承攬合同范本精選15篇
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的承攬合同范本，歡迎閱讀與收藏。
承攬合同范本1
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用�，F經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。
二、裝修施工地點(diǎn)：江川縣上街地276號。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方70元（柒拾元整）。
五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身?yè)p失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬合同范本2
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：
私人住宅主體項目。
二、建筑面積：
按實(shí)際板面計算。
三、承建方式及施工準備：
按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(chē)(施工車(chē))加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀(guān)按圖施工，門(mén)窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫(xiě)伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線(xiàn)，開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)： ________年____月____日
承攬合同范本3
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱(chēng)及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價(jià)
總價(jià)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫(xiě)）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
�。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人
定作人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬合同范本4
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_________________________承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護雙方的合法權益，合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點(diǎn)：
2.住房構：房型房廳套，施工面積平方米。
3.裝飾施工內容：詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期：自________年________月________日開(kāi)工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價(jià)款及算的約定
1.工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(xiě)(人民幣)：________________詳見(jiàn)本合同裝修工程報價(jià)單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時(shí)扣除
(2)第二次合同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50%合計_________元
(3)第三次施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半支付工程總造價(jià)40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價(jià)10%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應的約定
1.甲方提供的材料：詳見(jiàn)合同裝修工程報價(jià)單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進(jìn)行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開(kāi)工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準，不得隨意拆改原有建筑承重構及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發(fā)生爭議，應通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：電話(huà)：
乙方(簽章)：電話(huà)：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂日期：年月日
承攬合同范本5
定作方：____有限公司，法定代表人：___營(yíng)業(yè)地址：____3號。
承攬方：___，男，漢族，xxxx年x月xx日生，住址：___。電話(huà)：135386xxxxx。
簽訂地：__市__鎮
簽訂時(shí)間：20xx年7月20日
一、項目名稱(chēng)
任務(wù)量、酬金、完成期限、備注項目名稱(chēng)：___公司位于___3號廠(chǎng)區內的包括但不限于新建飯堂、廠(chǎng)區墻面改造、車(chē)間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價(jià)金：200000元整（大寫(xiě)：貳拾萬(wàn)圓），不含稅，此價(jià)格為包干價(jià)。
完成期限：要求20xx年x月xx日完工
二、項目的內容及質(zhì)量技術(shù)要求
按通用標準和定作人的現場(chǎng)要求。
三、驗收標準、方法和期限
墻身主體牢固、安全，墻面不能開(kāi)裂、脫落，其它各項滿(mǎn)足通用標準。具體以雙方另行協(xié)商為準。
四、結算方式及期限
合同簽訂三日內支付總價(jià)金的20%；工程完工并驗收后支付剩余款項。
五、質(zhì)保及違約責任
主體工程質(zhì)保壹年，從驗收通過(guò)后起算。
一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式
雙方遇爭議盡量友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協(xié)商的其它條款
本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
定作方： 承攬方：
代表人：
承攬合同范本6
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行
帳號：
年月日
承攬合同范本7
定作方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的.，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
)
加工方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-20__)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后 萬(wàn)元為定金， 萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。
3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃，20__年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，并在48小時(shí)內解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方： (蓋章)乙方：
年 月 日
承攬合同范本8
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實(shí)行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、包干承包費用：
人民幣整（小寫(xiě)元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整（小寫(xiě)￥元）；
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進(jìn)度款人民幣圓整（小寫(xiě)￥元）；
3、全部裝修施工完成后天內，甲方支付余款人民幣整（小寫(xiě)￥元）。
四、工期：
雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的清單及時(shí)自行負責采購裝修材料；
2、甲方應按合同約定及時(shí)付款，否則按200元/天支付違約金；
3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過(guò)程中發(fā)現質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；
6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時(shí)負責為甲方維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
時(shí)間：
時(shí)間：
承攬合同范本9
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：私人住宅主體項目。
二、建筑面積：按實(shí)際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(chē)(施工車(chē))加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度
第
一、二層120，
第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀(guān)按圖施工，門(mén)窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫(xiě)伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線(xiàn)，開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)：
________年____月____日
承攬合同范本10
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
________________（１，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五，超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話(huà)：________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話(huà)：_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________
帳號：_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本11
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復興鎮鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務(wù)在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價(jià))、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進(jìn)場(chǎng)施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場(chǎng)平達甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現場(chǎng)對場(chǎng)平內指定范圍內各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以?xún)?3公里外另行計價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場(chǎng)技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時(shí)組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監督施工過(guò)程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計價(jià)，超出另行計價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本12
甲方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著(zhù)平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專(zhuān)有的技術(shù)完成本合同約定內容。
2、分項工程單價(jià)： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門(mén)及其他道具的線(xiàn)條不另計費)。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著(zhù)漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計算，不按展開(kāi)面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實(shí)際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。
二、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個(gè)月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開(kāi)工的手續，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開(kāi)通施工場(chǎng)地內運輸道路，拆除現場(chǎng)內障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為有權進(jìn)行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，根據現行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著(zhù)漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過(guò)程中，如出現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進(jìn)程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時(shí)向對方支付違約金 20% ;
2、乙方應在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(cháng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過(guò) 2 天時(shí)，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;
2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無(wú)法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需承擔違約責任。
八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(復印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話(huà)
承攬合同范本13
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，為明確甲、乙雙方的權利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：承攬甲方活動(dòng)的項目：
1、舞臺搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場(chǎng)操作。
3、活動(dòng)所需設備和物品的運輸、裝卸；
4、活動(dòng)現場(chǎng)的錄像。
第二條：租賃設備概況
設備的名稱(chēng)見(jiàn)附表1和附表2
租賃用途：演出所用。
使用時(shí)間：20 年 月 日、
安裝時(shí)間：20 年 月 日開(kāi)始，音響LED屏14日上午9時(shí)前交付使用
安裝地點(diǎn)：信和源華庭廣場(chǎng)
拆卸時(shí)間：20 年 月 日12時(shí)前拆卸完畢并撤離現場(chǎng)。
第三條：租賃設備的運輸與操作、
租賃設備的進(jìn)退場(chǎng)調試安裝、操作由乙方承擔、
第四條：租賃設備的使用及規定
1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務(wù)，乙方應聽(tīng)從指揮調遣，按甲方規定的時(shí)間，合同的標準保質(zhì)保量完成、
2、乙方應根據演出的作息時(shí)間，合理安排設備的維修、保養（費用自負），確保演出正常使用、
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償、
4、甲方應該積極配合乙方整理場(chǎng)地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。
第五條：安全與治安
1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周?chē)陌踩Ｐl工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責、（由乙方造成的原因除外）。
2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
甲方：
乙方：
承攬合同范本14
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱(chēng)：
2、項目地點(diǎn)：
二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱(chēng) 規格 數量 單價(jià)：元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門(mén) 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫(xiě)）： （不含稅）
注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門(mén)板為平板；按實(shí)際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期：根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：工地現場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結束結清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內，出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責免費維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關(guān)規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本15
定作人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）
承攬人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確定作人與承攬人的權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一）
1.1 品名：（應填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替）
1.2 規格：（應寫(xiě)明定作物具體的規格型號）
1.3 數量：（具體寫(xiě)明定作物的數量，并注明單位）
1.4 備注：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第二條合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額：（應以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3 付款時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1 質(zhì)量要求：（應明確填寫(xiě)要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫(xiě)全稱(chēng)）
3.2 技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數）
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱(chēng)
規格型 號
計 量單 位
數 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(jià)（元）
總金額
�。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴�，可以另設合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二）
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時(shí)通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫(xiě)明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進(jìn)行驗收）
6.2 驗收方法：（寫(xiě)明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日）
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細地址）
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質(zhì)量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),以（寫(xiě)明檢驗機構）對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫(xiě)明包裝費用由哪方承擔 ）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式：（寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ）
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）
11.2 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應當負責修理或調換。經(jīng)過(guò)修理或調換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）％的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第十三條 定作人的違約責任：
13.1 中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因導致合同無(wú)法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金。
13.3 未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。
13.5 超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。
13.6 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫(xiě)到縣級）
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章） 承攬人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時(shí)間： 年 月 日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同10-21
承攬的合同10-13
承攬合同01-15
2022承攬合同10-27
加工承攬合同10-01
實(shí)用的承攬合同10-12
承攬加工合同10-19
有關(guān)承攬合同10-19
裝飾承攬合同10-23
承攬合同模板10-11