承攬方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　定作方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨日期

　　總金額(大寫(xiě))

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價(jià)格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價(jià)格條款。

　　甲方提供給乙方的價(jià)格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質(zhì)量標準及驗收

　　1、甲方根據乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時(shí)符合國家質(zhì)量要求。

　　2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內對加工產(chǎn)品的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類(lèi)別符合商標法律法規要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進(jìn)行更改的，乙方自擔費。

　　4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產(chǎn)品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關(guān)的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠(chǎng)區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時(shí)間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

　　五、預付款要求

　　乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時(shí)沖抵貨款。

　　六、加工款結算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時(shí)，該要貨清單自動(dòng)解除，預付款不再退還。

　　七、違約責任

　　1、乙方的違約責任

　　(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為_(kāi)___元人民幣。

　　(2) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。

　　(3)無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價(jià)款百分之

　　的違約金 。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

　　(3) 甲方無(wú)故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。

　　(4)因為甲方原因導致貨物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過(guò)程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規定

　　因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±

　　%的浮動(dòng)時(shí)在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。 同時(shí)鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時(shí)贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產(chǎn)品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：

定做合同范本9

　　供方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　需方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　經(jīng)雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，特簽訂以下合同：

　　一、合同內容：

　　1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。

　　2、書(shū)柜：規格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。

　　3、椅子按國家標準的高度配套。

　　4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

　　二、數量、單價(jià)及金額：

　　制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_(kāi)________元/套(含附柜)，椅子為_(kāi)________元/張，_________個(gè) _________書(shū)柜，為_(kāi)________元/個(gè)�？偨痤~：_________元。(備注按已有的規格、款式、尺寸、質(zhì)量現場(chǎng)量取后制作)。

　　以上價(jià)格為不變價(jià)，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。

　　三、質(zhì)量要求：

　　甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問(wèn)題由甲方負責修改。(注：用料、材質(zhì)、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產(chǎn)，而導致教職工無(wú)法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經(jīng)濟責任。)

　　四、加工、售后服務(wù)方式：

　　甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時(shí)，乙方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　保修期為_(kāi)________年，在保修期內，家具出現質(zhì)量問(wèn)題，甲方應免費修理(包括材料費和工時(shí)費)。

　　在保修期內，因同一嚴重質(zhì)量問(wèn)題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關(guān)證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產(chǎn)品。

　　五、交貨時(shí)間及地點(diǎn)：

　　在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點(diǎn)在_________。

　　產(chǎn)品自交貨之日起90日內，發(fā)生嚴重質(zhì)量問(wèn)題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時(shí)，應當按原定購價(jià)格一次退清貨款。

　　六、驗收標準及方式：

　　甲方交貨給乙方進(jìn)行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價(jià)和乙方提出的交貨時(shí)間，保質(zhì)保量地按時(shí)完成。

　　七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：

　　包裝必須按廠(chǎng)家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。

　　八、付款方式及期限：

　　即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

　　九、違約責任：

　　1、甲方違約責任：

　　(1)甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。

　　(2)甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。

　　(3)甲方未按合同規定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　(4)甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

　　(5)甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金;合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　(6)甲方實(shí)行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。

　　2、乙方違約責任：

　　(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　(2)乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值10%-30%的違約金。

　　(3)乙方如無(wú)故超過(guò)合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

　　(4)超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實(shí)際支付的保管、保養費。乙方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取標的物的，甲方有權將標的物變賣(mài)所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方;變賣(mài)標的物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣(mài)，應當賠償甲方的損失。

　　(5)無(wú)故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　(6)變更交付標的物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。

　　十一、合同雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十二、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關(guān)規定執行。

　　本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方：_________　　　　　　　　　　　　乙方：_________

　　地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________

　　甲方代表：_________　　　　　　　　　　乙方代表：_________

　　電話(huà)號碼：_________　　　　　　　　　　電話(huà)號碼：_________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_________　　　　　　　　　　開(kāi)戶(hù)銀行：_________

　　銀行帳號：_________　　　　　　　　　　銀行帳號：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________　　　　　　　　　　簽訂地點(diǎn)：_________

定做合同范本10

　　承攬人：____________

　　定作人：____________

　　定作人委托承攬人制作______，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條定作成品

　　1、定作成品名稱(chēng)為：______

　　2、定作成品規格為：______

　　3、定作成品數量為：______，單位為：______

　　第二條定作成品質(zhì)量要求

　　定作成品的質(zhì)量要求為：______，

　　(定作物品，需封存樣品的，應寫(xiě)明要由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據。)

　　第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質(zhì)量、期限

　　1、承攬人提供原材料的數量為：______消耗定額為：______規格為：______

　　2、定作人對原材料檢驗期限是：______，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質(zhì)量時(shí)，定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款數或退貨。

　　3、原材料交付或提取日期的計算，參照合同第七條規定執行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙的提供辦法、期限

　　1、技術(shù)資料、圖紙由______一方提供。

　　2、提供方提供技術(shù)資料、圖紙的期限為：____________

　　3、承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應及時(shí)通知定作人;定作人應在日/月內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規定時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

　　4、保密要求：______(注意，承攬人對于承攬的工作，定作人是否要求保密，要明確約定。如果定作人要求保密，承攬人應嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。)

　　第五條報酬

　　承攬人按合同有關(guān)要求交付全部定作物時(shí)，定作人付給承攬人價(jià)款(或酬金)______元。(若有國家或主管部門(mén)規定，則應按該規定執行。)

　　第六條驗收標準和方法

　　1、驗收標準為本合同規定的質(zhì)量要求、圖紙、樣品。

　　2、驗收期限為：_________

　�、俣ㄗ魅藨�按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。

　�、隍炇涨�，承攬人應向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　3、保證期限為：_____________

　　對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，由雙方協(xié)商保證期限。保證期內發(fā)生問(wèn)題，除定作人使用、保管不當原因而造成質(zhì)量問(wèn)題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。

　　4、雙方當事人對承攬的`定作物和項目質(zhì)量，在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由________質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交(提)定作物期限為：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應在事先與對方達成協(xié)議。承攬人自備運輸工具交送定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。)

　　2、交貨地點(diǎn)：______

　　第八條包裝

　　1、包裝定作物的材料：

　　2、包裝定作物的方式：

　　3、包裝定作物的標準與要求：

　　4、包裝定作物的費用由________一方負擔。

　　第九條運輸

　　1、本次定作承攬中，采用_____運輸方式。

　　2、本次定作承攬中的運輸費用由______一方承擔。

　　第十條結算

　　1、定作人應在承攬人交付符合要求定作物的______日/月內，與承攬人結算。

　　2、定作人采用(寫(xiě)明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)作為結算方式。

　　第十一條定金與預付款

　　1、承攬人要求定作人交付______元定金;定作人不履行合同，無(wú)權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應雙倍返還定金。

　　2、定作人可向承攬人給付______元預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款;定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余額的，定作人可以請求返還。

　　第十二條承攬人的違約責任

　　1、承攬人未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應按質(zhì)論價(jià);定作人不同意利用的，承攬人應負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)修整或調換后，定作物仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　2、交貨時(shí)間到期，承攬人交付定作物數量少于合同規定，定作人仍然需要的，承攬人應照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的，定作人有權解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　3、承攬人未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　4、承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金______元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的______‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。

　　5、承攬人不能交付定作物，應向定作人償付不能交付定作物的價(jià)款總值的______%(一般為10%～30%)或酬金總額的______%(一般為20%～60%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時(shí)，承攬人應支付定作人實(shí)際支付的保管費、保養費等。

　　7、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收入時(shí)，承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點(diǎn)或接收人處，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的，承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。

　　9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質(zhì)量的，定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　第十三條定作人違約責任

　　1、定作人中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。

　　2、定作人中途終止合同，定作人償付承攬人未履行部分價(jià)款總值的______%(一般為10%～30%)的違約金。

　　3、定作人未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供技術(shù)資料或包裝物的，沒(méi)有作好必要的準備工作致使承攬人無(wú)法開(kāi)始工作的，承攬人有權解除合同，定作人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料的損失。

　　4、定作人逾期領(lǐng)取定作物，應支付違約金______元，應向承攬人支付保管費、保養費等。定作人逾期6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬人有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管費、保養費后，退還給定作人;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管費、保養費時(shí)，定作人還應補償不足的部分;如定作物不能變賣(mài)，定作人應賠償承攬人的損失。

　　5、定作人逾期付款，應比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的______一‰償付違約金。

　　6、定作人無(wú)故拒收定作物的，應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　7、定作人變更交付定作物地點(diǎn)或接收人時(shí)，要承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　1、在合同履行期內，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定作人不對承攬人負賠償責任。

　　2、在合同履行期內，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失。

　　3、在合同履行期之后，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責任，除非是定作人遲延接受或無(wú)故拒收，此時(shí)，定作人應向承攬人承擔損害賠償責任。

　　第十五條爭議解決方式

　　履行本合同時(shí)，若當事人發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向_______仲裁委員會(huì )申請仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。)

　　第十六條合同的變更或解除

　　經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份，定作人和承攬人各持一份。

　　定作人：______(簽章)

　　定作人地址：______

　　承攬人：______(簽章)

　　承攬人地址：______

　　簽訂日期：______年______月______日

定做合同范本11

　　定作人(甲方)：____________

　　承攬人(乙方)：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則，現就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內容

　　加工定作內容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬(wàn)支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至______年______月______日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。

　　2、在本合同期限內，生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權利和義務(wù)。

　　3、關(guān)于其加工制作過(guò)程中的稅、費等問(wèn)題由雙方另行協(xié)商確定。

　　第四條加工勞務(wù)費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。

　　第五條雙方的權利與義務(wù)

　　1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專(zhuān)人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。

　　2、甲方有權監督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣(mài)、轉移、出售、贈與、擔保等)。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續的，乙方應全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執行乙方下線(xiàn)的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責任

　　1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線(xiàn)上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效，在履行合同的過(guò)程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

定做合同范本12

　　需方(甲方):_______________________________

　　供方(乙方):______________________________

　　合同編號:__________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,愿著(zhù)公平,公正,公開(kāi)互信的原則,共同遵守如下條款:

　　一、乙方結合甲方的現場(chǎng)條件,按其技術(shù)要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同

　　二、甲方訂購乙方以下產(chǎn)品:

　　備注:___________________________________________________

　　三、付款方式:簽訂合同后，甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開(kāi)始生產(chǎn)并運作(包括進(jìn)入現場(chǎng)做預買(mǎi)件),在全部工程安裝施工完畢,把產(chǎn)品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產(chǎn)品進(jìn)行驗收,驗收合格后,一個(gè)工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元

　　四、工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外

　　五、安裝詳細地址:_________________________________________

　　六、安裝前甲方提前提供如下準備工作:

　　1、提供產(chǎn)品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進(jìn)度

　　2、組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場(chǎng)條件;

　　3、負責產(chǎn)品到場(chǎng)后的安全保護工作七、甲方未付清全款前,產(chǎn)品的所有權歸屬乙方,如甲方無(wú)故拖辭付款,乙

　　方有權從安裝地點(diǎn)收回本產(chǎn)品,相關(guān)損失由甲方負責

　　八、違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產(chǎn)品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質(zhì)量原因未及時(shí)維修,給甲方造成的損失由乙方承擔

　　九、解決爭議:雙方在履行合同期間,產(chǎn)生的爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成的到合同簽發(fā)地仲裁委員會(huì )解決或訴諸海淀區人民法院解決

　　十、補充條款:______________________________________________、

　　十一、本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效、

　　甲方(簽章):______

　　乙方(簽章):______

　　簽約(代理人):______

　　簽約(代理人):______

　　聯(lián)系電話(huà):______

　　聯(lián)系電話(huà):______

　　簽字日期:______

　　簽字日期:______

定做合同范本13

　　合同編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方加工 模具共 套 付。雙方達成如下加工協(xié)議。 模具基本情況（單價(jià)含17%增值稅）：本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續生產(chǎn)所需的夾治具。模具上需打印或標示：1、xx公司；2、零件名稱(chēng)： ；3、零件圖號： 。

　　一、雙方的權利及責任

　�。�1）甲方責任及權利如下

　　1、甲方負責交付給乙方執行本合同所需的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負責技術(shù)方面的支持工作。

　　2、對交付給乙方的產(chǎn)品設計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，甲方具有唯一的解釋權，當發(fā)生歧義時(shí)，乙方應征詢(xún)甲方意見(jiàn)，由甲方確認。

　　3、乙方完成模具的設計和制造后，由甲方去乙方現場(chǎng)對模具進(jìn)行驗證確認或由乙方提供產(chǎn)品樣品到甲方進(jìn)行驗證確認。

　�。�2）乙方權利及責任如下

　　1、乙方負責根據甲方提供的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行模具的設計和制造，乙方負責按照合同規定按時(shí)完成符合甲方設計要求的模具。

　　2、乙方負責按時(shí)按量提供認證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時(shí)乙方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修/改模，送樣時(shí)同時(shí)也要附檢驗測試報告（注明修改的地方）。

　　3、模具由甲方確認合格后，由乙方負責模具的封存。如甲方同意乙方進(jìn)行產(chǎn)品的后續加工生產(chǎn)，則由乙方負責模具的修理和維護，乙方必須根據甲方或甲方授權的第三方的訂單4、對給甲方生產(chǎn)的所有模具，乙方應提供的詳細的設計圖紙給甲方。所有的圖紙必須以autocad或solidwork或proe制作，并且必須在開(kāi)模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準。

　　二、 技術(shù)條款

　　1、模具的修理和維護：如在乙方生產(chǎn)產(chǎn)品，在生產(chǎn)過(guò)程中模具的修理和維護由乙方負責。

　　2、在雙方協(xié)商無(wú)異議之后，甲方提供產(chǎn)品設計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給乙方，并派技術(shù)人員同乙方進(jìn)行技術(shù)交流或乙方派技術(shù)人員到甲方進(jìn)行技術(shù)交流。

　　3、乙方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到甲方的品質(zhì)要求。

　　4、乙方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到乙方的交貨要求： 日產(chǎn)能：千件月產(chǎn)能：千件

　　5、乙方承諾本合同中所涉及的所有模具使用均能達到15萬(wàn)次以上。

　　6、未經(jīng)甲方允許，嚴禁乙方將本合同中所涉及的任何一套（付）模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工，否則視為違約，由乙方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　三、商務(wù)條款

　　1、 模具價(jià)格

　　1.1 模具合同總金額（含17%增值稅）rmb 元。

　　1.2 模具價(jià)格總金額已包含如下費用，乙方不得以以下原因向甲方要求費用：

　　1.2.2 乙方按合同規定進(jìn)行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用。

　　1.2.3乙方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用。

　　1.2.4 乙方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費用。

　　1.3當甲方書(shū)面要求乙方根據產(chǎn)品設計的變更對模具進(jìn)行修改時(shí)，如果模具修改較簡(jiǎn)單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡(jiǎn)單修改，則乙方不需向甲方收費；如果模具修改較

　　復雜，對整個(gè)模具的結構影響很大，則由乙方根據修改模具所需工時(shí)向甲方報價(jià)，由甲方承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因，因模具不能滿(mǎn)足甲方的要求而進(jìn)行的修�；蚋哪�，甲方不承擔任何責任。

　　2、開(kāi)模進(jìn)度

　　2.1 乙方在收到甲方確認后的產(chǎn)品圖紙之后，即開(kāi)始進(jìn)入模具設計和制作階段，開(kāi)模周期為20天2.3 如果乙方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無(wú)法驗收合格而甲方又急需生產(chǎn)，乙方應先用現有的模具（如果有）安排生產(chǎn)，同時(shí)再根據圖紙和樣板要求免費重新開(kāi)模。

　　3、付款方式

　　合同款分攤在乙方向甲方首供的5萬(wàn)件物料中，即首供的5萬(wàn)件物料單價(jià)中包含模具攤銷(xiāo)費 元/件。如果訂單數量不足5萬(wàn)件，甲方需補齊乙方未攤完的合同款，但乙方需開(kāi)具同等金額發(fā)票（稅率17%）給甲方。

　　四、 產(chǎn)品品質(zhì)保證

　　乙方在完成模具后，乙方同意按照甲方品質(zhì)檢驗標準以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認報告)。甲方對品質(zhì)標準的內容根據實(shí)際需要保留修改的權利。

　　五、模具所有權

　　1、本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2d和3d）的所有權，均歸甲方所有，乙方不得干涉甲方對模具的處置權。如在乙方生產(chǎn)，由乙方負責保管，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn)，否則甲方有權要求乙方退還模具費并賠償造成的損失。

　　2、甲方付清模具款后，要求將模具從乙方處轉出時(shí)，乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進(jìn)行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開(kāi)始生產(chǎn)。乙方有義務(wù)對模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運至甲方指定的地點(diǎn)。

　　3、模具轉移過(guò)程中，如因乙方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔。

　　六、 模具維護

　　1、乙方保證模具使用壽命15萬(wàn)次以上，并在此期間內由乙方負責免費保養維修，如模具在使用壽命內不能使用, 乙方應負責更換或重新開(kāi)模，并承擔相應的費用。

　　2、乙方應對模具的修改、維護和修理等情況及時(shí)登記造冊，無(wú)論此種修改、維護和修理是否由甲方提出。如甲方要詢(xún)問(wèn)有關(guān)的技術(shù)細節或證據，甲方可以隨時(shí)查閱，無(wú)需通知。乙方每三個(gè)月應將登記記錄復印一次給甲方。乙方應主動(dòng)定期完成此項任務(wù)，無(wú)需甲方另行提出要求。

　　七、知識產(chǎn)權

　　1、本合同所涉及的產(chǎn)品造型及甲方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權為甲方所擁有，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向任何公司和個(gè)人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由乙2、乙方同意其不會(huì )將甲方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的，否則甲方有權追究乙方相應的責任；未經(jīng)甲方書(shū)面許可，乙方不得在出版物，廣告中或以其它書(shū)面、口頭形式涉及甲方提供的任何資料和信息。

　　3、未經(jīng)甲方許可，嚴禁乙方使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶(hù)以外的其他客戶(hù)供貨，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由乙方負責。

　　八、違約責任

　　1、 如果乙方未能按2.1中規定的進(jìn)度完成模具制作及送樣，由乙方承擔違約責任。每延誤一天，乙方須付給甲方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過(guò)本合同模具總金額的50%。

　　2、 如果因為乙方的原因造成乙方提供給甲方的產(chǎn)品的品質(zhì)達不到甲方的要求并且在組裝過(guò)

　　程中導致其他物料的損失和報廢，乙方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線(xiàn)費用。

　　3、 如乙方因為不可抗拒力（包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力）造成的供貨延遲，甲方允許免責。但乙方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時(shí)內以書(shū)面形式通知甲方，并且乙方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，甲方有權取消本合同。

　　九、其它

　　1、本合同自雙方代表或委托代理人簽字蓋章之日起生效，一式三份，甲方兩份，乙方一份; 有效期至模具驗收合格、付清所有合同款項、保修期滿(mǎn)為止。

　　2、對于實(shí)施本合同而發(fā)生的任何爭議，雙方首先通過(guò)友好協(xié)商解決, 如在30天內協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交甲方所在地法院處理.。

　　甲方： 乙方：

　　代表：代表：

　　時(shí)間： 時(shí)間：

定做合同范本14

　　定作人(甲方)：____________

　　承攬人(乙方)：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則，現就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內容

　　加工定作內容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬(wàn)支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。

　　2、在本合同期限內，生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權利和義務(wù)。

　　3、關(guān)于其加工制作過(guò)程中的稅、費等問(wèn)題由雙方另行協(xié)商確定。

　　第四條加工勞務(wù)費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。

　　第五條雙方的權利與義務(wù)

　　1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專(zhuān)人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。

　　2、甲方有權監督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣(mài)、轉移、出售、贈與、擔保等)。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續的，乙方應全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執行乙方下線(xiàn)的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責任

　　1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線(xiàn)上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效，在履行合同的過(guò)程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　時(shí)間：____________

定做合同范本15

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂時(shí)間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限

　　定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價(jià)總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱(chēng)規格型號計量單位數 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價(jià)總金額

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點(diǎn)

　　九、交付定金預付款數額及時(shí)間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱(chēng)（章）單位名稱(chēng)（章）

　　單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年月日至年月日

　　本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

　　委 托 方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　受委托方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名規格單位數量備注

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質(zhì)量：

　　1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時(shí)，甲方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知甲方；甲方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。乙方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運訂作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據國家有關(guān)規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時(shí)，應當償付甲方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　7、實(shí)行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實(shí)際支付的保管、保養費。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣(mài)訂作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣(mài)，應當賠償乙方的損失。

　　5、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無(wú)故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品 名

　　規 格

　　單 位

　　數 量

　　備 注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

【定做合同】相關(guān)文章：

加工定做合同10-20

加工定做合同11-04

加工定做合同要求11-04

加工定做合同要求07-20

家具定做合同11-02

委托定做服裝合同09-02

工作服定做合同10-09

加工定做合同范本09-04

定做承攬合同范本08-30