
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進(jìn)行提供。
(1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場(chǎng)前通知乙方。雙方就材料、設備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續。
(2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場(chǎng)前通知甲方。雙方就材料、設備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并具有由有關(guān)行政主管部門(mén)認可的專(zhuān)業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進(jìn)行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實(shí)不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所提供的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責任均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
8.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據。
第九條質(zhì)量標準
9.1裝修室內環(huán)境污染控制方面,應當嚴格按照《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(gb50325-XX)的標準執行。
9.2本工程施工質(zhì)量按下列第項標準執行:
(1)《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(dbj/to1-43-XX);
(2)《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(dbj/t01-27-XX)。
9.3在竣工驗收時(shí)雙方對工程質(zhì)量、室內空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí),應當申請由相關(guān)行政主管部門(mén)認可的專(zhuān)業(yè)檢測機構予以認證;認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
第十條工程驗收
10.1在施工過(guò)程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10.2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10.3雙方進(jìn)行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場(chǎng)的全部安全。
10.4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
10.5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個(gè)別的不涉及較大問(wèn)題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問(wèn)題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條工程款支付方式
11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數支付時(shí)間工程款支付比率應支付金額
第一次開(kāi)工三日前___%
第二次工程進(jìn)度過(guò)半___%
第三次竣工驗收合格___%
11.2工程進(jìn)度過(guò)半,指工程中水、電管線(xiàn)全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門(mén)、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過(guò)半的標準。
11.3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4工程款全部結清后,乙方向甲方開(kāi)具正式統一發(fā)票為工程款結算憑證。
第十二條違約責任
12.1一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
12.2一方當事人無(wú)法繼續履行合同的,應當及時(shí)通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無(wú)正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額___‰的違約金。
12.5由于乙方責任導致工程質(zhì)量和室內空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
(2)對室內空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
(3)室內空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部?jì)r(jià)款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費者協(xié)會(huì )等申請調解解決,協(xié)商或調解解決不成時(shí),向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十四條附則
14.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉包。
14.3雙方可以書(shū)面形式對本合同進(jìn)行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。
14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著(zhù)公平原則協(xié)商解決。
14.5乙方撤離市場(chǎng)的,由市場(chǎng)主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后,有權向乙方追償。
14.6本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
第十五條其他約定事項
甲方(簽字):__________乙方(蓋章):__________
法定代表人:__________委托代理人:_________
市場(chǎng)主辦單位(蓋章):____________________
法定代表人:__________委托代理人:_________
聯(lián)系電話(huà):__________ 簽訂時(shí)間:__________
裝飾合同 篇7
合同編號:
委托方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
設計方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《工程勘察設計收費標準》和有關(guān)法律、法規規定,結合本公司所具有技術(shù)水準及本工程具體情況,本著(zhù)精益求精、精誠合作的原則,甲乙雙方就該工程室內裝飾設計事宜達成如下協(xié)議:
一、 工程概況:
1. 工程地點(diǎn):
2. 建筑面積:
3. 使用性質(zhì):
4. 房屋結構:
二、 設計程序:
1.甲乙雙方經(jīng)協(xié)商設計費按套內建筑面積 M2× 元/M2計取。閣樓設計費按套內建筑面積(如要求特別創(chuàng )意的按套內建筑面積計算,非特別創(chuàng )意的按一半的套內建筑面積計算。)M2× 元/ M2計取,設計費總計 元。
2.設計協(xié)議簽訂后,即由甲方付與乙方方案設計定金為總設計費的 %,即 元。
3.乙方在收到甲方提供的有關(guān)圖紙,對工程進(jìn)行實(shí)地勘測后在 天內,提出設計構想,形成設計方案平面圖,創(chuàng )意透視草圖,由甲方審閱。
4.在甲方確認平面方案圖并支付施工圖設計費即總設計費的 % 元后,乙方在 天內完成施工圖設計,包括平面布置圖,天花平面圖,效果圖(共公區域效果圖一張),立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負責確認,確認后甲方在索取圖紙時(shí),須支付尾款,即設計費的 % 元。
6.甲方如需乙方提供2個(gè)區域以上的效果圖應事先說(shuō)明,并應于方案設計前付清效果圖成本費(效果圖 元/張),F甲方要求繪制 部位效果圖 張,總計 元。
7.施工圖由甲方簽字確認后,并由乙方蓋好公司公章后,施工圖才算正式有效。否則應為無(wú)效,乙方不對所有施工圖負責。
8.其它約定:
三、 雙方責任:
一甲方責任:
1. 甲方保證提交的資料真實(shí)有效,若提交的資料錯誤或變更,引起設計修改,須另付修改費。
2. 在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,甲方應書(shū)面通知乙方,乙方未開(kāi)始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開(kāi)始設計的,甲方應根據乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量,不足一半時(shí),按該階段設計費的一半支付;超過(guò)一半時(shí),按該階段設計費的全部支付。
3. 事先經(jīng)甲乙雙方確認的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相應增加設計費。
4. 對未經(jīng)甲方確認的,或未付清設計費的圖紙均不能外帶。
5. 施工中,甲方要求更改設計圖紙必須經(jīng)乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構,乙方不同意修改,而甲方執意要改的,其一切后果均由甲方自負。
6. 甲方有責任保護乙方的設計版權,未經(jīng)乙方同意,甲方對乙方交付的'設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,乙方有權按設計費雙倍收取違約金。
7. 負責承擔要求設計師外出考察或選料時(shí)所需的出差費用。
8. 凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費后三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。
二乙方責任:
1. 乙方按本合同約定向甲方交付設計文件。
2. 乙方對設計文件出現的錯誤負責修改。由于乙方設計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費。
3. 合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還設計定金。
4. 乙方負責向甲方施工時(shí)解釋圖紙和協(xié)助解決技術(shù)上的疑難問(wèn)題。
四、 其它:
1. 本合同中所稱(chēng)室內裝修設計系解決功能,藝術(shù)性的“形”的設計,而不含原有建筑構造的安全鑒定,及其構造變更后的加固和技術(shù)措施。若業(yè)主需要應另行委托設計。
2. 凡本設計在實(shí)施前甲方或施工企業(yè)均應按規定辦理有關(guān)審批手續,并應遵循相關(guān)規范與要求。若有差異均應以規范或審批結論為準,否則乙方不承擔責任。甲方或施工企業(yè)在實(shí)施前均應與設計師進(jìn)行圖紙交底,凡未會(huì )審交底而進(jìn)入施工所產(chǎn)生的一切問(wèn)題均與乙方無(wú)關(guān)。
3. 如本設計項目非本公司施工的,由于甲方所請施工公司或施工隊不理解圖紙而需乙方多次到施工現場(chǎng)的,市區內甲方應支付乙方 元/次的外出費,市區外甲方應支付乙方 元/次的外出費,甲方承擔交通費及旅差費。
4. 對甲方提出的有違反設計規范的建意及要求,乙方有權不予采納,如甲方要求乙方強制采納設計的,乙方不承擔由此引起的一切后果。
5. 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛,委托方與設計方應及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可訴請舟山市定海區人民法院解決。
6. 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
7. 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方名稱(chēng)(簽字蓋章): 乙方名稱(chēng)(蓋章):
甲方代表: 法定人:
電話(huà): 代表人:
現地址:
郵編: 簽訂日期:
汕頭市室內裝飾設計合同(草案)
委托方(甲方):______________________________
設計方(乙方):______________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行室內裝飾工程設計。為保證工作順利進(jìn)行,雙方特簽訂本合同供共同遵守執行。
第一條 工程概況
一、工程地點(diǎn):_________________________________________________________
二、設計內容:_________________________________________________________
三、設計面積:_________________________________________________________
四、設計規格
文件名稱(chēng)
張數
內容要求
提交時(shí)間
第二條 價(jià)格、計價(jià)和支付方式、時(shí)間
一、本工程設計費為人民幣(大寫(xiě))_____________________元。
二、本工程設計費按:每平方米設計費___________________元。
建筑面積平方米×元/平方米=__________________________元。
三、付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方3天內應付首期款合同總額_________%,計_________元。
2.乙方提交設計方案,甲方3天內應付款合同總額_________%,計_________元。
3.設計圖紙完成提交后,甲方3天內付清設計余款合同總額_________%,計_________元。
4.如有增加設計項目,設計費另計。
第三條 違約責任
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補訂協(xié)議。
2.甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提供資料作較大修改以致造成乙方設計需返工時(shí),雙方須另行協(xié)商,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
3.甲方應按本合同第二條規定的金額和時(shí)間向乙方支付費用,甲方如果逾期付費超過(guò)10天以上,乙方有權暫停履行下階段工作并通知甲方,直至終止合同。
合同終止后乙方收取的設計費不予返還甲方。
4.合同生效后,在合同履行期間,乙方逾期完成委托任務(wù),應向甲方支付違約金合同總額的_________%。
5.甲方擅自解除合同,乙方收取的設計費不予返還甲方。乙方擅自解除合同,乙方應付還甲方雙倍設計費。
第四條 爭議解議
1.合同履行期間如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商友好解決。
2.協(xié)商不成,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第五條 未經(jīng)乙方同意,甲方不得將乙方提供的設計圖紙,方案文件向第三方復制或轉讓。如發(fā)生以上侵權行為,乙方有權索賠
第六條 合同生效
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同簽訂后不得轉包。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同 篇8
委托方(甲方):
承接方(乙方):蒼南縣綠園裝飾設計有限公司
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:_________________________________________________________________________
2.居室規格:房型_______層(式),計______________平方米
3.施工內容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《工程預算書(shū)》和施工圖。
4.委托方式:_________________________________________________________________________
5.工程開(kāi)工日期:_______年_______月_______日
6.工程竣工日期:_______年_______月_______日
工程總天數:______________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))____________________________元,詳見(jiàn)本合同附件《工程預算書(shū)》。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)、經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)本合附件《工程預算書(shū)》。
2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量所帶來(lái)的工程質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件《工程預算書(shū)》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的實(shí)際價(jià)款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備須經(jīng)甲方認可后方能使用。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,詳見(jiàn)本合同附件《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付50%工程裝修款,合計人民幣___________元。當工期進(jìn)度過(guò)半(_____年_____月_____日),合計人民幣_______________元。待甲方對工程竣工驗收合格后一次性付清工程價(jià)款,乙方開(kāi)收據費證明,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡。甲方在應付款日期內如不付款,乙方有權停止施工。造成的一切損失均由甲方負責:驗收合格后未結清工程尾款時(shí),乙方有權不交付所裝潢的工程。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,在乙方開(kāi)具施工變更之前應當場(chǎng)結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的'1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_______元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,《質(zhì)量驗收表》除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3.不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收,應及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:義務(wù)
1.甲方
、俦仨毺峁┙(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
、诙窝b飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,甲方均需向乙方辦理手續和承擔費用。
、廴绱_實(shí)需要拆、改原建筑結構或設備、管線(xiàn),應向所在地房管部門(mén)辦理手續,并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
、僦概桑ㄐ彰_____________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
、谪撠熓┕がF場(chǎng)的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
、蹏栏衤男泻贤,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
、茉谘b潢施工范圍內承擔保修責任(除自然災害和不可預料的事故外),保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起。為24個(gè)月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
第十條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1.本合同和合同附件經(jīng)雙方蓋章生效,具有法律效力。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式_______份,甲乙雙方各執壹份。
甲 方: 乙 方:蒼南縣綠園裝飾設計有限公司(簽章)
電 話(huà): 電 話(huà):0577-26889966
住所地址: 企業(yè)地址:蒼南縣龍港大廈b幢5號門(mén)511室
工作單位: 法人代表:
簽約日期: 簽約日期:
【裝飾合同】相關(guān)文章:
裝飾的合同02-10
裝飾裝修合同05-02
裝飾合同模板04-28
2022裝飾合同12-03
裝飾裝修合同11-21
裝飾承攬合同10-23
裝飾設計合同11-08
建筑裝飾合同11-11
裝飾維修合同04-17
裝飾工程合同12-15