- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同【必備】
在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？下面是小編收集整理的加工承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
委托方：_____公司
簽訂地點(diǎn)：
受托方：
簽訂時(shí)間：
標的、數量、價(jià)款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的.或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：___公司
受托方：
法人代表：
法人代表：
委托代表：
委托代表：
傳真：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同2
原告：_________________________，男，漢族，19xx年10月2日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話(huà)：_________________；
被告一：_______________________，男，漢族，19xx年5月21日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話(huà)：_________________；
被告二：_______________________，男，漢族，19xx年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話(huà)：_________________。
訴訟請求：_________________
1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實(shí)和理由：_________________
此致
___________人民法院
具狀人：___________
____年_____月_____日
加工承攬合同3
一、摘要
由于中國人均收入增加及生活節奏的加快，作為繼大賣(mài)場(chǎng)及超市之后出現的又一新興的零售業(yè)經(jīng)營(yíng)方式，便利店必將大有作為，它也將成為未來(lái)中國極具在發(fā)展前景的零售業(yè)態(tài)。所以我決定投資開(kāi)一家便利店。
本店理念是“為大眾提供便利購物條件，為消費者提供適合的商品，為消費者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”，為大學(xué)生消費者創(chuàng )造高品質(zhì)的便利生活。
二、市場(chǎng)介紹
近年來(lái)，由于學(xué)校內便利店少，離大型超市等商業(yè)購物中心有一定的距離。隨著(zhù)同學(xué)們的生活質(zhì)量提升和生活節奏的加快，同學(xué)的時(shí)間變得愈來(lái)愈寶貴，而同學(xué)們在付費方式上及在日常生活需要的應急性商品或單買(mǎi)商品，此時(shí)的便利店這這方面起到了快捷，高效的作用，給同學(xué)們帶來(lái)了滿(mǎn)足。
三、店輔概述
1、商品種類(lèi)
主要經(jīng)營(yíng)快速消費食品（零食飲料等）、日用百貨、日配和水果、雜志等。在商品結構中，食品占比率35%，日用百貨10%，其他的占50%。我們的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，各具特色，可以供廣大大學(xué)生自由選擇。
各類(lèi)食品系列在我們的大學(xué)生便利店里邊為廣大大學(xué)生提供各種小食品和零食，同時(shí)還有各類(lèi)水果等。
學(xué)習用品系列在宿舍連鎖超市里我們還會(huì )為大學(xué)生顧客提供像筆、紙張等文化學(xué)習用品供大學(xué)生選擇。
雜志報紙系列在我們的連鎖超市里邊為了滿(mǎn)足大學(xué)生對時(shí)政、新聞等的及時(shí)了解我們也兼營(yíng)報紙、雜志等業(yè)務(wù)。
2、店鋪裝潢
店面外觀(guān)的顏色為白色和紅色，給人以其商品具備安全和信任的感覺(jué)，店內墻壁和天花板采用反光性，襯托性較強的純白色，給人造成較大空間的視覺(jué)偏差。
四、市場(chǎng)分析
1、劣勢（Weakness）
A.缺乏自有品牌意識。我們的便利店是獨自出資開(kāi)發(fā)的，對于學(xué)生來(lái)說(shuō)，完全陌生和沒(méi)有知名度，不能及時(shí)產(chǎn)生信賴(lài)。
B.缺乏工作經(jīng)驗。由于我們都是第一次投資經(jīng)營(yíng)生意，只能依靠一些理論和客觀(guān)學(xué)習別人的經(jīng)驗，卻沒(méi)有經(jīng)營(yíng)開(kāi)店的經(jīng)驗。這是我們很大的劣勢，可能會(huì )給我們帶來(lái)風(fēng)險。
2、優(yōu)勢（Strength）
A.經(jīng)營(yíng)壁壘較低。經(jīng)營(yíng)成本較低，經(jīng)營(yíng)管理模式也不像大企業(yè)那么大型及規范，沒(méi)有像連鎖制式化的'約束。我們能獨立自主管理。
B.直接與消費者接觸，快捷的市場(chǎng)反應優(yōu)勢。在買(mǎi)方市場(chǎng)下，同學(xué)們的需求是市場(chǎng)的導向。我們可以憑借自身選址或者經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)的優(yōu)勢，可以長(cháng)期和充分的與消費者接觸，了解消費者的購買(mǎi)需求，逐漸摸索其購物偏好，有助于經(jīng)營(yíng)者及時(shí)了解商品需求量和種類(lèi)的信息，從而有選擇，有針對性的組織貨源。減少因為商品積壓而帶來(lái)的浪費。
C.上門(mén)送貨。在面前為止，很少有商場(chǎng)有提供為同學(xué)們上門(mén)送貨。在這情況，我們可以為同學(xué)們送貨，為顧客提供方便和節約時(shí)間，從而得到同學(xué)們的喜歡，盡我們的努力，讓同學(xué)們得到最大的滿(mǎn)意。
五、營(yíng)銷(xiāo)組合策略
正確的采購商品和陳列商品，給消費者帶來(lái)購物的滿(mǎn)意便利，并起到給消費者好印象的作用。以下是我們的產(chǎn)品策略：
A.商品陳列和空間利用。在商品的陳列方面，有些便利店存在某些商品的陳列面積過(guò)大的現象。由于我們便利店的空間有限，不能浪費陳列的空間，而是要對于做到很好的利用，上架的商品可以達到2500-3000種，滿(mǎn)足消費者更多需要和選擇。同時(shí)商品陳列清晰和同類(lèi)商品歸類(lèi)擺放在一起，讓顧客一目了然和容易挑選商品。
B.進(jìn)貨特色商品。采購一些有特色的商品，與其他同類(lèi)型的便利店形成差別。我們選擇一些優(yōu)質(zhì)的，也就是口味好吃的食品，以此吸引消費者。還可以根據消費者提供的意見(jiàn)和指點(diǎn)需要的商品，采購入其商品。
加工承攬合同4
合同編號：
甲方（定作方）：______公司
乙方（承攬方）：
鑒于：為滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求，甲方大量需要指定型號產(chǎn)品；乙方系專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據《_____》及相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況：
1、品名：（應填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替）
2、規格：（應寫(xiě)明定作物具體的規格型號，技術(shù)要求復雜或特殊的，可以寫(xiě)明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件）
3、數量：（具體寫(xiě)明定作物的數量，并注明單位）
4、備注：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第二條合同價(jià)款
1、合同價(jià)款總額：（應以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種）
2、付款方式：（應詳細寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制）
3、付款時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
1、質(zhì)量要求：（應明確填寫(xiě)要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求，必須要寫(xiě)全稱(chēng)）
2、技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數）
3、以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進(jìn)行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二）
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時(shí)通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件；
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；
6、得復制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本；
7、未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準：（寫(xiě)明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進(jìn)行驗收）
2、驗收方法：（寫(xiě)明全部或抽樣驗收的方法）
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日）
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細地址）
5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6、對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質(zhì)量缺陷，甲方有權要求退還。
7、雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
1、雙方約定由甲方自提定作物
�。�1）自提定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
�。�2）自提定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細地址不可省略）
2、雙方約定由乙方送交定作物
�。�1）送交定作物的時(shí)間：（如選擇了1，則在空格處劃線(xiàn)）
�。�2）送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了1，則在空格處劃線(xiàn)）
�。�3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
�。�4）交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費用負擔：
1、包裝要求：（應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
2、費用負擔：（寫(xiě)明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的運輸方式：（寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式）
2、運輸費用由（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）
2、甲方向乙方交付定金的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
3、甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）
4、甲方向乙方交付預付款的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
第十二條乙方的違約責任：
1、未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的'費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價(jià)的%違約金。延期交貨超過(guò)日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、超過(guò)合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價(jià)‰的違約金。
2、無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔因此多支出的費用。14其它違約責任：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第（只需填寫(xiě)一或者二）種方式解決：
1、向（具體寫(xiě)明_____委員會(huì )的確切名稱(chēng)，如：不能將“深圳_____委員會(huì )”寫(xiě)為“北京市_____委員會(huì )”）_____委員會(huì )申請_____。
2、向（根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(diǎn)（應詳細填寫(xiě)合同簽訂的地點(diǎn)，如：深圳市_________區）
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同5
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價(jià)約元(大寫(xiě)：);
(2)次鋼構材質(zhì)：;噸位：;單價(jià)約元(大寫(xiě)：);
(3)其他：以上主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結算方式
1、合同總價(jià)暫定為元，(大寫(xiě))(以實(shí)際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫(xiě))給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間：年月日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的.構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應當及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
加工承攬合同6
承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話(huà)：_______________________
定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話(huà): 0756-3897556
錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著(zhù)自愿公正、互利共贏(yíng)的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)（見(jiàn)產(chǎn)品清單）
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應當及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應即時(shí)回復并提出修改意見(jiàn)。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價(jià)結賬（有特殊約定的除外）。
第五條：驗收標準和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數據結賬（平時(shí)借支除外）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時(shí)間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的責任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進(jìn)行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的.損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額陪償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機器設備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實(shí)際使用自行負責；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)報請當地司法主管部門(mén)依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；
定作方（代表人）：________________________
簽訂地點(diǎn)：_______________________日期：年____月____日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點(diǎn)：_______________________日期：年____月____日
加工承攬合同7
地址：______
電話(huà)：______傳真：______
容器類(lèi)委托加工承攬合同NO：______
委托方：_____公司簽訂地點(diǎn)：______
受托方：______簽訂時(shí)間：______
標的、數量、價(jià)款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的'或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：________ 公司受托方：______
法人代表：______ 法人代表：______
委托代表：______ 委托代表：______
傳真：______ 傳真：______
電話(huà)：______ 電話(huà)：______
開(kāi)戶(hù)銀行：______ 開(kāi)戶(hù)銀行：______
帳號：______ 帳號：______
地址：______ 地址：______
加工承攬合同8
訂立合同雙方：
承攬方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn).甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收.驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的`，由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金.
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話(huà)：
乙方：代表人：地址：電話(huà)：
年月日
加工承攬合同9
甲方：(定作方)
乙方：(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：
第一條：1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。
2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續。
第二條：交貨時(shí)間
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時(shí)間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書(shū)面通知甲方，書(shū)面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時(shí)交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時(shí)間。
第三條：交貨方式地點(diǎn)交貨方式：甲方送貨交貨地點(diǎn)：乙方廠(chǎng)區
第四條：付款結算方式及時(shí)間
本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的`30 %，即元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時(shí)，由甲方把余款一次性打到博愛(ài)縣博宇包裝有限公司對公帳戶(hù)上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條：雙方的權利和義務(wù)
1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時(shí)投入生產(chǎn)，乙方順延相應加工承攬物交付時(shí)間。
2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應及時(shí)驗收并按照合同支付相應款項。
第六條：違約責任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產(chǎn)計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過(guò)程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成一致意見(jiàn)的，雙方共同選定博愛(ài)縣人民法院管轄。
本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：
年 月 日
加工承攬合同10
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產(chǎn)品：
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
�。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
�。玻牧系奶峁┮约耙幐�、數量、質(zhì)量：
�。常男械钠谙�、地點(diǎn)和方式：
�。矗炇諛藴屎头椒ǎ�
�。担Y算方式：
�。叮`約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。ǎ保┏袛埛降倪`約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____％或酬金總額____的違約金。
�。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的`，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
�。罚p方約定的其它條款：
�。福陨蠗l款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
�。梗竞贤瑘绦兄邪l(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
�。保埃竞贤皇絖___份，正本雙方各執____份。
�。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。
�。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
加工承攬合同11
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據我國《合同法》的有關(guān)規定以及其他相關(guān)法律規定，就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況：
1、品名____________，規格____________，數量____________，單價(jià)____________；
2、品名____________，規格____________，數量____________，單價(jià)____________；
3、品名____________，規格____________，數量____________，單價(jià)____________；
……
總金額（含稅價(jià)）：人民幣________________________元整（小寫(xiě)￥_______________________）。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日其______個(gè)工作日內，乙方負責按甲方要求制作__________樣品，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
風(fēng)險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶(hù)、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨（具體數量雙方那個(gè)協(xié)商去人以書(shū)面傳真或者電子郵件方式確認）。
風(fēng)險提示：
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術(shù)指標說(shuō)明：
按國家興行業(yè)標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物后_______個(gè)工作日內以書(shū)面形式通知乙方；經(jīng)乙方核實(shí)后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔：
風(fēng)險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線(xiàn)、運輸工具�？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的`路線(xiàn)和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價(jià)款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限：
合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內甲方支付總價(jià)款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶(hù)為：
收款人：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號：
最終結算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任：
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的，不能按時(shí)交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式：
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方：
地址：
電話(huà)：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
電話(huà)：
代理人：
________年___月___日
加工承攬合同12
定作方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：________仟________佰________拾________萬(wàn)________仟________佰________拾________元________角________分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____________％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的`數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同13
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規，在平等的基礎上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價(jià)格
1.1下表為本合同明細單價(jià)，具體加工規格及排版要求詳見(jiàn)采購單及乙方核實(shí)過(guò)的圖紙。數量按實(shí)際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價(jià)均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實(shí)現場(chǎng)的附圖要求的規格和數量進(jìn)行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內乙方應派技術(shù)人員到現場(chǎng)核實(shí)實(shí)際尺寸，制作施工圖。1.4結算總價(jià)=乙方實(shí)際加工合格的數量_約定單價(jià)。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點(diǎn)提取大板到乙方工廠(chǎng)加工，并核對碼單與石材的實(shí)際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無(wú)法安裝的由乙方負責。
二、質(zhì)量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場(chǎng)實(shí)際核對后)加工生產(chǎn)，并根據排版圖對所需石材紋路及色差進(jìn)行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時(shí)間及地點(diǎn)
3.1交貨時(shí)間：以甲方書(shū)面通知時(shí)間為準。3.2交貨地點(diǎn)：3.3現場(chǎng)收貨聯(lián)系人：
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時(shí)，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點(diǎn)貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的.加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無(wú)加工質(zhì)量問(wèn)題后付清余款。
5.2結算時(shí)按乙方實(shí)際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車(chē)及運輸時(shí)是完好無(wú)損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點(diǎn)若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時(shí)，開(kāi)具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是：戶(hù)名：賬號：
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價(jià)格及時(shí)間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無(wú)償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務(wù)終止后，甲乙方都應遵循誠實(shí)信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無(wú)誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無(wú)論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時(shí)間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同14
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
為明確雙方在合同中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據《民法典》及有關(guān)規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。
一、定作物名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、價(jià)款
1.防盜門(mén)名稱(chēng)：。
2.規格：。
3.單位：。
4.數量：。
5.單價(jià)：人民幣(大寫(xiě))(￥元)
(本合同價(jià)格內已包含：制作、安裝、運輸、卸車(chē)、五金、閉門(mén)器、電控鎖等全部?jì)热荨?
注：以實(shí)際安裝樘數結算，面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。甲方繼續訂貨時(shí)，提前天向乙方提供計劃通知單通知乙方。
6.工期要求：。
7.工程地點(diǎn)(即施工安裝現場(chǎng))：。
8.質(zhì)量要求：符合國家不銹鋼門(mén)窗規范合格標準。
二、承攬方式、材料的提供
1.承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供，乙方負責制作、安裝，運輸到施工安裝現場(chǎng);
2.材質(zhì)標準：。
3.乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
三、轉包
乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發(fā)現，甲方有權隨時(shí)解除本合同。
四、定作方的協(xié)助事項
1.甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現場(chǎng)實(shí)測。
2.乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
3.乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
4.為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門(mén)口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
五、合同價(jià)款與支付方式
1、本合同價(jià)款共計：人民幣元整(以根據實(shí)際安裝數量結算為準)。
合同價(jià)款的支付時(shí)間與條件如下：
首筆款：￥元(合同總金額的%)，作為預付款，于本合同簽訂后的個(gè)工作日內支付;
第二筆款：￥元(合同總金額的%)，于 年 月 日前支付;
第三筆款：￥元(合同總金額的%)，于后的`五個(gè)工作日內支付;
第四筆款：￥元(合同總金額的%)，于甲方驗收通過(guò)后的個(gè)工作日內支付。
尾款：￥元(合同總金額的%)，于質(zhì)保期滿(mǎn)后的個(gè)工作日內支付。
2、指定收款賬號：
六、工期
1.開(kāi)工前天甲方向乙方下達開(kāi)工通知書(shū)，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書(shū)面報甲方進(jìn)度報表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2.如遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后，工期相應順延：
(1)按施工準備規定，不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現場(chǎng)連續停電24小時(shí)以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
七、工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1.本工程質(zhì)量要求達到國家現行不銹鋼門(mén)窗規范合格標準。
2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監督和整改。
3.乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時(shí)報告甲方派駐代表和當地建筑工程質(zhì)量監督站，一般質(zhì)量事故的處理結果應送發(fā)包方和質(zhì)量監督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位簽證后實(shí)施，所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
八、質(zhì)量保修
工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規定對所承攬工程實(shí)行保修，保修時(shí)間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方維修或更換。
甲方通知乙方返修時(shí)，乙方應及時(shí)維修，如乙方未能及時(shí)維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。
九、安全及特別約定
1.乙方在施工過(guò)程中必須嚴格按照國家操作規程進(jìn)行操作，高空作業(yè)配安全帶，進(jìn)入施工現場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協(xié)調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。
十、違約責任
1.工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責無(wú)償修理、返工。
2.由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
3.甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
十一、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過(guò)程中出現的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解。協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交位于(地點(diǎn))的仲裁委員會(huì )仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十二、其他
1.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
甲方(蓋章)：
__年__月__日
乙方(蓋章)：
__年__月__日
加工承攬合同15
定作單位： 項目經(jīng)理部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬單位： 鋼結構制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定，甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場(chǎng)構件加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著(zhù)公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價(jià)款
一、加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風(fēng)口平臺出鐵場(chǎng)構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
六、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn)：運輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負責卸車(chē)。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的.所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負責卸貨。乙方應設專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒(méi)有合格證書(shū)，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內清理出場(chǎng)。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規定，由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話(huà)：_______________________電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬合同(范本)07-17
產(chǎn)品承攬加工合同11-04
委托承攬加工合同11-14
委托加工承攬合同09-17
加工承攬合同(范本)10-01
有關(guān)承攬加工合同02-13