【必備】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板匯總八篇
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的使用頻率呈上升趨勢,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢?下面是小編幫大家整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同8篇,歡迎閱讀與收藏。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
甲方(賣(mài)方):
乙方(買(mǎi)方):
根據相關(guān)法律規定,為確保甲乙雙方的合法權益,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,現就房屋買(mǎi)賣(mài)一事達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將位于房屋一套出售給乙方,其中住宅建筑面積平方米。
二、甲乙雙方約定以上房屋出售價(jià)格為人民幣 萬(wàn)元整,乙方一次性付清。
三、甲乙雙方約定乙方交付房款同時(shí)甲方必須將現有的一切購房及配套手續一交并給乙方,乙方保證在入住后所發(fā)生的物業(yè)費、水電費、閉路電視使用費、網(wǎng)費、房屋修繕費等一切費用由乙方承擔。
四、乙方辦理過(guò)戶(hù)手續時(shí),甲方協(xié)助辦理。所需過(guò)戶(hù)費用及相關(guān)的一切費用由乙方全部承擔。
五、本協(xié)議甲乙雙方自愿達成,簽定后不得后悔。
六、本協(xié)議一式二份,雙方簽字后生效,雙方協(xié)商再補充內容與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方(簽。
乙方(簽。
年月日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
出賣(mài)人(甲方): 身份證號碼:
買(mǎi)受人(乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將其擁有完全產(chǎn)權的位于XX市___________城區_______________________________________的房屋(房屋所有權證編號:___________,建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價(jià)款出售給乙方。
二、本合同簽定前,該房屋如有應繳納的一切稅費,概由甲方負擔。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規定各自負擔。
三、乙方通過(guò)向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款,購房款由乙方分三期付給甲方。第一期,在貸款銀行向乙方發(fā)出貸款承諾書(shū)時(shí),乙方將30%首付房款存入銀行,并由銀行凍結,第二期在貸款銀行向乙方發(fā)放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及30%首付款直接劃到甲方的賬戶(hù)中;第三期,在甲方交房時(shí),由乙方一次性將余款付給甲方。
四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款,并作出如下承諾:
1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關(guān)的資料,簽署相關(guān)文件;
2、在辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí),應按照要求將房屋產(chǎn)權資料交付銀行或貸款銀行認可的機構持有。
五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批準,則雙方同意以下述第種方式解決該房屋的買(mǎi)賣(mài)事宜:
1、繼續履行協(xié)議,乙方一次性將購房款支付給甲方;
2、解除協(xié)議,甲方若已收取定金的,應如數退還給乙方。
六、違約責任
1、甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每期逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之‰,計算違約金緞帶與乙方。逾期超過(guò)_______個(gè)月時(shí),乙方有權解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日________‰計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)_______個(gè)月時(shí),甲方有權解除合同。解約時(shí),乙方已付房?jì)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產(chǎn)權糾紛以致影響到乙方權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會(huì )仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式2份,甲乙方各執一份。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
合同三方當事人:
賣(mài)方: 〔身份證〕:
聯(lián)系地址:
委托代理人姓名: 〔身份證〕:
聯(lián)系地址:
買(mǎi)方: 〔身份證〕:
聯(lián)系地址:
委托代理人姓名: 〔身份證〕:
聯(lián)系地址:
經(jīng)紀方:
注冊地址:
聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規的規定,合同三方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就賣(mài)方和買(mǎi)方分別獨家委托經(jīng)紀方買(mǎi)賣(mài)房屋事項達成一致,訂立合同:
第一條:買(mǎi)賣(mài)之房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該物業(yè))為〔現房〕,地址為: ,建筑面積: 平方米(以〔房地產(chǎn)證面積〕為準)。
第二條:賣(mài)方持有〔房地產(chǎn)證〕號碼為: 。該物業(yè)現時(shí)的產(chǎn)權情況〔是〕在按揭中,在 銀行按揭。賣(mài)方保證對該物業(yè)享有完整處分權并保證該物業(yè)沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。由于賣(mài)方的原因,造成該物業(yè)不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由賣(mài)方承擔全部責任。
第三條:買(mǎi)賣(mài)雙方同意該物業(yè)成交價(jià)為人民幣 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整(¥ 元)。
第四條:買(mǎi)方應按時(shí)將樓價(jià)款交付給賣(mài)方,并按附件中的付款方式支付樓價(jià)款。
第五條:是次交易所產(chǎn)生稅費〔按房地產(chǎn)交易所規定以買(mǎi)賣(mài)雙方各付各稅〕〔其他: 〕方式交付。
第六條:賣(mài)方交付該物業(yè)予買(mǎi)方使用之日期為〔 〕;賣(mài)方在交付該物業(yè)時(shí)必須付清一切有關(guān)該物業(yè)之雜費(如水、電費、煤氣費、管理費、電話(huà)費、網(wǎng)絡(luò )費、有線(xiàn)電視費等)。
第七條:該物業(yè)以現狀售予買(mǎi)方,而買(mǎi)方已檢查并同意以現狀購獲該物業(yè)。
第八條:賣(mài)方應在交易過(guò)戶(hù)完成前將有關(guān)該物業(yè)的產(chǎn)權瓜葛、債務(wù)、稅項及租賃、清還抵押等事項處理完畢,并保證交易過(guò)戶(hù)完成時(shí)買(mǎi)方無(wú)須對上述事項負責。
第九條:基于經(jīng)紀方已促成買(mǎi)賣(mài)雙方簽定本合同,提供了中介服務(wù),賣(mài)方同意本合同生效當日向經(jīng)紀方支付人民幣 仟 佰 拾 元整(¥ 元)作為咨詢(xún)及中介服務(wù)費,買(mǎi)方同意本合同生效當日向經(jīng)紀方支付人民幣 仟 佰 拾 元整(¥ 元)作為咨詢(xún)及中介服務(wù)費。賣(mài)方或買(mǎi)方逾期交付咨詢(xún)及中介服務(wù)費用的,按日向經(jīng)紀方交付咨詢(xún)及中介服務(wù)費仟分之一的滯納金直至清償之日止。
第十條:無(wú)論在任何情況下,若賣(mài)方或買(mǎi)方在簽署本合同后未能以本合同條款買(mǎi)入或賣(mài)出該物業(yè),則違約一方須支付經(jīng)紀方總成交價(jià)的5%作為違約金。
第十一條:賣(mài)方在收取定金后不能履行本合同條款將該物業(yè)售予賣(mài)方,則賣(mài)方須在確定不能出售物的即日退還買(mǎi)方已付樓價(jià)款并雙陪返還定金。
第十二條:賣(mài)方逾期交付該物業(yè)給買(mǎi)方即視為違約,買(mǎi)方有權解除合同,賣(mài)方每延期一日應向買(mǎi)方交付相當于該物業(yè)全部樓價(jià)款千分之一的違約金;若買(mǎi)方解除合同,賣(mài)方應雙陪返還定金,退還買(mǎi)方已付樓價(jià)款。
第十三條:買(mǎi)方在交付定金后不能履行本合同條款買(mǎi)入該物業(yè),賣(mài)方有權沒(méi)收買(mǎi)方所付定金,并有權將該物業(yè)售予他人。
第十四條:如買(mǎi)方支付樓價(jià)款時(shí)不按照附件約定的付款方式交付,即視為違約,賣(mài)方有權解除合同。若賣(mài)方不解除合同,買(mǎi)方每延期一日應向買(mǎi)方交付相當于該物業(yè)全部樓價(jià)款千分之一的違約金;若賣(mài)方解除合同,賣(mài)方有權沒(méi)收買(mǎi)方所付定金,并有權將該物業(yè)售予他人。
第十五條:由于一方違約,另外兩方為追究違約責任而產(chǎn)生的律師費由違約一方承擔。
第十六條:本合同取代任何過(guò)往三方在談判中的聲稱(chēng)、理解、承諾以及協(xié)議。
第十七條:合同三方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議,由三方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按〔提交廣州市仲裁委員會(huì )以獨立仲裁員按簡(jiǎn)易仲裁程序予以仲裁〕的方式解決。
第十八條:合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第十九條:本合同連同附件共三頁(yè),一式三份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:賣(mài)方一份,買(mǎi)方一份,經(jīng)紀方一份。
第二十條:本合同經(jīng)三方簽章后生效。
第二十一條:三方約定其他事項:
1、售價(jià)包含該物業(yè)內現有之水、電設備以及現有裝修設備等一切賣(mài)方已繳付之房屋固有設施之費用。
2、 知悉該買(mǎi)賣(mài)物業(yè)產(chǎn)權為銀行抵押欠債物。
3、 由于法院原因未能出具裁定書(shū),則買(mǎi)賣(mài)雙方不負違約責任。賣(mài)方須即時(shí)無(wú)息退回訂金給買(mǎi)方。
4、 出具裁定書(shū)落名后,如買(mǎi)方違約則定金不予退回,買(mǎi)賣(mài)權歸回銀行所有。
5、 買(mǎi)方必須公證委托賣(mài)方購入該物業(yè),并在公證委托書(shū)上聲明賣(mài)方在買(mǎi)方確定違約撻定后能將以上物業(yè)轉讓他人。
備注:買(mǎi)賣(mài)雙方確認均已清楚了解合同條款的內容及含義,并自愿接受合同條款的約束。
賣(mài)方代理人(簽章): 買(mǎi)方代理人(簽章):
經(jīng)紀方(簽章): 經(jīng)紀方代理人(簽章):
簽約日期: 年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同
賣(mài) 方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
買(mǎi) 方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
甲、乙雙方本著(zhù)平等互利、友好合作的原則,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產(chǎn)一事達成以下條款,雙方共同遵守。
第一條 房屋的基本情況
甲方自愿將坐落在 室的房地產(chǎn)(房屋所有權證號:慶房權證字第號;國有土地使用證:大慶國用( )第 ;房屋結構為 ,建筑面積為平方米,出售給乙方。乙方對甲方所要出售的房地產(chǎn)做了充分了解,對該房屋現狀認可,愿意購買(mǎi)該房地產(chǎn)。
第二條 房屋售價(jià)
甲乙雙方議定的上述房地產(chǎn)成交價(jià)格為人民幣(大寫(xiě)) 元整,¥ 元。
第三條 付款方式
按揭付款
1、乙方在簽訂本合同時(shí)支付給甲方購房定金人民幣(大寫(xiě)): 元整。
2、乙方應在 年 月 日前,乙方付給甲方購房款人民幣(大寫(xiě)):
元整。
3、剩余按揭房款人民幣(大寫(xiě)): 元整,乙方按照銀行要求將所有程序辦理完畢,甲方按照銀行按揭程序領(lǐng)取售房款。
4、如銀行貸款延遲下發(fā)或不能下發(fā),乙方應在年 月 日前,以現金方式支付購房房款給甲方。
以上雙方收付款要有收付款憑證為依據。
第四條 交房日期
甲方應在年月日前將上述房地產(chǎn)正式交付給乙方使用,甲方將上述房地產(chǎn)交付給乙方時(shí),應將該房屋范圍內的土地使用權一并移交給乙方。
第五條 違約責任
1、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清楚。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權糾紛或債權債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
2、甲乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金,定金歸甲方所有。甲方中途悔約,甲方應在悔約當日將定金退還給乙方,同時(shí)賠償給乙方相當于定金數額的違約金。
3、本合同在履行過(guò)程中,無(wú)論任何一方違約均按房屋成交價(jià)的日3‰賠償給對方,從合同簽訂之日起至違約解決完畢當日的累計日期計算。
4、乙方如未按本合同第三條款規定的時(shí)間付款,或未按第七條款約定的時(shí)間辦理買(mǎi)方過(guò)戶(hù);或者甲方不能按本合同第四條款規定的時(shí)間交付房地產(chǎn),或不能按第七條款約定的時(shí)間給乙方過(guò)戶(hù),或不能按第六條第5款約定的時(shí)間將戶(hù)口遷出;均視為違約,每逾期一天,由違約一方向對方給付相當于上述房地產(chǎn)價(jià)款的日0.5‰的滯納金,逾期超過(guò)15天,則按第五條第3款處理。
5、本合同自生效之日起,乙方有權將該房屋轉讓給第三方,房?jì)r(jià)升降由乙方受益或承擔,甲方應無(wú)條件配合辦理相關(guān)手續并繼續履行此合同,此情況不視為乙方違約。
第六條 甲乙雙方就房屋交付時(shí)達成以下細目
1、沒(méi)有房屋欠款,如:電話(huà)費、水電費、燃氣費、寬帶費(以本合同第四條交房日期為準,交房日期以前由甲方負責,交房日期以后由乙方自行支付。)等。
2、物業(yè)管理費和取暖費甲方結清至 。
3、沒(méi)有固定不可移動(dòng)裝修物品的破壞;
4、房屋本身沒(méi)有影響房屋使用或美觀(guān)的破壞;
5、產(chǎn)權過(guò)戶(hù)后,甲方必須保證在 天內將其戶(hù)口遷出;
第七條 關(guān)于產(chǎn)權辦理的約定
1、甲乙雙方約定于月買(mǎi)賣(mài)立訂契約過(guò)戶(hù)手續,并按有關(guān)規定申領(lǐng)房屋所有權證。待乙方領(lǐng)到新的產(chǎn)權證時(shí),甲乙雙方應即時(shí)辦理土地使用證過(guò)戶(hù)手續。如因甲乙任何一方原因導致未能按約定日期辦理過(guò)戶(hù)手續的,由責任方承擔所造成的一切損失。辦理上述過(guò)戶(hù)手續時(shí),產(chǎn)生的過(guò)戶(hù)稅費由 。
2、本合同中未作規定而產(chǎn)生的其它費用由甲乙雙方按照國家規定自行交納,如國家沒(méi)有明確規定甲乙雙方協(xié)商交納。
第八條 有關(guān)爭議
本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。當本合同在履行中發(fā)生爭議時(shí),雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第九條 生效說(shuō)明
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。自雙方簽字之日起生效。在簽定本合同時(shí),賣(mài)方夫妻雙方若只有一方現場(chǎng)簽字,則視為另一方已同意,賣(mài)方中一方可全權代表另一方意見(jiàn)。賣(mài)方中有一方若隱瞞另一方事實(shí)真相,私自簽定本合同則屬于詐騙行為,將承擔此交易的一切法律責任,本合同對此套房產(chǎn)共有人具有同等法律效力。
本協(xié)議在甲乙雙方交易完畢后自動(dòng)終止,與此相關(guān)的所有收據作廢。
第十條 補充條款
甲方:
身份證號碼:
委托代理人:
聯(lián)系方式:
現住址:
工作單位:
乙方: 身份證號碼:委托代理人:聯(lián)系方式: 現住址: 工作單位: 生效日期:年月日
房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同
敬 請 注 意
為了維護您的利益,請您在簽署本合同前,仔細閱讀如下注意事項和合同中的條款。
1、本合同文本適用于房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)(二手房)。
2、本合同未盡事宜,雙方議定后,可另行簽訂附件或填入空白條款內。
3、賣(mài)方簽訂合同時(shí)應出具該房屋的有效合法證件(房屋所有權證,國有土地使用證) 或購房發(fā)票、購房合同書(shū)和身份證明(戶(hù)口本、結婚證、身份證)。代理人售房應出具委托公證書(shū)和代理人的身份證。產(chǎn)權人、共有人或代理人必須本人到場(chǎng)簽字。
4、買(mǎi)方簽訂合同時(shí)應出具身份證,代理人購房的應出具委托公證書(shū)和代理人身份證。
5、在簽署本合同之前,甲方應如實(shí)告知乙方、房屋的所有情況(如鄰居關(guān)系緊張房屋質(zhì)量存在安全隱患、房屋漏水或房屋有重大事件包括民風(fēng)民俗在內)。
6、本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》規定執行。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
出賣(mài)方(甲方): (本人)身份證號:
買(mǎi)受方(乙方): (本人)身份證號:
第一條 房屋的基本情況。出賣(mài)方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于 ;位于第 層,共 (套)(間),房屋結構為 ,建筑面積 平方米。
第二條 價(jià)格。該房屋售價(jià)總金額為(人民幣) 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。
第三條 付款方式。分兩次付清,乙方于 年 月 日向甲方付 元,剩余 元于 年 月 日付清。
第四條 交付期限。出賣(mài)方應于本合同生效后,將該房屋付給買(mǎi)受方。
第五條 關(guān)于產(chǎn)權登記的約定。在買(mǎi)受方實(shí)際接收該房屋之日起,出賣(mài)方協(xié)助買(mǎi)受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記手續。
第六條 出賣(mài)方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,出賣(mài)方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由出賣(mài)方承擔全部責任。
第七條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第八條 本合同中未規定的事項,均遵照中華人民共和國和有關(guān)法律、法規和政策執行。
第九條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由臨汾仲裁委員會(huì )仲裁。
第十條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
出賣(mài)方(甲方): 買(mǎi)受方(乙方):
年 月 日 年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
原告:
住所地:
法定代表人
被告:。
訴訟請求:
1、解除原、被告雙方于20xx年12月 26日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,被告將房屋返還原告。
2、判決被告支付違約金610元。
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)和理由:
原告于20xx年12月26日與被告簽訂編號為130015255805的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,被告從原告處購買(mǎi)位于鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑2單元16層1602號房屋一套。該房屋建筑面積為96.6平方米,總價(jià)款為881049元。其中,被告應在20xx年12月26日向原告支付購房款271049元,剩余610000元購房款被告應在20xx年2月6日向原告全部支付。
雙方在《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第七條第二款中另行約定:“逾期90日后,出賣(mài)人有權解除合同,買(mǎi)受人按累計應付款的0.1%向出賣(mài)人支付違約金!
合同簽訂后直至今日,被告僅向原告支付了購房款271049元,經(jīng)原告多次催要,仍未能向原告支付剩余的610000元的購房款。為維護自己的合法權益,原告特向貴院提起訴訟,望判如所請。
此致
金水區人民法院
具狀人:河南省置業(yè)有限公司
年月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
甲方(出賣(mài)人): 身份證件號碼:
乙方(買(mǎi)受人): 身份證件號碼:
甲乙雙方經(jīng)過(guò)有好協(xié)商,就房屋買(mǎi)賣(mài)一事,在平等、自愿、誠實(shí)信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買(mǎi)受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于 ,建筑面積為 平方米;套內建筑面積_______ ___平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______ ______平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為 ____________;
(三)房屋平面圖及其四至見(jiàn)房產(chǎn)證;
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關(guān)權益隨該房屋一并轉讓。
出賣(mài)人還應當將附屬于該房屋的陽(yáng)臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買(mǎi)受人,其轉讓價(jià)格已包含在上述房屋的價(jià)款中,不再另行支付價(jià)款。
第二條 甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒(méi)有設定擔保、沒(méi)有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價(jià)方式與價(jià)款
按建筑面積計算價(jià)款,房屋單價(jià)為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣 元整;房?jì)r(jià)款的支付方式、支付時(shí)間為:
乙方在 年 月 日前付給甲方定金(人民幣),(大寫(xiě)) ____________元,(小寫(xiě)) ________元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時(shí)充抵房款。
第四條房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方:
第一期:在年月日,付人民幣 萬(wàn)元;
第二期:在房屋產(chǎn)權證、土地使用權證過(guò)戶(hù)手續辦理完畢之日付款 萬(wàn)元。 ;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣 萬(wàn)元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條
1、甲、乙雙方定于_____年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于_____前向有關(guān)部門(mén)申請辦理相關(guān)附屬設施和相關(guān)權益的更名手續。
3、甲方應在_____前將其落戶(hù)于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務(wù)的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依
法對該房屋享有共有權的權利人均已書(shū)面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起 日內到房地產(chǎn)主管部門(mén)辦理過(guò)戶(hù)手續。
在辦理房屋產(chǎn)權及土地使用權移轉過(guò)戶(hù)登記時(shí),甲方應出具申請房屋產(chǎn)權移轉給乙方的書(shū)面報告及主管部門(mén)要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時(shí),甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過(guò)戶(hù)登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過(guò)戶(hù)登記,乙方有權解除合同,解約時(shí),甲方除返還全部房?jì)r(jià)款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權證》后,按有關(guān)規定向土地管理部門(mén)申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關(guān)出讓合同的權利、義務(wù)一并轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關(guān)規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由 甲方承擔乙方承擔 。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由 甲、乙雙方按國家規定各自承擔 。
第八條 甲方如不按合同規定的日期辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)以及交付房屋,每逾期1天按房?jì)r(jià)的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期
超過(guò)3個(gè)月時(shí),乙方有權解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外,并應賠償所付房?jì)r(jià)款同額的賠償金給乙方。
第九條、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房?jì)r(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),甲方有權解除本合同。
第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關(guān)申請所有權轉移登記,登記機關(guān)準予登記的,則雙方提出申請的時(shí)間為該房屋所有權按的轉移時(shí)間。
第十一條 該房屋毀損、滅失的風(fēng)險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條 該房屋正式交付時(shí),物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線(xiàn)電視、通訊等相關(guān)雜費,按下列約定處理:
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條 甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄 。
第十五條 本合同一式_____份。其中甲方留執_____份,乙方留執_____份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關(guān)一份。均具有相同的法律效力。
第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日自_____之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
現住址: 現住址:
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
簽約日期: 簽約日期:
購房者可根據以上所提及的二手房購房合同中的注意事項來(lái)規范個(gè)人的購房行為,并在交易過(guò)程中仔細閱讀合同條款,避免出現讓自己的'合同利益蒙受損失的情況。
賣(mài)方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 身份證號碼:_____________________
買(mǎi)方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫(xiě)字樓、公寓、住宅、廠(chǎng)房、店面),建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:?jiǎn)蝺r(jià):人民幣________元/平方米,總價(jià):人民幣___________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時(shí)間與辦法:
。、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付
首付款(含定金)人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人
民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數額不足前述申請額度,乙方應在
繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支
付首付款(含定金)人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款
人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規,并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書(shū)面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書(shū)面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,XX市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議,雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣(mài)方(甲方):_________________ 購買(mǎi)方(乙方):__________________
身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________
地址:___________________ 地址:____________________
郵編:___________________ 郵編:____________________
電話(huà):___________________ 電話(huà):____________________
代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________
身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________
鑒證方:
鑒證機關(guān):
地址:
郵編:
電話(huà):
法人代表:
代表:
經(jīng) 辦 人:
日期:年月日
鑒證日期:_______年____月____日
依據我國《合同法》及業(yè)務(wù)實(shí)踐,下列內容在一份二手房銷(xiāo)售合同中是必不可少的:
一、當事人的名稱(chēng)或姓名、住所
這里主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯(lián)系辦法等,以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫(xiě)明是否共有財產(chǎn)。
二、標的
同時(shí)還要寫(xiě)明房屋產(chǎn)權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣(mài);是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業(yè)管理費用及其他交費狀況;房屋相關(guān)文書(shū)資料的移交過(guò)程。
三、價(jià)款及付款時(shí)間約定
一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買(mǎi)賣(mài)房屋的建筑面積來(lái)計算房屋的價(jià)格,即約定每平方米建筑面積的售價(jià)為多少元,然后用單價(jià)乘以建筑面積來(lái)計算房屋所需支付的價(jià)款。二手房的買(mǎi)賣(mài)有時(shí)就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價(jià)款。在合同中一般要列一個(gè)付款時(shí)間進(jìn)度表,買(mǎi)方按該進(jìn)度表將每期所需支付的價(jià)款交付賣(mài)方。
四、履行期限、地點(diǎn)、方式
這里主要寫(xiě)明交房時(shí)間;條件;辦理相關(guān)手續的過(guò)程;配合與協(xié)調問(wèn)題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務(wù);各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價(jià)格上漲、下跌時(shí)如何處理。
五、違約責任
這里主要說(shuō)明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什么情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問(wèn)題。
六、解決爭議的方式
這里主要約定解決爭議是采用仲裁方式還是訴訟方式
七、合同生效條款
雙方在此約定合同生效時(shí)間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使合同無(wú)效的情形;幾種無(wú)效的免責條款;當事人要求變更或撤消合同的條件;合同無(wú)效或被撤消后,財產(chǎn)如何進(jìn)行返還。
八、合同中止、終止或解除條款
按照《合同法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定,合同當事人可以中止、終止或解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同。有必要在此明確約定合同中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協(xié)助、保密等義務(wù);解除權的行使期限;補救措施;合同中止、終止或解除后,財產(chǎn)如何進(jìn)行返還。
九、合同的變更與轉讓
在此約定合同的變更與轉讓的條件或不能進(jìn)行變更、轉讓的禁止條款。
十、附件
在此說(shuō)明本合同有哪些附件;附件的效力等。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
甲方(出售方):
乙方(購買(mǎi)方):
甲乙雙方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買(mǎi)甲方房屋,并委托中介方辦理過(guò)戶(hù)事宜達成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落于 區 路 號小區 號樓號,建筑面積 平方米(地下室平方米), 結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。乙方已對該房地產(chǎn)作了充分了解并同意購買(mǎi)。
二、甲乙雙方議定上述房地產(chǎn)成交價(jià)格為人民幣 元
。ù髮(xiě): 元),乙方于本合同簽訂之日起3日內將全額購房款以 現金方式一次性支付給甲方。甲乙雙方共同委托中介方辦理過(guò)戶(hù)手續,甲乙雙方應予以積極協(xié)助。
三、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清晰,無(wú)爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設置抵押,不在建設拆遷范圍內;已取得其他共有人書(shū)面同意;協(xié)議有效期內,甲方不得將該房產(chǎn)另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權糾紛或債權債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔民事責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
四、該房屋在辦理過(guò)戶(hù)手續過(guò)程中所需繳納的稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
。ㄒ唬┘追讲荒苋缙诤炗啞斗康禺a(chǎn)買(mǎi)賣(mài)契約》,或者甲方在辦理過(guò)戶(hù)過(guò)程中違約,并導致最終不能辦理過(guò)戶(hù)手續的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過(guò)戶(hù)手續所產(chǎn)生的費用,甲方應全部承擔。并向乙方支付總房款10%的違約金。
。ǘ┮曳讲荒苋缙诟犊,或者乙方在辦理過(guò)戶(hù)過(guò)程中違約,并導致最終不能辦理過(guò)戶(hù)手續的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過(guò)戶(hù)手續所產(chǎn)生的費用,乙方應全部承擔。并向甲方支付總房款10%的違約金。
六、在合同期限內,如因洪水、地震、火災和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承擔違約責任,本合同自動(dòng)終止。
七、若對其它事項有異議的可協(xié)議補充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優(yōu)先效力。
八、其他約定事項:
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,一式兩份,每份共兩頁(yè),甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份證號: 身份證號:
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
年 月 日 年 月 日
【【必備】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板匯總八篇】相關(guān)文章:
【必備】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板匯編7篇04-05
【必備】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集錦10篇04-04
【必備】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板合集五篇04-02
關(guān)于房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板匯總8篇04-06
房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板簡(jiǎn)單03-02
按揭房屋房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-10