工程測量合同

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，合同的法律效力與日俱增，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？下面是小編精心整理的工程測量合同，歡迎閱讀與收藏。

工程測量合同1

　　甲方（定作方）：__________

　　乙方（承攬方）：__________

　　定作方因項目測量工作需要，委托承攬方完成本次測量任務(wù)。為明確責任，協(xié)作配合，確保測繪工作順利完成，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以便共同遵守。

　　一、測區概況、質(zhì)量要求與驗收標準

　　測區范圍：

　　測繪作業(yè)依據：

　　測圖比例為：

　　二、交付工作成果時(shí)間

　　承攬方需于__________年__________月__________日前完成并向甲方提交所有約定提交的測繪成果資料，如增加測量面積成果交付時(shí)間雙方另行約定。

　　三、酬金單價(jià)和總價(jià)

　　序號工作內容單位數量單價(jià)（元）總價(jià)（元）

　　合計：人民幣__________元整￥ __________元（含稅）

　　費用為全包價(jià)，其中包含但不限于所有承攬方人員的勞動(dòng)報酬、差旅費、住宿費、交通費、電話(huà)費、打印費、社會(huì )保險費、商業(yè)保險費等。

　　四、付款方式

　　提交成果資料支付%，驗收合格支付余下費用，__________年__________月__________日前未驗收，支付至__________%，如__________年__________月__________日前仍未驗收，5個(gè)工作日內結清費用。

　　五、甲乙雙方責任

　�。�1）定作方責任

　　1、定作方負責協(xié)調與測區內的地方關(guān)系。

　　2、定作方負責按本合同的約定支付承攬方酬金。

　�。�2）承攬方責任

　　1、遵守文件等規范、標準、文件的有關(guān)技術(shù)要求，應在合同約定時(shí)間內保證質(zhì)量完成任務(wù)。

　　2、承攬方提交的成果定作方應在5個(gè)工作日內完成公司內部質(zhì)檢，經(jīng)定作方質(zhì)檢不合格的，承攬方應按照定作方下達的整改要求及時(shí)整改合格，在測繪成果質(zhì)檢合格前，定作方有權拒絕支付工程款，如承攬方拒絕整改的，定作方有權終止合同，并有權向承攬方要求賠償定作方為整改成果質(zhì)量所產(chǎn)生的費用及因此向業(yè)主賠付的逾期罰款。承攬方應當對本合同的內容、因履行本合同或在本合同期間獲得的或收到的定作方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他文件或信息的內容（簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)定作方書(shū)面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。承攬方可僅為履行本合同所需要情況下向其確有知悉必要的`雇員披露對方提供的保密資料，但同時(shí)須指示其雇員遵守本條規定的保密及不披露義務(wù)。

　　3、承攬方負有保守定作方商業(yè)秘密的義務(wù)。維護和尊重本次測量成果，測量過(guò)程中所掌握的相關(guān)測量資料不得提供給第三方。

　　4上述保密義務(wù)應在本合同期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。

　　5、承攬方應保障測量組正常作業(yè)，承攬方自帶測量?jì)x器及配套設備、儀器精度要求應符合文件的有關(guān)規定，承攬方自帶電腦設備。經(jīng)定作方同意，承攬方可以借用定作方儀器設備，承攬方應對借用設備負有安全責任，在借用期間對儀器造成損傷或損毀的，承攬方應照價(jià)賠償。

　　6、承攬方應定期向定作方項目經(jīng)理通報工作進(jìn)度，并配合定作方項目經(jīng)理不定期抽查所測得的數據及所繪圖斑，以便定作方實(shí)時(shí)掌握工作進(jìn)度及工作質(zhì)量。

　　7、承攬方應接受定作人必要的監督和檢驗，以保證工作符合定作人的要求，遵從定作方項目經(jīng)理提出的技術(shù)改進(jìn)意見(jiàn)開(kāi)展工作。

　　8、承攬方應為每位參加本合同項下業(yè)務(wù)的人員購買(mǎi)工傷保險及總額不低于50萬(wàn)元的人身意外傷害保險。同時(shí)應培訓、約束其測量隊成員注意生產(chǎn)安全，定作方不對承攬方及其工作人員在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的人身意外傷害與財產(chǎn)損害負責。

　　9、承攬方在履行本合同過(guò)程中產(chǎn)生的成果和所交付的工作成果的知識產(chǎn)權歸定作方。

　　六、違約責任

　　1、若承攬方無(wú)故推遲合同規定的時(shí)間提交測繪成果資料，則每超過(guò)一日，應扣減__________元酬金。

　　2、承攬方違反本合同的任何條款給定作方造成直接或間接損失（含因此而導致的律師費、訴訟費、差旅費、誤工費等）的，均應對定作方進(jìn)行賠償。

　　七、承攬方提交的成果資料

　　八、其他事項

　　1、本合同未盡事宜及與本合同相關(guān)的爭議，雙方本著(zhù)實(shí)事求是的精神共同協(xié)商，協(xié)商不成的，應向南寧市青秀區人民法院提起訴訟解決。

　　2、本合同一式2份，雙方各執1份，具有同等法律效力。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（定作方）乙方（承攬方）

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　項目經(jīng)理：__________項目經(jīng)理：__________

　　地址：__________地址：__________

　　納稅人識別號：__________納稅人識別號：__________

　　銀行：__________銀行：__________

　　賬號：__________賬號：__________

　　聯(lián)系電話(huà)：__________聯(lián)系電話(huà)：

　　簽訂地點(diǎn)：__________簽訂日期：__________年__________月__________日

工程測量合同2

　　合同編號：

　　項目名稱(chēng)：

　　甲方：

　　乙方

　　簽訂日期：

　　第一條 項目來(lái)源

　　由于的需要，甲方委托乙方對甲方進(jìn)行1： 地形圖測量，經(jīng)雙方協(xié)商，達成本協(xié)議。

　　第二條 甲方委托乙方的工作內容

　　項目1地形圖測繪。

　　第三條 甲方的責任與義務(wù)

　�。�1） 向乙方提交需要進(jìn)行測繪的范圍界線(xiàn)圖。

　�。�2） 按約定支付測繪費。

　�。�3） 配合乙方做好相關(guān)部門(mén)的協(xié)調工作。

　　第四條 乙方的`責任與義務(wù)

　�。�1） 按約定向甲方提交1： 500 地形圖成果 1 份。

　�。�2） 乙方保證按時(shí)按質(zhì)完成此項工作。

　　第五條 合同金額及支付方式

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意按3000.00元（大寫(xiě)：叁仟元）進(jìn)行項目包干。

　　支付方式：乙方完成全部工作后的 5個(gè)工作日內，甲方一次性將工程的款項支付給乙方。

　　第六條 時(shí)間要求

　�。�1）自委托之日起1個(gè)工作日內。乙方按照甲方的要求提交完相關(guān)資料。

　�。�2）自甲方提交完相關(guān)資料后的 5天內。乙方完成全部工作并提交 1 份圖紙成果給甲方。

　　第七條 違約責任

　　乙方對制作的圖件和相關(guān)文字材料質(zhì)量負責，如因圖件質(zhì)量原因需要返工，返工的費用由乙方負責。

　　甲方必須按時(shí)支付工作經(jīng)費，由于經(jīng)費不及時(shí)到位導致工期延誤，由甲方自己承擔責任。

　　第八條 附則

　�。�1）本協(xié)議自簽訂之日生效，乙方提供正式測量成果給甲方且項目通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查后失效。

　�。�2）本協(xié)議一式肆份，甲乙各持貳份，具有同等效力。

　　甲方： 乙方：

　　時(shí)間：月 時(shí)間：月

工程測量合同3

　　發(fā)包方(甲方)： _________________

　　承包方(乙方)： _________________

　　為了適應建筑市場(chǎng)改革的需要，提高項目施工管理的水平，甲方將給乙方。遵守平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程測量事項協(xié)商一致、訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1.1、工程名稱(chēng)： _________________

　　1.2、工程地點(diǎn)： _________________

　　1.3、建筑面積： _________________

　　二、承包范圍及內容：

　　基礎、主體所有測量放線(xiàn)、水平線(xiàn)、主軸線(xiàn)、樓梯、電梯等細節關(guān)鍵部位控制線(xiàn)，提供柱1000水平線(xiàn)及垂直度控制線(xiàn)等所有測量工作(含臨設、土方開(kāi)挖測量)。

　　三、承包方式及結算方式

　　3.1、按平方包干，甲方負責測量?jì)x器及其他彈線(xiàn)工具。

　　3.2、按建筑面積每平方元包干(除建筑面積變更外其它洽商變更不調整單價(jià)，此價(jià)不含學(xué)徒工工資)。

　　3.3基礎、主體隨木工進(jìn)度節點(diǎn)元/m2;裝修按外架懸挑拆除元/m2;室外工程完成元/m2;余額元/m2竣工驗收付清。

　　3.4、耗材由甲方負責。

　　四、雙方責任

　　4.1、甲方職責： _________________甲方負責提供測量放線(xiàn)圖紙，并做好技術(shù)交底，并按合同約定，按時(shí)付款。

　　4.2、甲方提供食宿及班組協(xié)調。

　　4.3、乙方職責： _________________按圖紙要求及技術(shù)交底內容做好測量放線(xiàn)工作，測量中應有復核程序，確保樁、線(xiàn)的準確性，測量中要按甲方規定時(shí)間進(jìn)場(chǎng)，做好配合工作，不能延誤施工所規定測量放線(xiàn)時(shí)間，測量施工中，及時(shí)做好相關(guān)的測量技術(shù)資料。

　　4.4、按時(shí)完成每天的工作內容，確保按進(jìn)度計劃完成。每段工程量要在規定時(shí)間完成，需要晚上加班時(shí)，必須無(wú)條件加班，滿(mǎn)足現場(chǎng)需求。乙方必須保證本工程要求的進(jìn)度計劃執行，合理調配，確保每段流水作業(yè)面放線(xiàn)工序，在進(jìn)度計劃內放線(xiàn)工序不給于時(shí)間的安排，沒(méi)有項目部允許，不能隨便離開(kāi)項目部，放假服從項目部統一安排，不能私自放人放假。如乙方每層每段工程未按時(shí)間完成，影響下道工序無(wú)法進(jìn)行時(shí)，將受到1000元/段罰款，如每層因乙方原因影響工期，乙方承擔其它班組的損失，如乙方跟不上班組需求，多次出現延誤工期，因乙方造成放線(xiàn)錯誤將處罰_______元以上罰款，出現無(wú)法挽回的.嚴重錯誤乙方將負全責，必要時(shí)甲方有權更換本測量人員。主體驗收完成后乙方負責移交給二次結構施工隊并且辦理交接手續由項目部三方確認。乙方因人為錯誤造成退場(chǎng)原因甲方將按總工程款的80%結算。必須服從項目部的管理如有不服從管理發(fā)生打架斗毆現象一次處罰500元以上罰款，嚴重的直接交給國家政府出理由當事人自行承擔。

　　五、質(zhì)量和安全

　　5.1、乙方必須認真負責，確保測量工作準確，所放的線(xiàn)和標點(diǎn)，滿(mǎn)足施工的要求。

　　5.2、乙方在現場(chǎng)測量施工時(shí)，要遵守工地安全規章制度，做到保護好自己不傷害他人。

　　六、其它事項

　　本合同未盡事宜，根據國家法規以及現行規范雙方協(xié)商解決。

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份，雙方簽字后生效。甲方、乙方履行完合同規定的義務(wù)后，本合同終止。

　　甲方： _________________乙方： _________________

　　電話(huà)： _________________電話(huà)： _________________

　　日期： _________________日期： _________________

工程測量合同4

　　委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　服務(wù)方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《民法典》、《中華人民共和國測繪法》有關(guān)法律、法規，本著(zhù)平等互利、真誠合作的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

　　一、 測量?jì)热?/strong>

　　1. 工程名稱(chēng)：

　　2. 測量地點(diǎn)：

　　3. 服務(wù)內容： 建筑沉降觀(guān)測。

　　4. 工作量：

　　建筑狀況： 為地下 層、地上層，筏板基礎、框剪結構。

　　沉降觀(guān)測周期如下： 沉降觀(guān)測水準基點(diǎn)聯(lián)測3次;甲方負責安排施工單位安設沉降觀(guān)測標志(測量單位提供點(diǎn)位平面圖及技術(shù)要求和指導)，標志安設完成后進(jìn)行第一次沉降觀(guān)測、以后建筑物每加高層觀(guān)測一次，建筑物主體封頂后第一年觀(guān)測4次(每3個(gè)月觀(guān)測1次)，第二年觀(guān)測3次(每4個(gè)月觀(guān)測1次)或觀(guān)測至沉降穩定為止。

　　5. 測繪期限： 觀(guān)測期限至建筑主體封頂后二年或觀(guān)測至沉降穩定為止。這里所謂穩定情況，是指觀(guān)測周期內沉降速率達到小于0.01～0.04 mm/d。

　　二、 依據標準：

　　1、《國家一、二等水準測量規范》

　　2、《建筑變形測量規范》

　　3、《沉降觀(guān)測技術(shù)設計書(shū)》

　　三、 合同價(jià)款及支付方式：

　　1、本著(zhù)互惠互利，長(cháng)期合作的'原則，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，確定本合同價(jià)款： (￥ )。

　　2、支付方式： 合同簽訂后付，建筑主體封頂后再付 元整(￥ )，余款在沉降觀(guān)測全部結束并提交資料后15日內結清。

　　四、 雙方權利義務(wù)

　　1、甲方權利及義務(wù)

　　(1)甲方負責水準基點(diǎn)及沉降觀(guān)測點(diǎn)的造標、埋設;

　　(2)在沉降觀(guān)測期間，應保留建筑物沉降觀(guān)測點(diǎn);

　　(3)建筑物施工過(guò)程中如出現異常時(shí)應及時(shí)通知乙方觀(guān)測;

　　(4)甲方應按合同約定及時(shí)足額撥付服務(wù)費用。

　　2、乙方權利及義務(wù)

　　(1)乙方須嚴格按本合同的技術(shù)要求，按質(zhì)按量完成沉降觀(guān)測工作;

　　(2)乙方須根據施工進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行沉降觀(guān)測工作;

　　(3)在本項目竣工驗收前30日內(具體時(shí)間以甲方通知為準)，應向甲方提供竣工備案用沉降觀(guān)測報告及相關(guān)數據資料。最后一次觀(guān)測完畢30日內提供最終沉降觀(guān)測報告及相關(guān)數據資料。

　　五、 其他

　　1、作業(yè)中凡未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　2、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，待乙方服務(wù)內容結束，甲方全額支付款項后自動(dòng)解除。

　　3、本合同一式四份，各執二份。

　　甲方：

　　代表人：

　　合同簽訂日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　合同簽訂日期：

工程測量合同5