【必備】房屋買(mǎi)賣(mài)合同集合8篇
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中,合同出現的次數越來(lái)越多,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編為大家收集的房屋買(mǎi)賣(mài)合同8篇,歡迎大家分享。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
依據《合同法》和《民法通則》,任何合法的公民對農村房屋的買(mǎi)賣(mài)行為是合法的、有效的。農村房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)如下:
房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)
甲方(賣(mài)方):
身份證號碼: 電話(huà):
乙方(買(mǎi)方):
身份證號碼: 電話(huà):
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下協(xié)議條款:
一、甲方自愿將坐落在_________市________區__________________________樓房出賣(mài)給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣(大寫(xiě))_________________________________, 即人民幣(小寫(xiě)) ______________________。
三、乙方于________年____月____日向甲方支付定金:人民幣(大寫(xiě))_________________________,即人民幣(小寫(xiě))_____________。
四、乙方于________年____月____日第二次付款:人民幣(大寫(xiě))____________________________,即人民幣(小寫(xiě))_____________。
五、經(jīng)甲乙雙方同意,甲方于________年____月____日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有,乙方屆時(shí)將剩余款項一并付給乙方(乙方在付款時(shí),為確保在以后的房產(chǎn)過(guò)戶(hù)順利,將暫時(shí)暫扣購房款人民幣(大寫(xiě))________________,即人民幣(小寫(xiě))____________,待該樓房的房產(chǎn)證順利過(guò)戶(hù)給乙方時(shí),乙方再把此款項付給甲方)。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方保證在該樓過(guò)戶(hù)時(shí)積極提供協(xié)助,若因甲方原因造成產(chǎn)權不能過(guò)戶(hù)的,產(chǎn)生的一切費用及法律后果由甲方承擔。
七、辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由乙方承擔。甲方應在____________________________將該房產(chǎn)交付乙方。屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用,無(wú)欠賬,如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
八、經(jīng)雙方確認,_____________________________乙方把剩余購房款一次性付給甲方時(shí),甲方屆時(shí)應將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據全部一并交給乙方。交付該房產(chǎn)時(shí) 甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件。
九、雙方違約責任如下:甲方如違反本協(xié)議,則雙倍返還乙方所付購樓房款項。乙方如違反本協(xié)議,返還乙方所付購樓房款項,則甲方不予退還購樓房訂金。
十、附加條款:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
甲方(賣(mài)方):
身份證號: 電話(huà):
住址:
乙方(買(mǎi)方):
身份證號: 電話(huà):
住址:
簽定日期:________年____月____日
簽定地點(diǎn):__________________________________________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
房屋買(mǎi)賣(mài)合同權利轉讓問(wèn)題涉及預售商品房再轉讓問(wèn)題和其他房屋買(mǎi)賣(mài)合同權利轉讓問(wèn)題(主要是指現房),我國法律界對該問(wèn)題討論的不是很多,但是由于厘清該問(wèn)題對司法實(shí)踐頗有裨益,因此本文擬就該問(wèn)題作些探討。
一、合同權利轉讓的基本理論問(wèn)題。
在研究房屋買(mǎi)賣(mài)合同權利轉讓問(wèn)題之前,本文先就合同權利轉讓的一些基本理論問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要地說(shuō)明。
合同權利轉讓是指合同債權人通過(guò)協(xié)議將其債權全部或者部分地轉讓給第三人的行為。其特征是:第一、合同權利轉讓是不改變合同權利的內容,由債權人將權利轉讓給第三人。第二、合同權利轉讓的對象是合同債權。第三、權利的轉讓既可以是全部的轉讓?zhuān)部梢允遣糠值霓D讓。合同權利轉讓的生效有兩個(gè)條件:第一、權利轉讓合同成立。第二、債權人將權利轉讓的事實(shí)通知債務(wù)人。合同權利轉讓的法律效力分為對內效力和對外效力,對內效力具體表現為:第一、合同權利由讓與人轉讓給受讓人,如果是全部轉讓?zhuān)瑒t受讓人將作為新債權人而成為合同權利的主體,轉讓人將脫離原合同關(guān)系,由受讓人取代其地位。如果是部分權利轉讓?zhuān)瑒t受讓人將加入合同關(guān)系,與原債權人一起成為共同債權人。第二、在轉讓合同權利時(shí)從屬于主債權的從權利也將隨主權利移轉而發(fā)生移轉。第三、轉讓人應當保證其轉讓的權利是有效存在且不存在權利瑕疵的。對外效力具體表現為:第一、債務(wù)人不得再向轉讓人即原債權人履行債務(wù)。第二、受讓人不僅取得債權人轉讓的債權,而且應取得與債權有關(guān)的從權利。第三、債務(wù)人在合同權利轉讓時(shí)就已經(jīng)享有的對抗原債權人的抗辯權,并不因合同權利的轉讓而消滅。2
我國關(guān)于合同權利轉讓的立法例包括《中華人民共和國民法通則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《民法通則》)第九十一條和《中華人民共和國合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合同法》)第五章的有關(guān)規定,其中第七十九條至八十三條專(zhuān)門(mén)規定合同權利轉讓問(wèn)題,第八十七條規定辦理批準、登記等手續問(wèn)題。
《民法通則》第九十一條規定:“合同一方將合同的權利、義務(wù)全部或者部分轉讓給第三人的,應當取得合同另一方的同意,并不得牟利。依照法律規定應當由國家批準的合同,需經(jīng)原批準機關(guān)批準。但是,法律另有規定或者原合同另有約定的除外”。該條款沒(méi)有對權利的.轉讓和義務(wù)的轉移進(jìn)行區分,而是將二者作為一個(gè)整體看待。合同權利義務(wù)的轉讓含有義務(wù)轉移的因素,所以需要取得合同另一方的同意,但是如果轉讓人不承擔合同義務(wù)(單務(wù)合同)或者義務(wù)已經(jīng)履行完畢,其轉讓合同權利是否需要合同另一方的同意呢?僅就該條文理解,在這種情況下,仍需另一方的同意。同時(shí)該條文對合同權利的轉讓還有一個(gè)限制,即轉讓人轉讓合同權利義務(wù)時(shí)不得牟利,這種規定明顯帶有計劃經(jīng)濟體制立法模式的色彩!逗贤ā逢P(guān)于合同權利轉讓的規定“是在對民法通則第91條進(jìn)行補充的基礎上,并借鑒《涉外經(jīng)濟合同法》第26條的有關(guān)規定發(fā)展而來(lái),它彌補了合同債權債務(wù)轉讓的立法漏洞”。3 因《合同法》關(guān)于債權轉讓的規定比較明確,本文不再詳述。
《合同法》未對合同所指向的標的物作動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的劃分,應當理解為只要符合法律規定,不論動(dòng)產(chǎn)還是不動(dòng)產(chǎn),合同權利都可以轉讓。因此可以講《合同法》對房屋買(mǎi)賣(mài)合同權利轉讓提供了明確的法律依據。下面就該權利轉讓所涉及的問(wèn)題進(jìn)行分析論述。
二、我國關(guān)于房屋買(mǎi)賣(mài)合同權利轉讓的有關(guān)規定。
因預售商品房以外的其他房屋買(mǎi)賣(mài)合同的權利轉讓問(wèn)題并不復雜,本文對該問(wèn)題不再贅述,下面僅就預售商品房買(mǎi)賣(mài)合同權利轉讓問(wèn)題進(jìn)行分析。
預售商品房買(mǎi)賣(mài)合同權利轉讓問(wèn)題一般稱(chēng)之為預售商品房再轉讓。對于預售商品房再轉讓問(wèn)題有兩種截然相反的觀(guān)點(diǎn):第一種是反對轉讓?zhuān)饕碛墒恰俺礃腔ā本哂休^大的投機性,允許炒樓花可能導致房?jì)r(jià)上漲,擾亂房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序,損害房屋實(shí)際使用者的利益,影響國民經(jīng)濟的發(fā)展。贊成轉讓的認為,炒家進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險投資,既可以為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)聚集資金,又可以活躍市場(chǎng),從世界各國房地產(chǎn)交易實(shí)踐來(lái)看,炒家參與房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)成為成熟房地產(chǎn)市場(chǎng)的主要特點(diǎn) 。4本人贊同第二種觀(guān)點(diǎn),商品房再轉讓形成的原因是多方面的,可能是為了投資,也可能是因其他原因,購買(mǎi)的商品房對預購方已經(jīng)沒(méi)有意義,例如預購方移居國外。如果一概禁止轉讓?zhuān)瑒t限制了預購方合法權益的行使。
其實(shí),關(guān)于預售商品房再轉讓問(wèn)題,我國1995年《房地產(chǎn)管理法》已經(jīng)作出了規定,該法第五十四條規定:“商品房預售的,商品房預購人將購買(mǎi)的未竣工的預售商品房再行轉讓的問(wèn)題,由國務(wù)院規定”。因迄今為止國務(wù)院尚未作出具體規定,有些學(xué)者據此認為預購商品房不能再轉讓。本人認為該規定是一種委任性條款,即授權國務(wù)院對預售商品房再轉讓制定行政法規,其隱含的意思是預購商品房可以再轉讓。我們無(wú)法想象國務(wù)院會(huì )制定這樣的行政法規:“根據《房地產(chǎn)法》第五十四條的規定,預售商品
房不能再轉讓”。如果預售商品房不可以再轉讓?zhuān)敲础斗康禺a(chǎn)法》應當直接作出規定,沒(méi)有必要再授權國務(wù)院制定不可轉讓的行政法規。所以該條款“實(shí)際上是對商品房的預售合同轉讓的認可”。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
出賣(mài)人(甲方):身份證號碼:
買(mǎi)受人(乙方):身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于_______________________________________的房屋(建筑面積__________平方米)。含儲藏室號平方米,共計元(小寫(xiě))。
二、合同簽訂后,乙方一次性支付甲方房款元(小寫(xiě))。如甲方反悔本合同,按本合同房屋造價(jià)的雙倍賠償乙方。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過(guò)戶(hù)條件。等過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí),甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續,因過(guò)戶(hù)所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
四、本合同簽訂后,甲方對房屋使用、買(mǎi)賣(mài)、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》。
六、違約責任
1、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)五個(gè)月時(shí),甲方有權解除合同。解約時(shí),乙方已付房?jì)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
2、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
3、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀(guān)原因導致本合同的解除,甲方應按照市場(chǎng)評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
4、如因規劃部門(mén)、設計部門(mén)的原因導致房屋質(zhì)量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成依法向當地人民法院起訴。
八、其他約定:本合同簽訂前此房屋所產(chǎn)生的費用由甲方承擔,簽訂后所產(chǎn)生的費用由乙承擔。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式3份,甲乙方各執一份,見(jiàn)證人各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
賣(mài)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方自愿將下列房屋賣(mài)給乙方所有(房屋座落: 市 區 街 號 號樓 室,建筑面積 平方米)
一、房屋售價(jià):甲乙雙方商定價(jià)格為人民幣——元(——萬(wàn)元整)。
二、付款方式:乙方分——次用現金支付給甲方房款,第一次付款定金時(shí)間為——年—月—日,付款現金為人民幣—元(——元整),第二次預付款時(shí)間為—月—日,付款現金為人民幣——元(——萬(wàn)元整),第三次付款時(shí)間為辦理完過(guò)戶(hù)等相關(guān)手續后,付款金額為人民幣——元(——萬(wàn)元整),三次支付總金額為人民幣——元(——萬(wàn)元整)。
三、關(guān)于產(chǎn)權辦理的約定:過(guò)戶(hù)費用由乙方承擔,但甲方要配合乙方辦理相關(guān)手續。
四、上述對雙方都具有約束力,應嚴格履行,如有違約,違約方承擔違約責任,并賠償損失、支付違約費用。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,雙方未盡事宜,協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
簽訂日期: 簽訂日期:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
甲方:_________房地產(chǎn)公司
法定代表人:_____________
乙方姓名:_______________
住址:___________________
身份證號碼:_____________
甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,就乙方向甲方購買(mǎi)房屋的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
1.乙方擬向甲方購買(mǎi)的房屋位置的四至是:
2.上述位置的土地等全部的房地產(chǎn)(住宅)開(kāi)發(fā)手續由甲方出面辦理,乙方負責取得相關(guān)部門(mén)的許可;
3.上述房屋的建筑設計、施工等,在符合甲方現有周邊開(kāi)發(fā)項目的規劃的前提下,由乙方向甲方提出具體的要求,甲方據此實(shí)施;
4.房屋的銷(xiāo)售價(jià)格為:___________________
支付辦法為:________________________
5.有關(guān)雙方之間的本次買(mǎi)賣(mài),為辦理產(chǎn)權登記至乙方名義而必須在形式上另行簽定商品房銷(xiāo)售合同的,則雙方另行簽定;
6.有關(guān)產(chǎn)權登記的手續由甲方幫助辦理,所需稅費由__________方承擔;
7.本協(xié)議書(shū)經(jīng)雙方簽章后生效,協(xié)議書(shū)一式貳份,每方各執一份。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
原告:姓名,性別,出生年月日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號碼,聯(lián)系電話(huà);
被告:姓名,性別,出生年月日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號碼,聯(lián)系電話(huà);
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續履行合同,并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣×××元,違約金×××元/天,(由20xx年10月31日至20xx年6月10日)逾期7個(gè)月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣×××元(大寫(xiě): )。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來(lái)的損失×××元。(按銀行現利率執行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關(guān)費用由被告承擔。
事實(shí)與理由
原告與被告系商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。原告于200×年×月×日與被告簽署了《商品房的買(mǎi)賣(mài)合同》,原告購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的紅橋區咸陽(yáng)路南端東側龍悅花園×樓×門(mén)×××號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務(wù)進(jìn)行了詳細約定。原告于200×年×月×日將首付款人民幣×××元,于200 ×年×月×日將貸款人民幣×××元付于被告帳戶(hù),合計總房款×××元全部支付到被告指定帳戶(hù)。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買(mǎi)受人應盡的付款義務(wù)。根據合同第三條約定,該商品房應于20xx年10月31日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒(méi)有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今20xx年×月×日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類(lèi)房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建筑平方米,以此為依據要求增加違約金數額。自20xx年10月31日至20xx年6月10日的違約金為人民幣×××元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢(xún)問(wèn),無(wú)奈之下,原告只得拿起法律武器來(lái)維護自己的合法權益,F根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關(guān)規定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
證據和證據來(lái)源,證人姓名和住址
此致
×××人民法院
附:一、本訴狀副本×份(按被告人人數提交);
二、證據×份。
具狀人:×××
×年×月×日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
。ê贤幪 )
合同雙方當事人:
出賣(mài)人:
買(mǎi)房人:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,買(mǎi)房人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議:
第一條 買(mǎi)房所購商品房的基本情況
買(mǎi)房人購買(mǎi)的商品: 第單元 層門(mén)。 商服樓東數第 門(mén)。
該商品房的用途為 :屬混合結構層高為 :建筑層數:層。
該商品房建筑面積 m2,其中套內建筑面積 m2,公共部位與用房分攤建筑面積 m2。
第二條 計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)房人約定按建筑面積計算,該商品房單價(jià)為人民幣每平方米元。 總金額人民幣:元。
第三條 付款方式及期限
買(mǎi)房人按下列第 種方式按期付款。付款金額以賣(mài)方收準。
1、一次性付清。
2、分期付款:預購之日起預付房款50%。余額在200 年 月 日前全部付清,方可入住。
3、其他方式 。
第四條 交付期限
出賣(mài)人應當在200年 月 日前,經(jīng)縣建設質(zhì)檢部門(mén)驗收合格后,并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)房人使用。
但如遇下列特殊原因,出雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣(mài)人可據實(shí)予以延期。
1、遭遇不可抗拒力,且出賣(mài)人在發(fā)生之日起日內告知賣(mài)房人的。
2、持續大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來(lái)嚴重損壞,影響正常工期的。
3、發(fā)生痛情,禁止勞動(dòng)力流動(dòng)的。
第五條 商品房達到交付使用條件后,出賣(mài)人電話(huà)通知買(mǎi)房人辦理交付手續。(買(mǎi)房人必須提供真實(shí),有效的電話(huà)聯(lián)系方式,如有變更馬上通知出賣(mài)人),雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),出賣(mài)人應當出示商品房驗收合格的批文,并簽署房屋交接單,所購商品房為住宅的,出賣(mài)人提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》。
第六條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的該商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債券債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債券債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔全部責任。
第七條 保修責任
買(mǎi)房人購買(mǎi)的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同的附件。出賣(mài)人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,出賣(mài)人應當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣(mài)原因造成的損壞東西,出賣(mài)人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由購房
人承擔。
第八條 商品房室內裝修標準
該商品房住宅部分,客廳為落地門(mén)洞,廚房、衛生間水龍頭一,室內地面找平昨理,衛生間、廚房、墻面及地面不貼瓷磚。
第九條 買(mǎi)房人的房屋僅作 使用,買(mǎi)人使用期間不得擅自改變商品房的建筑主體結構、承重結構用途。
第十條 出賣(mài)人統一安裝電話(huà)和閉路進(jìn)戶(hù)聯(lián)網(wǎng)費用買(mǎi)房人負責。價(jià)格由業(yè)務(wù)部門(mén)而定。排污入網(wǎng)費用,由賣(mài)房人負責。
第十一條 出賣(mài)人不負責契稅和辦理房照,由買(mǎi)房人負責。但出賣(mài)負責出收據和辦理房照材料,物業(yè)管理由本公司物業(yè)管理,買(mǎi)房人要按期繳納水、電、取暖、衛生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納,甲方有權停水、電。
第十二條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十三條 本合同一式三份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。
出賣(mài)人:(簽章) 買(mǎi)房人(簽章):
年 月 日年 月 日
簽于簽于
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
首先,簽訂合同前,要嚴格審查售房的主體資格。房屋買(mǎi)賣(mài)糾紛有很大一部分是由于對售房者的資格或者資信情況不了解而產(chǎn)生的。要避免和減少糾紛的發(fā)生,在簽訂正式房屋買(mǎi)賣(mài)合同前,包括簽訂意向書(shū)或繳納定金時(shí),要先審查發(fā)展商的“五證”,即《國有土地使用證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》和《商品房屋預售許可證》,特別是《國有土地使用證》和《商品房屋預售許可證》這兩證,要認真查看其中批準銷(xiāo)售的面積、地點(diǎn)、項目名稱(chēng)、銷(xiāo)售內容等,防止開(kāi)發(fā)商將批準銷(xiāo)售范圍之外的房屋對外出售。因此,在簽訂認購協(xié)議繳納定金時(shí),要先了解主合同無(wú)法簽訂時(shí),定金是否能夠返還;買(mǎi)受人在簽訂認購書(shū),被收取數萬(wàn)元的定金后,開(kāi)發(fā)商是否會(huì )有“潛規則”拋出不合理交易條件,脅迫買(mǎi)受人簽訂違心合同。
其次,在辦理房屋權屬證書(shū)的問(wèn)題上,依據國務(wù)院《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第33 條的規定,預售商品房的購買(mǎi)人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續;現售商品房的購買(mǎi)人應當自銷(xiāo)售合同簽訂之日起90日內,辦理土地使用權和房屋所有權的登記手續。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應當協(xié)助商品房購買(mǎi)人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,并提供必要的證明文件。在出賣(mài)人不按時(shí)提供產(chǎn)權證書(shū),或者不提供相應的證明文件的情況下,買(mǎi)受人房屋的產(chǎn)權證書(shū)就無(wú)法辦理。所以,在買(mǎi)受人與出賣(mài)人兩者之間互有協(xié)助履行之義務(wù)。因此,在尊重雙方當事人意思自治的基礎上,買(mǎi)受人要要求出賣(mài)人承擔相應的義務(wù)。買(mǎi)受人可以要求出賣(mài)人簽訂協(xié)議,嚴格依據合同的約定,按照雙方約定的辦證種類(lèi)進(jìn)行辦證;在雙方?jīng)]有進(jìn)行約定的情況下,應該由相關(guān)的房地產(chǎn)主管部門(mén)決定房屋的辦證種類(lèi)。
最后,當事人對稅費的支付有明確約定的,應遵守約定;當事人對稅費的支付沒(méi)有約定或約定不明的,應根據國家稅費法規確定承擔主體。若雙方當事人對稅費的支付做出約定后,又因宏觀(guān)政策調控而發(fā)生稅費增減的,除當事人協(xié)商一致外,增減部分仍應按國家稅費法規確定承擔主體。雙方不能達成一致意見(jiàn)的,人民法院不宜直接對合同予以適當調整或判決解除合同,雙方仍應履行合同義務(wù)。
總之,房屋買(mǎi)賣(mài)并不是像一般的商品買(mǎi)賣(mài)那樣簡(jiǎn)單,它是一個(gè)系統工程。在買(mǎi)賣(mài)房屋過(guò)程中,不僅涉及到合同的合理確定,要對合同條款仔細研究琢磨,更重要的是要站在把握全局的高度上,了解交易雙方買(mǎi)賣(mài)的動(dòng)機和實(shí)力,了解相關(guān)的法律條款,避免在法律已經(jīng)明確的問(wèn)題上犯常規性的錯誤。
【【必備】房屋買(mǎi)賣(mài)合同集合8篇】相關(guān)文章:
【必備】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板合集五篇04-02
按揭房屋房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-10
農村房屋買(mǎi)賣(mài)合同(集合15篇)03-01
私人房屋買(mǎi)賣(mài)合同(集合15篇)02-17
個(gè)人房屋買(mǎi)賣(mài)合同集合15篇02-15
【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集合五篇03-31
長(cháng)春房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-29
泰興房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-29