商品房買(mǎi)賣(mài)合同
隨著(zhù)法律法規不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。知道嗎,寫(xiě)合同可是有方法的哦,以下是小編幫大家整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同1
出賣(mài)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
甲、乙雙方就簽訂的編號為 的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"該合同")及附件之未盡事宜,經(jīng)雙方平等、自愿、協(xié)商訂立本補充條款如下:
第一條 商品房交付后,若該房屋的實(shí)測套內建筑面積和公共分攤建筑面積與合同約定的套內建筑面積和公共分攤建筑面積誤差比值均在±3%(含3%)之內的,雙方據實(shí)結算房?jì)r(jià)款。
若該房屋的實(shí)測套內建筑面積或公共分攤建筑面積與合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積誤差比值超過(guò)±3%(不含3%)時(shí),則買(mǎi)受人有權退房。(1)買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人應在買(mǎi)受人提出退房之日起30日內返還乙方已付房?jì)r(jià)款及利息(利息按中國人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計算),并向乙方支付已付房?jì)r(jià)款 %的違約金。(2)買(mǎi)受人不退房的',實(shí)測套內建筑面積或公共分攤建筑面積超出合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積+3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔,產(chǎn)權歸買(mǎi)受人;實(shí)測套內建筑面積或公共分攤建筑面積超過(guò)合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積-3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
第二條 根據該合同及補充協(xié)議規定,若甲方應返還乙方面積差價(jià)款的,甲方應于收到房屋土地測繪部門(mén)實(shí)測面積數據文件之日起30日內向乙方返還面積差價(jià)款。甲方逾期返還面積差價(jià)款的,甲方應承擔違約責任(違約金的計算方法為每逾期一日,違約金為差價(jià)總款的萬(wàn)分之叁)。
第三條 甲方因不可抗力逾期交房的,甲方應自不可抗力發(fā)生之日起30日內告知乙方并向乙方提供政府有關(guān)部門(mén)不可抗力證明后方可憑此免責。
第四條 甲方應當在該商品房交付使用后 日內(即在 年 月 日前)代理乙方到政府房地產(chǎn)管理部門(mén)辦理完畢該商品房產(chǎn)權變更登記過(guò)戶(hù)手續,且申領(lǐng)取得該商品房房地產(chǎn)權屬證件。 否則:(1)乙方有權單方解除該合同及補充協(xié)議,甲方應自乙方提出退房要求之日起30日內退還乙方已付房?jì)r(jià)款及利息(利息按中國 人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計算),并向乙方支付總房?jì)r(jià)款 %的違約金;(2)若乙方不退房的,甲方應自乙方提出繼續履行合同之日起30日內向乙方支付總房?jì)r(jià)款 %的違約金,并繼續履行該合同 及本補充協(xié)議。
第五條 甲方按照該合同第八條和第十一條的規定向乙方交付房屋時(shí),甲方應向乙方出示并提供《北京市建設工程竣工驗收備案表》和測繪部門(mén)該商品房實(shí)測面積數據及該合同規定的其他法律文件,并經(jīng)乙方簽字驗收確認該房屋達到該合同第十四條及所有附件規定標準后,雙方共同簽署房屋驗收交接單。否則,甲方交付房屋不符合上述規定或不能出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權拒絕接受房屋,由此產(chǎn)生的延期交房違約責任由甲方承擔(違約責任詳見(jiàn)該合同第九條規定)。
第六條 甲方應保證其向乙方做出以下承諾的合法性及真實(shí)性,并作為該契約附件組成部分:
1、該商品房建筑、裝修、裝飾、空氣質(zhì)量等標準符合國家、北京市及有關(guān)部門(mén)環(huán)保要求,否則乙方有權解除本合同,并按照合同有關(guān)規定追究甲方的違約責任;
2、 智能化系統:
(1)門(mén)禁系統: 門(mén)禁感應器和感應卡,并具備小區聯(lián)網(wǎng)功能。
(2)綜合布線(xiàn)系統: 綜合布線(xiàn)產(chǎn)品,專(zhuān)用超五類(lèi)線(xiàn)電纜入戶(hù),每戶(hù)均設置雙口信息插座(主臥室、起居室各一個(gè)),總出口帶寬 M 、入戶(hù)帶寬 M。
(3)樓宇可視系統: 樓宇可視對講系統。
(4)保安監控系統: 攝像機, 面分割器。
(5)停車(chē)場(chǎng)監控系統: 讀卡器和感應卡, 控制器。
6、房屋交付后若房屋的上述裝修、設備與附件規定的標準不符的,甲方應按照該合同第十三條規定執行。
7、出賣(mài)人實(shí)際向買(mǎi)受人交付的房屋質(zhì)量標準不低于樣板間裝飾設備質(zhì)量標準。設備和裝修標準與樣板間不一致時(shí),買(mǎi)受人所購 房屋之設備和裝修標準以樣板間裝修設備質(zhì)量標準為準,但是雙方簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》附件三有明確約定的裝修設備標準不同于樣板間裝修標準除外。
第七條 甲方保證乙方所購房地產(chǎn)不存在抵押或其他第三方權利主張。否則,乙方有權單方解除該合同及補充協(xié)議,甲方應自乙方提出退房要求之日起30日內返還乙方已付房?jì)r(jià)款及利息(利息按中國人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計算),并向乙方支付總房?jì)r(jià)款 %的違約金;若乙方不退房的,甲方應自乙方提出繼續履行合同要求之日起30日內向乙方支付總房?jì)r(jià)款 %的違約金,并繼續履行該契約及本補充協(xié)議。
第八條 自乙方按照《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》規定的付款方式辦理完畢個(gè)人住房按揭貸款手續后,《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及本補充協(xié)議中"已付房?jì)r(jià)款"、"應付房?jì)r(jià)款"即為《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第四條規定的"總房?jì)r(jià)款"。
第九條 甲方根據《買(mǎi)賣(mài)合同》及本補充協(xié)議負有通知義務(wù)時(shí),均應采用書(shū)面形式。該書(shū)面通知均以手遞或特快專(zhuān)遞的方式送達,送達日期以乙方或乙方指定的代簽人簽收日期為準。
第十條 本補充協(xié)議是該合同不可分割的組成部分,由甲、乙雙方在簽署該合同時(shí)同時(shí)簽署,同時(shí)登記,與該合同具有同等法律效力,本補充協(xié)議與該合同內容相抵觸的,以本補充協(xié)議為準。本補充協(xié)議爭議的解決同該合同第十九條之規定。
第十一條 本補充協(xié)議未盡事宜,按照有關(guān)法律、法規及建設部《商品房銷(xiāo)售管理辦法》之規定執行,或雙方另行協(xié)商、簽訂補充協(xié)議。
第十二條 本補充協(xié)議一式 肆 份,附訂于該合同之后。 第十三條 其他:
甲方: 乙方:
法定代表人: 委托代理人:
或委托代理人:
簽約時(shí)間: 年 月 日 簽約時(shí)間: 年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同2
購貨單位:__________________,以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方;
供貨單位:__________________,以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守! 。ㄒ 定送貨或代運的產(chǎn)品的交貨日期,以甲方發(fā)運產(chǎn)品時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期,以乙方按合同 規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時(shí)間,實(shí)際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
1.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
2.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合規定的'產(chǎn)品,甲方在代保管期內實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,應當由乙方承擔。
3.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應負責運交合同規定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實(shí)際費用和逾期交貨的違約金。
4. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時(shí)間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要 的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,辦理解除合同手續。逾期不答復的,視為同意發(fā)貨。
購貨單位(甲方):________(公章)
供貨單位(乙方):______(公章)
________年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同3
出賣(mài)人:
組織機構代碼證號:
買(mǎi)受人:
身份證號:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律法規及______委員會(huì )、_____人民政府關(guān)于印發(fā)《_______》的通知精神(____(______)_____號),出賣(mài)人和買(mǎi)受人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就____限價(jià)商品房買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議:
一、樓房的屬性、位置、戶(hù)型結構及買(mǎi)受對象
本合同所售樓房為大產(chǎn)權限價(jià)商品房,位于_____東門(mén)組(______保障性住房安置小區),屬磚混結構,層高共六層(不含地下室)。樓頂為坡屋面,外墻為涂料粉刷,樓內為毛坯房,安裝防盜門(mén)、鋁合金窗,通水、電、暖、訊。單戶(hù)建筑面積有104.35㎡、122.25㎡、123.64㎡三種(含公攤部分)。買(mǎi)受對象為_(kāi)______政府機關(guān)干部職工和鎮屬村干部。
二、計價(jià)方式及價(jià)款
本合同所售樓房按建筑面積計算。一層樓房售價(jià)2360元/㎡,二層樓房售價(jià)2400元/㎡,三層樓房售價(jià)2470元/㎡,四層樓房售價(jià)2470元/㎡,五層樓房售價(jià)2410元/㎡,六層樓房售價(jià)2310元/㎡,地下室售價(jià)1000元/㎡?偡慨a(chǎn)證由出賣(mài)人負責辦理,費用由出賣(mài)人承擔;單戶(hù)房產(chǎn)證由買(mǎi)受人負責辦理,費用由買(mǎi)受人承擔。
三、所選樓號、房號及面積
買(mǎi)受人購買(mǎi)的'樓房為號樓單元層號房,建筑面積為㎡;地下室為號室,建筑面積為㎡。(合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準)
四、付款方式及期限
付款方式為分期付款。即:____年1月10日前交付8萬(wàn)元;____年4月30日前交付10萬(wàn)元;下剩尾款待工程竣工驗收、決算完成后,一次性交清。
五、樓房交付期限
出賣(mài)人負責于____年9月底前完成限價(jià)商品房及室外附屬工程建設,____年12月底前完成工程決算和驗收,取得交付使用批準文件(包括《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》),交付使用。如遇特殊原因未能按期交房,雙方可按有關(guān)規定協(xié)商解決。
六、保修責任
《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同附件,出賣(mài)人自樓房交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任。在限價(jià)商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,出賣(mài)人應履行保修義務(wù)。因不可抗力或非出賣(mài)人原因造成的損壞,出賣(mài)人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由買(mǎi)受人承擔。
七、違約責任
。ㄒ唬┵I(mǎi)受人應在合同規定時(shí)限內按時(shí)足額繳納樓款。若未按合同規定的時(shí)間內交清應交款項,按逾期時(shí)間分別處理(不作累加),即:逾期30日之內,自本合同規定的交款期限之第二天起至全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款0.2%的違約金,合同繼續履行;逾期超過(guò)30日后,出賣(mài)人有權解除合同,樓房另行處置,所交樓款由買(mǎi)受人主動(dòng)持據領(lǐng)取,不計利息。
。ǘ┵I(mǎi)受人在取得樓房使用權后,五年內不得轉讓或出售,不得擅自改變建筑主體結構、承重結構和用途,不得損壞公共設施。否則,一經(jīng)查實(shí),按有關(guān)規定嚴肅處理。
。ㄈ┏鲑u(mài)人應按合同約定條款,負責辦理總房產(chǎn)證、負責監督工程建設、負責按期交房、負責履行保修義務(wù)、負責物業(yè)公司的組建及管理。否則,買(mǎi)受人有權提出合理要求或索賠。對于買(mǎi)受人提出的合理要求或索賠事項,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成,可依法通過(guò)司法程序解決。
八、本合同未盡事項,雙方可簽定補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效。
出賣(mài)人(蓋章):
法人代表(簽字):
買(mǎi)受人(簽字):
____年__月__日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同4
甲方(開(kāi)發(fā)商):______
聯(lián)系電話(huà):______
聯(lián)系地址:______
乙方(購房人):______
身份證號:______
聯(lián)系電話(huà):______
聯(lián)系地址:______
鑒于:
1、甲乙雙方于______年______月______日簽訂了編號為的《重慶市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及其附件、補充協(xié)議(以下統稱(chēng)“買(mǎi)賣(mài)合同”),約定乙方購買(mǎi)甲方開(kāi)發(fā)的位于重慶市江津區四屏鎮黃果路66號幢(公安編號幢)的商品房(下稱(chēng)“該商品房”)。
2、乙方確認簽訂本協(xié)議前已認真閱讀協(xié)議各條款及附件,現場(chǎng)查看了項目現場(chǎng)裝修樣板間,且甲方已給予乙方充分提示、解釋及說(shuō)明,乙方均予以理解并接受。
甲、乙雙方經(jīng)自愿、友好協(xié)商,就乙方所購買(mǎi)商品房的裝修相關(guān)事宜,達成如下協(xié)議,以茲共同遵守:
一、乙方委托甲方對其所購的商品房進(jìn)行裝修,裝修內容及標準詳見(jiàn)附件一《裝修內容及標準》。附件一《裝修內容及標準》為本協(xié)議項下商品房裝修部分驗收標準,甲方項目樣板房裝修[1] [12]僅供乙方參考,實(shí)際的裝修內容及標準以本合同附件一約定為準。未經(jīng)乙方同意,甲方不得中止本裝修協(xié)議的履行,如甲方無(wú)正當理由不進(jìn)行裝修或擅自中止對商品房進(jìn)行裝修的,甲方須按照本協(xié)議約定的裝修內容及標準對乙方給予同等金額賠償。
二、乙方不得以拒絕甲方全部或部分裝修為條件,要求甲方對該商品房的售價(jià)予以?xún)?yōu)惠、打折、減少價(jià)款、沖抵其他費用等。如乙方拒絕甲方全部或部分裝修的,乙方仍應按雙方簽訂的《重慶市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》約定向甲方全額支付購房款及相關(guān)費用。
三、甲乙雙方一致確認,為不影響裝修工程的施工進(jìn)度,使該商品房盡快交付乙方使用,甲方可在該商品房毛坯工程竣工驗收合格后直接進(jìn)場(chǎng)裝修,無(wú)需另行通知乙方。甲方按照《重慶市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》約定的交房時(shí)間完成該商品房的裝修工程。除遭遇不可抗力情況外,如甲方未按約將該商品房交付乙方使用,則按照《重慶市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中第九條的相關(guān)約定承擔責任。
四、甲方應按照國家相關(guān)標準及本協(xié)議約定的裝修內容和標準完成該商品房全部裝修工程,乙方在20__年12月31日該商品房[3] [14]精裝交付之日對工程進(jìn)行驗收,如甲乙雙方共同確認該商品房存在裝修質(zhì)量瑕疵或者未達到約定標準的,由甲方按附件一的《裝修內容及標準》中的約定進(jìn)行整改;但整改事項不能作為乙方拒絕接收商品房并要求甲方承擔逾期交房責任的理由,該情形下甲方不構成逾期交房,不承擔相應的違約責任。如乙方接到甲方的.驗收通知后逾期不驗收的或到現場(chǎng)后拒絕配合簽署驗收和交房手續的,視為本協(xié)議裝修工程驗收合格,甲方完成買(mǎi)賣(mài)合同約定的交付義務(wù)。
五、甲方在裝修施工期間,乙方不得進(jìn)入施工現場(chǎng),不得干擾施工,且不得對裝修標準、圖紙、材料、工藝等進(jìn)行任何修改或變更,也不得自行或委托他人裝修該商品房,否則,由此產(chǎn)生的后果由乙方自行承擔。
六、乙方通知甲方放棄裝修的,甲方可不再履行本協(xié)議義務(wù),同時(shí)視為甲方完全按照該商品房買(mǎi)賣(mài)合同履行完畢了如期交房等義務(wù),乙方仍應按照雙方簽訂的《重慶市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》約定向甲方全額支付購房款及相關(guān)費用。
七、乙方除承擔因購買(mǎi)該商品房所產(chǎn)生的合同價(jià)款及該商品房買(mǎi)賣(mài)合同中約定的費用外,乙方無(wú)需就本裝修另行支付任何費用。
八、乙方承諾:甲方依據本協(xié)議記載的乙方聯(lián)系方式通知乙方后,即視為送達。乙方的聯(lián)系方式如有變更,應及時(shí)書(shū)面通知甲方,并登記備案。若乙方未及時(shí)書(shū)面通知,導致甲方的通知無(wú)法到達或無(wú)法及時(shí)到達乙方,由此產(chǎn)生的后果由乙方自負。
九、本協(xié)議生效后,如該商品房買(mǎi)賣(mài)合同依法定或約定條件解除時(shí),本協(xié)議與該商品房買(mǎi)賣(mài)合同同時(shí)解除。若買(mǎi)賣(mài)合同約定與本協(xié)議沖突或矛盾的,以本協(xié)議約定為準。
十、協(xié)議的效力及爭議解決方式
。ㄒ唬┍緟f(xié)議具備以下全部條件時(shí)生效:
1、重慶市商品房買(mǎi)賣(mài)合同已生效;
2、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章;
3、本協(xié)議附件一、附件二,經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章。
。ǘ┮蚵男斜緟f(xié)議所發(fā)生的爭議,任何一方均可向該商品房所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議附件是本協(xié)議的組成部分,與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本協(xié)議一式肆份,甲方執叁份、乙方執壹份、具有同等法律效力。
十三、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
十四、各方特此聲明:雙方已經(jīng)仔細閱讀上述全部合同內容,充分知悉和認可合同條款,不存任何異議。
甲方(簽章):______乙方(簽章):______
【法定代表人】:______【法定代表人】:______
【委托代理人】:______【委托代理人】:______
簽約時(shí)間:______年______月______日簽約時(shí)間:______年______月______日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同5
出售方(稱(chēng)甲方):_______________
地址:___________________________
電話(huà):___________________________
購買(mǎi)方(稱(chēng)乙方):_______________
姓名:___________________________
性別:___________________________
出生日期:________年_____月____日
國籍:___________________________
身份證號碼:_____________________
電話(huà):___________________________
地址: __________________________
第一條 本合同依據中華人民共和國法律和《 經(jīng)濟特區商品房產(chǎn)管理規定》制定。
第二條 甲方經(jīng) 市人民政府文件批準,取得位于 市__________地段占地面積__________平方米的土地使用權,使用期限自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日止共計_____年,土地所有權屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬_____結構,定名為_(kāi)_________,由甲方出售。
第三條 乙方自愿向甲方購買(mǎi)上述樓宇內的第_____座(幢)樓_____單元,建筑面積為_(kāi)_________平方米,占地__________平方米,由甲方于__________年_____月_____日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過(guò)三百六十天,特殊原因是:
一、人力不可抗拒的自然災害;
二、施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問(wèn)題不能及時(shí)解決的;
三、其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經(jīng) 市有關(guān)主管部門(mén)的證明文件為依據,方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價(jià)為_(kāi)____幣_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元_____角整。付款方式由乙方按指定收款銀行:___________________________________
帳戶(hù)名稱(chēng):_______________帳號:_______________付款辦法:_______________
第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至付款之日止,按 市銀行當時(shí)貸款利率計算利息付給甲方,如逾期三十天內,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時(shí),甲方可向乙方追索,如轉售盈益屬甲方所有。
第六條 甲方如未按合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按合同規定交付日第二天起至交付日止,以當時(shí) 市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。
第七條 在簽訂本合同時(shí),甲方應將乙方原認購時(shí)所交付的.定金__________退回給乙方或抵作購樓價(jià)款。
第八條 甲方出售的樓宇須經(jīng) 市建筑質(zhì)量檢驗部門(mén)驗審合格,如質(zhì)量不合格時(shí),乙方有權提出退房,退房后甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。
第九條 乙方在交清購樓款后,由 市房管部門(mén)發(fā)給房產(chǎn)權證書(shū),業(yè)主即取得出租、抵押、轉讓等權利,并依照國家和廣東省對 經(jīng)濟特區的有關(guān)規定,享受優(yōu)惠待遇。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設施、活動(dòng)場(chǎng)所,同時(shí)必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會(huì )道德,維護公共設施和公共利益。
乙方所購樓宇只作使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規定繳納土地使用費。
第十條 乙方所購樓宇,如發(fā)生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經(jīng) 市公證處辦理公證后,由 市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理房產(chǎn)權轉移、登記手續。
第十一條 本合同用鋼筆填寫(xiě)的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條 本合同自簽訂并經(jīng) 市公證處公證之日起生效。
如發(fā)生糾紛,雙方應本著(zhù)友好精神協(xié)商解決,不能解決時(shí),應提請 市仲裁機構仲裁或 市人民法院裁決。
第十三條 本合同共_____頁(yè),為一式三份,甲乙雙方各執一份, 市公證處一份,均具有同等效力。
甲方:____________________
代表人:__________________
乙方:____________________
代表人:__________________
__________年_____月_____日
簽約地點(diǎn):________________
商品房買(mǎi)賣(mài)合同6
合同編號___________________(版)
賣(mài)方(甲方)_______________________買(mǎi)方(乙方)_______________________
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條標的種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證編號:__________________,種禽名稱(chēng):________,品種:________,養殖地:_______,日齡:________。
第二條數量、計量單位數量:____________,計量單位:_____________。
第三條質(zhì)量標準
1.種用標準:___________________________________。
2.甲方應提供引種證明和由縣級以上動(dòng)物衛生監督部門(mén)出具的動(dòng)物檢疫合格證。
XXX。
第四條對疫病的控制要求
1.已在____日齡注射______________________疫苗。已在____日齡注射______________________疫苗。XXX。
第五條價(jià)款(人民幣,下同)單價(jià):_________,總金額(大寫(xiě)):___________(小寫(xiě):___________)。
第六條價(jià)款支付按下列第__________項支付價(jià)款。
1.即時(shí)結清。
2.乙方應于種禽交付之日起____日內付清。
3.合同簽訂后,乙方支付甲方定金_________元;種禽交付后____日內付清價(jià)款,定金抵作價(jià)款或返還。
XXX。
第七條交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式
1.交貨時(shí)間:________年____月____日。
2.交貨地點(diǎn):_______________________________。
3.交貨方式:以下列第_______方式交貨。
(1)由甲方送貨到___________________________________。
(2)由乙方自行到________________________________提貨。
(3)其他:_______________________________________。
4.運費承擔:____________________________________。
第八條驗收
1.以下列第________項方式驗收。
(1)交貨時(shí)在交貨地驗收:由乙方抽檢________%種禽,并開(kāi)具驗收單據。
(2)_________________________________________。
2.途損約定:________________________________。XXX。
第九條提出異議的時(shí)間和方式
1.乙方在驗收中,如果發(fā)現種禽的`品種、數量、質(zhì)量、日齡不符合本合同約定的,應在________天內向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議后,應在_______天內負責處理。XXX__。
第十條違約責任
1.甲方交付的種禽品種、日齡、質(zhì)量不符合合同約定的,乙方有權要求甲方繼續履行,并承擔因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨,按逾期交付種禽價(jià)款的每日_______%向乙方支付違約金;逾期超過(guò)_______天,致使乙方不能實(shí)現合同目的的,乙方可解除合同。
3.乙方未按合同約定期限支付價(jià)款的,按逾期支付部分價(jià)款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責任:_________________________________。
第十一條其他約定事項。
第十二條合同爭議解決方式本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,或按下列第________種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會(huì )仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十三條本合同正本一式_______份,雙方各執______份。
甲方________________________乙方_________________________
住所________________________住所_________________________
法定代表人(負責人)______________法定代表人(負責人)_______________
委托代理人________________________委托代理人_________________________
銀行帳號__________________________銀行帳號___________________________
聯(lián)系方式__________________________聯(lián)系方式___________________________
簽約地點(diǎn)__________________________簽約地點(diǎn)___________________________
簽約時(shí)間__________________________簽約時(shí)間___________________________
商品房買(mǎi)賣(mài)合同7
編號:穗房合字________號
合同雙方當事人:
出賣(mài)人:__________________________________________
注冊地址:________________________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:__________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號:__________________________________
法定代表人:___________________ 聯(lián)系電話(huà):________
郵政編碼: _______________________________________
委托代理機構:____________________________________
注冊地址:________________________________________
資質(zhì)證書(shū)號:______________________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:__________________________________
法定代理人:________________ 聯(lián)系電話(huà):___________
郵政編碼:________________________________________
買(mǎi)受人:__________________________________________
姓名:____________國籍(身份證)(護照)___________
地址:____________________________________________
郵政編碼:____________________聯(lián)系電話(huà):__________
委托代理人姓名:____________________國籍:________
地址:____________________________________________
郵政編碼:____________________電話(huà):______________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法
規的規定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設依據。
出賣(mài)人以出讓方式取得位于____________________________編號為_(kāi)_____________地塊的土地使用權。
土地使用權出讓合同號為_(kāi)________________________________!窘ㄔO用地批準書(shū)】【土地使用權證書(shū)】號為_(kāi)_________________,土地出讓面積為_(kāi)_____________平方米。
地塊規劃用途為_(kāi)_____________,土地使用權年限自____年____ 月____日____至年____月____日____止。
出賣(mài)人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】__________________________________ 。
工程建設規劃許可證號為_(kāi)_______________________施工許可證___________________________-___________。
第二條 商品房銷(xiāo)售依據
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關(guān)為廣州市國土房管局,
商品房預售許可證號為_(kāi)______________________________________________________。
_____________________________________________________________________________。
第三條 買(mǎi)受人所購商品房的基本情況。
買(mǎi)受人所購的`商品房為【現房】【預售商品房】(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房,其房屋平面圖經(jīng)________
規劃部門(mén)批準,見(jiàn)本合同附件一,房號以附件一上表示為準)該商品房為本合同第一條規定
的項目中的: 第________【幢】【座】________【單元】【層】[自然層____] ____號房。
該商品房的用途為_(kāi)_______,屬________結構,層高為_(kāi)_______米,建筑層數:地上____
層,地下________層。
該商品房陽(yáng)臺屬【封閉式】的________個(gè),【非封閉式】的______個(gè)。
該商品房【合同約定】建筑面積共________平方米,其中,套內建筑面積________平方米,
公共部分與公用房屋分攤建筑面積________平方米.
買(mǎi)受人在簽訂本買(mǎi)賣(mài)合同時(shí),應與出賣(mài)人或其委托的物業(yè)管理公司簽訂《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)
議》。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同8
出賣(mài)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_____________________
法定代表人:_________________________________ 聯(lián)系電話(huà):___________________________________
注冊地址:___________________________________ 郵政編碼:___________________________________
營(yíng)業(yè)執照號碼:_______________________________ 開(kāi)戶(hù)行:_____________________________________
帳號:_______________________________________
委托代理人(房地產(chǎn)經(jīng)紀機構)_______________
法定代表人:_________________________________ 聯(lián)系電話(huà):___________________________________
注冊地址:___________________________________ 郵政編碼:___________________________________
營(yíng)業(yè)執照號碼:_______________________________ 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構資格證書(shū)編號:_________________
開(kāi)戶(hù)行:_____________________________________ 帳號:_______________________________________
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)_____________________
國籍/法定代表人:____________________________ 身份證(護照)/營(yíng)業(yè)執照號碼:________________
地址:_______________________________________ 郵政編碼:___________________________________
聯(lián)系電話(huà):___________________________________ 委托代理人:________________________________
國籍/法定代表人:____________________________ 身份證(護照)/營(yíng)業(yè)執照號碼:________________
地址:_______________________________________
郵政編碼:___________________________________ 聯(lián)系電話(huà):___________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房屋權屬登記條例》等有關(guān)法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下條款:
第一條 商品房情況
該商品房銷(xiāo)售許可證號:____________________________
商品房座落:_______區、縣_______路、道、街______________.設計用途_______,建筑結構_______,建筑層數為_(kāi)______層。建筑面積
_______平方米,其中:套內建筑面積_______平方米,公共部位分攤建筑面積_______平方米。
商品房平面圖見(jiàn)附件一,商品房抵押、租賃等情況見(jiàn)附件二。
商品房土地來(lái)源為:_______.以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為_(kāi)______年,自_______年_______月_____日至______年_______月_______日止。
第二條 商品房?jì)r(jià)款
商品房銷(xiāo)售按建筑面積計算,每平方米價(jià)格為_(kāi)______元(幣種:_______ ),價(jià)款為_(kāi)__________________元(幣種:_______),計_____________________(大寫(xiě))
第三條 商品房交付及交付日期
商品房竣工,經(jīng)驗收合格后,方可交付;未經(jīng)驗收或驗收不合格的,不得交付。
甲方于_______年_______月_______日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行合同的,按下列第____種方式處理:
1. 變更合同。
2. 解除合同。
3. _____________________
第四條 乙方付款形式及付款時(shí)間
雙方約定,乙方按下列第_______種形式付款:
1. 一次性付款。
2.分期付款。
3.其他方式。
第五條 甲方逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在_______日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過(guò)上述約定期限的,乙方有權按照下列第_______種約定,追究甲方違約責任:
1.合同繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的_______‰。向乙方支付違約金。
解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自
2.同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的_______‰。向乙方支付違約金。乙方的實(shí)際損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí),甲方還應承擔賠償責任。
3._________________________________________________
第六條 乙方逾期付款的處理
乙方如未按本合同第四條規定的'時(shí)間付款,逾期在_______日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過(guò)上述約定期限的,甲方有權按照下列第_______種約定,追究乙方違約責任:
1.合同繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定的應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的_______ ‰。向甲方支付違約金。
2.解除合同。乙方應每日按商品房?jì)r(jià)款的_______‰。向甲方支付違約金。
3._________________________________________________
第七條 商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積差異的處理
商品房建筑面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建筑面積與甲方銷(xiāo)售建筑面積差異不超過(guò)±3%(包括±3%)的,每平方米價(jià)格保持不變,商品房?jì)r(jià)款按商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積的差異多退少補。面積差異超過(guò)±3%的,雙方約定如下:
第八條 商品房質(zhì)量及保修責任
甲方交付的商品房的質(zhì)量和設備等應符合國家有關(guān)規定和甲方的承諾(見(jiàn)附件三),未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。
在乙方正常使用情況下,甲方應按照《天津市商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。
第九條 商品房配套設施運行的約定
下列配套設施運行日期約定如下:
1.上水:_______________________________________________________________
2.下水:_______________________________________________________________
3.供電:______________________________________________________________
4.燃氣:(氣源種類(lèi))_________________________________________________
5.暖氣:_______________________________________________________________
6._______________________________________________________________
上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在_______日內采取補救措施,并賠償乙方損失;超過(guò)上述約定期限的,甲方應賠償損失,并且每項還應按商品房?jì)r(jià)款的_______%向乙方支付違約金。
第十條 商品房設計變更的約定
甲方未征得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環(huán)境布局(見(jiàn)附件四)確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起 日內與乙方協(xié)商。
乙方同意變更的,雙方訂立補充合同。
乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除合同。解除合同的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房?jì)r(jià)款的_______%向乙方支付違約金。
第十一條 商品房交接
商品房交付時(shí),甲方應書(shū)面通知乙方辦理商品房交接手續,提供《天津市商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《天津市商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》,交接房屋鑰匙。
第十二條 商品房權屬登記
雙方約定,在下列第_______種期限內,辦結房屋權屬登記:
1.自初始登記完畢之日起_______日。
2.訂立本合同時(shí),房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;訂立合同時(shí),房屋已竣工的,自合同訂立之日起90日。
3._________________________________________________
由于甲方的原因,未能在上述期限內辦結房屋權屬登記的,按下列第_______種約定處理:
1.合同繼續履行。甲方應按商品房?jì)r(jià)款的_______%向乙方支付違約金。
2.解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房?jì)r(jià)款的_______%向乙方支付違約金。
3.______________________________________________________________________
第十三條 前期物業(yè)管理
甲方已向乙方明示已經(jīng)備案的《天津市前期物業(yè)管理服務(wù)合同》及《業(yè)主公約》,乙方對該合同及公約相關(guān)內容予以書(shū)面確認,并承諾遵守。
第十四條 權屬糾紛和債權債務(wù)糾紛的約定
甲方保證在交付商品房時(shí),無(wú)權屬糾紛和債權債務(wù)糾紛。如存在權屬糾紛和債權債務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十五條 爭議處理
本合同發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),按下列第_______種方式處理:
1.向______________仲裁委員會(huì )申請仲裁;
2.向人民法院提起訴訟。
第十六條 合同附件
本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同(見(jiàn)附件五)
附件一至附件五均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。
第十七條 合同份數
本合同連同附件共_______頁(yè),一式五份,甲、乙雙方各執一份,備案機關(guān)存留一份,其他二份備用,具有同等效力。
第十八條 合同生效
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,從其約定。
甲方:_____________________ 乙方:____________________
_______年_______月_______日 _______年_______月______日
委托代理人:______________ 委托代理人:______________
_______年_______月_______日 _______年_______月______日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同9
原告:天津市xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
住所:天津xxxxxxxxxxx
負責人:xxxxxxxxxxxx 職務(wù):董事長(cháng)
被告:天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司
住所:天津xxxxxx,郵編xxxx
負責人:xxxx 電話(huà):xxxxxx
被告:zzzzzzzzz公司
住所:天津市xxxxxxxx
負責人:xxxxxxx 電話(huà):xxxxxxxxxxxxxxx
訴訟請求:
1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買(mǎi)賣(mài)合同登記備案手續、房屋產(chǎn)權登記手續;
2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產(chǎn)權登記手續辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;
3、訴訟費用由二被告承擔;
事實(shí)和理由:
20xx年xx月xx日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司(下稱(chēng)“yyyyyyyyyy置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,購買(mǎi)天津市xxxxx樓底商四套,合同編號分別為xxxxxxxxxxxxxx(以下統稱(chēng)“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》,約定買(mǎi)賣(mài)雙方違約責任,并由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業(yè)提供連帶保證責任。
20xx年xx月xx日,原告按照約定將總房款xxx萬(wàn)元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業(yè)至今沒(méi)有給原告辦理合同登記備案手續、房屋產(chǎn)權登記手續。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置業(yè)簽訂《補充協(xié)議》進(jìn)一步明確被告yyyyyyyyyy置業(yè)的.違約事實(shí)和違約責任,被告yyyyyyyyyy置業(yè)應當賠償原告因此遭受的經(jīng)濟損失和權益,直至房屋所有權登記手續辦理完畢。
以上事實(shí),有購房合同、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》、《預售款專(zhuān)用收據》、《補充協(xié)議》等證據予以證明。根據我國《民法通則》及《合同法》等相關(guān)法律規定,原告依法被告履行合同義務(wù),并承擔違約責任。請求貴院查明事實(shí),判如所請。
此致
天津市xxxx人民法院
具狀人:
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同10
甲方(出賣(mài)人)__________________
本人姓名:__________________
(身份證號碼)__________________
地址:__________________
郵政編碼:__________________
聯(lián)系電話(huà):__________________
乙方(買(mǎi)受人)__________________
本人姓名:__________________
(身份證號碼)__________________
地址:__________________
郵政編碼:__________________
聯(lián)系電話(huà):__________________
根據國家和_________省(市)法律、法規和有關(guān)規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就下列房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)達成如下協(xié)議:
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于_______________;位于第_____層,共_________(套/間),房屋結構為_(kāi)________,建筑面積_________平方米(其中實(shí)際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),房屋用途為 ??_________; (房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產(chǎn)權證號)為 __________________.
第二條 房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定面積。
第三條 價(jià)格
按總建筑面積計算,該房屋售價(jià)為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第四條 付款方式
1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部?jì)r(jià)款付給甲方。
2、已付定金將在最后一期付款時(shí)沖抵,支付方式為以下第______種:
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________.
第五條 交付期限
甲方應于本合同生效之日起_____日內,將該房屋的產(chǎn)權證書(shū)交給乙方,并應收到該房屋全部?jì)r(jià)款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第六條 乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本合同第四條規定的時(shí)間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按_____計算。
2、逾期超過(guò)_____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時(shí),甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。
(1)終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據實(shí)賠償。
(2)乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同規定的交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,按_____%向乙方支付違約金
2、逾期超過(guò)____個(gè)月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
(1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據實(shí)賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
第八條 關(guān)于產(chǎn)權登記的約定
在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記手續。如因甲方的過(guò)失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起___天內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū),乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第九條 保證
甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù),甲方均在交易前辦妥。
第十條 稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發(fā)生的所有費用均由乙方繳納。
第十一條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十二條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于對方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)___年。
第十三條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:___________________________.
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書(shū)面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第十四條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時(shí)限內(書(shū)面通知發(fā)出 ____天內)簽訂書(shū)面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件,任何一方無(wú)權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十五條 爭議的`處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十六條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后____日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱(chēng)不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震,以及社會(huì )事件如戰爭(不論曾否宣戰)動(dòng)亂、罷 工,政府行為或法律規定等。
第十七條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第十八條 合同的效力
1、本合同自雙方法定代表人簽字蓋單之日起生效。
2、本協(xié)議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同11
甲方:___________乙方:___________
代理人:_________
根據中華人民共和國以及_________市房地產(chǎn)法規的有關(guān)規定,甲、乙雙方經(jīng)過(guò)平等協(xié)商,簽訂本協(xié)議。
一、銷(xiāo)售模式說(shuō)明
本項目商業(yè)類(lèi)產(chǎn)品施行分期銷(xiāo)售。
本協(xié)議不表明甲乙雙方對_________商業(yè)類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行認購或者進(jìn)行類(lèi)似性質(zhì)的活動(dòng),而僅是甲、乙雙方約定,待_________商業(yè)類(lèi)產(chǎn)品正式發(fā)售后,乙方有按優(yōu)先權順序依次享有優(yōu)先挑選、認購、購買(mǎi)產(chǎn)品的權利。
二、標的物
1。產(chǎn)品:_________商業(yè)產(chǎn)品
2。物業(yè)地址:_________。
三、優(yōu)先權確認
姓名/公司名稱(chēng):_________
代理人:_________
身份證號碼/護照號碼:_________
公司注冊號/法人代碼:_________
地址/法定地址:_________
電話(huà):_________
郵政編碼:_________
傳真:_________
電子郵箱:_________
乙方有意購買(mǎi)本協(xié)議第二條第一款所指明的物業(yè)產(chǎn)品類(lèi)型,本協(xié)議確認的優(yōu)先權號碼為_(kāi)________。_________居住類(lèi)產(chǎn)品正式發(fā)售后,乙方按優(yōu)先權順序依次享有優(yōu)先挑選、認購、購買(mǎi)本種類(lèi)產(chǎn)品的權利。
四、優(yōu)先權保證金
1。為了確保在項目正式開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售時(shí),乙方能夠按照所擁有的優(yōu)先權享有相應的優(yōu)先挑選及購買(mǎi)產(chǎn)品的權利,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,乙方愿意以每套產(chǎn)品_________元金額向甲方支付優(yōu)先權保證金。乙方意向購買(mǎi)的產(chǎn)品數量為_(kāi)________套,乙方向甲方支付人民幣_________元整。
2。甲、乙雙方正式簽訂《_________市商品房預售合同》,本協(xié)議優(yōu)先權保證金自動(dòng)充抵部分乙方所購產(chǎn)品首期款。首期款不足部分根據甲、乙雙方簽訂的《_________市商品房預售合同》,乙方需另行補齊。
五、優(yōu)先權終止及失效
1。甲方在正式簽訂《_________市商品房預售合同》前三個(gè)工作日電話(huà)或書(shū)面通知乙方選房,并辦理相關(guān)購房手續。
2。乙方與甲方正式簽訂《_________市商品房預售合同》之前,乙方有權放棄優(yōu)先權。
3。在甲方正式通知乙方選房后的.三個(gè)工作日內,若乙方尚未與甲方正式簽署《_________市商品房預售合同》,則視為乙方自愿放棄本協(xié)議約定的優(yōu)先權。
4。自甲方接到乙方書(shū)面告知其自愿放棄優(yōu)先權之日起,甲方開(kāi)始為乙方辦理免息退還優(yōu)先權保證認金的手續,并在十五個(gè)工作日內將乙方按本協(xié)議支付的優(yōu)先權保證認金無(wú)息退還給乙方。同時(shí),本協(xié)議自動(dòng)終止。
六、其他
本協(xié)議共三頁(yè),一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽章之日起生效。
甲方(蓋章):_______________乙方(簽字):_______________
法定代表人(簽字):_________代理人(簽字):_____________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________簽訂地點(diǎn):___________________
商品房買(mǎi)賣(mài)合同12
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________
甲方按照《_________市實(shí)施<中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例>辦法》的規定,通過(guò)_________方式,取得_________市_________區(縣)_________地塊的土地使用權,土地面積為_(kāi)________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,國有土地使用證號為_(kāi)________.甲方在上述地塊上建設的_________,現已具備規定的預售條件,經(jīng)_________市房地產(chǎn)管理局批準,準予上市預售,_________市商品房銷(xiāo)售許可證號為_(kāi)________。
乙方自愿購買(mǎi)甲方的_________房屋,甲方已于_________年_________月_________日收到乙方預購房屋的定金_________元。雙方經(jīng)友好協(xié)商,就上述房屋的預售預購事項,訂立本契約。
第一條_________房屋,房屋用途_________,建筑面積為_(kāi)________平方米(含共有共用面積,房屋狀況詳見(jiàn)附件),土地使用面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之日起至_________年_________月_________日止。
上述面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以房地產(chǎn)管理部門(mén)實(shí)測面積為準。
第二條雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_________元,價(jià)款合計為(大寫(xiě))__________________元整(小寫(xiě):_________元)。房屋竣工后,第一條載明的暫測面積與實(shí)測面積誤差在_________%以?xún)鹊,不再結算;誤差超過(guò)_________%的,超過(guò)部分按房屋售價(jià)進(jìn)行結算。付款方式見(jiàn)附件二,乙方按期將購房?jì)r(jià)款匯入甲方指定銀行。乙方已支付的定金_________元,在乙方最后一次付款時(shí)轉為購房?jì)r(jià)款。
第三條甲方須于_________年_________月_________日前,將房屋交付乙方。除不可抗力外,甲主未按期將房屋交給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋應交付之日第二天起至實(shí)際交付日止參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。逾期超過(guò)_________日(遇法定節假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約的終止后30日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房?jì)r(jià)款及利息全部退還給乙方。利息參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。
第四條乙方逾期付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日起至實(shí)際付款之日止參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。逾期超過(guò)_________日(遇法定節假日順延)乙方未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書(shū)面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方交付房屋時(shí),應提交建筑工程質(zhì)量監督部門(mén)出具的《工程質(zhì)量竣工核驗證書(shū)》。甲方交付的房屋經(jīng)建筑工程質(zhì)量監督部門(mén)核驗不合格的,乙方有權終止本契約,甲方應在契約終止后30日內向乙方雙倍返還定金,并將乙方已付的`房?jì)r(jià)款和利息全部退還乙方(利息計算同第五條)。甲方交付房屋的裝修、設備未達到本契約附件一規定的裝修、設備標準的,甲方同意按未達到部門(mén)的雙倍差價(jià)向乙方補償。
第六條甲方同意按《建設工程質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第七條乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方認可的管理公司代管。
第八條本契約由雙方簽字,在辦理房屋預售預購登記后生效。預售、預購登記于本契約簽訂之日起30日內,由雙方共同到_________局交易管理部門(mén)辦理。
第九條本契約生效后至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因需轉讓?zhuān)殘骭________市房地產(chǎn)管理局批準。
第十條雙方同意房屋交付后30日內共同到預售登記的管理部門(mén)辦理房屋買(mǎi)賣(mài)立契手續,并按有關(guān)規定申領(lǐng)房地產(chǎn)權屬證件。
第十一條辦理上述手續時(shí)發(fā)生的稅費,由雙方依照有關(guān)規定繳納。
第十二條本契約在履行中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本契約未盡事項,在不違反本契約的前提下,雙方可簽訂補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十四條本契約本一式兩份,甲乙雙方各執一份,副本_________份,交房地產(chǎn)管理部門(mén)_________份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
代理人(簽字):_________
地址:_________
地址:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
聯(lián)系電話(huà):_________
郵政編碼:_________
身份證號碼:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
商品房買(mǎi)賣(mài)合同13
出賣(mài)人(甲方):____________
注冊地址:____________營(yíng)業(yè)執照注冊號:____________
法定代表人:____________委托代理人:____________身份證號:________________________
買(mǎi)受人(乙方):____________
身份證號:____________委托代理人:____________聯(lián)系電話(huà):____________身份證號:________________________郵政編碼:____________聯(lián)系地址:____________
因本合同項下的甲方缺少在建工程項目的建設資金,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議:
第一條:甲方的項目建設依據:
甲方以____________方式取得位于編號為_(kāi)_____________的地塊的土地使用權!就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴繛開(kāi)__________________。
該地塊土地面積為,規劃用途為,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月_____日。
甲方經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房名稱(chēng)為:。建設工程規劃許可證號為,施工許可證號為。
第二條:甲方的商品房銷(xiāo)售依據
乙方購買(mǎi)的商品房為。甲方保證在商品房現售前已將房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目手冊及符合商品房現售條件的有關(guān)證明文件報送房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主管部門(mén)備案。
甲方應在本合同簽訂前向乙方提供甲方的商品房可以合法銷(xiāo)售的有效證明文件。
第三條:乙方購商品房的基本情況乙方購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房)為本合同第一條規定的項目中的:
該商品房的用途為_(kāi)____________,屬_________結構,層高為_(kāi)_____,建筑層數地上______層,地下______層。
該商品房陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房合同約定建筑面積共平方米,其中,套內建筑面積_______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_______平方米。
第四條:計價(jià)方式與價(jià)款
甲方與乙方約定按下列方式計算該商品房?jì)r(jià)款:
按建筑面積計算,該商品房單價(jià)為(____人民幣)每平方米元,總金額(大寫(xiě))人民幣________元整(小寫(xiě)________¥元)。
第五條:付款方式及期限
乙方按下列第_______種方式按期付款:
1、一次性付款:
乙方同意在本《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》生效并辦理完畢相應的產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續后一次性支付全部房?jì)r(jià)款。
2、分期付款:
第六條:乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同規定的時(shí)間付款,按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期在______日之內,自本合同規定的應付款期限之次日起至實(shí)際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之______的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)______日后,甲方有權解除合同。甲方解除合同的,乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續履行合同的,甲方同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之次日起至實(shí)際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之_______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的'逾期應付款指依照本合同第五條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
第七條:交付期限
甲方應當在________年_____月_____日前,依照國家和地方人民***府的有關(guān)規定,將符合本合同約定的商品房交付乙方使用;
除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,如遇不可抗力,甲方應當在發(fā)生之日起______日內告知乙方,雙方協(xié)商予以延期。
第八條:甲方逾期交房的違約責任
除本合同第七條規定的不可抗力情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,按下列第______種方式處理;
(1)逾期不超過(guò)______日之內,自本合同第七條規定的最后交付期限的次日起,甲方按日計算向乙方支付已交付房?jì)r(jià)款的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)_______日后,乙方有權解除合同。乙方解除合同的,甲方應當自乙方解除合同通知到達之日起______天內退還全部已付款,并按乙方累計已付款的向乙方支付違約金。甲方要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第七條規定的最后交付期限的次日起,甲方按日向乙方支付已交付房?jì)r(jià)款的違約金。
第九條:規劃、設計變更的約定經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致影響到乙方所購商品房質(zhì)量或使用功能的,甲方應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10天內,書(shū)面通知乙方;
乙方有權在變更通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。乙方在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的,視同接受變更。甲方未在規定時(shí)限內通知乙方的,乙方有權退房。
乙方退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,并按_______利率付給利息。乙方不退房的,應當與甲方另行簽訂補充協(xié)議。
第十條:交接
商品房達到交付使用條件后,甲方應當書(shū)面通知乙方辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),甲方應當出示本合同第七條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。甲方出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由甲方承擔。
第十一條:甲方保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。
因甲方原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,甲方承擔全部責任。
第十二條:關(guān)于產(chǎn)權變更登記的約定
甲方應當在商品房交付使用后______日內,將辦理權屬變更登記需由甲方提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證明書(shū)的,雙方同意按下列條______項處理;
1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起______日內將乙方已付房?jì)r(jià)款退還給甲方,并按已付房?jì)r(jià)款的______%賠償乙方損失。
2、乙方不退房,甲方按已付房?jì)r(jià)款的______%向乙方支付違約金。
第十三條合同的生效和變更
1、本合同自本合同項下商品房辦理完畢產(chǎn)權變更登記時(shí)生效。
2、甲乙雙方經(jīng)自愿協(xié)商一直可以解除本合同,甲乙雙方均不能單方解除本合同。
第十四條其他約定
1、甲方保證出售給乙方的的本合同項下商品房合法、權屬清楚、有合法的土地使用權,否則由此產(chǎn)生的一切責任由甲方承擔;
2、甲方有義務(wù)配合乙方按照本合同約定時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)權變更登記手續; 3、本合同項下商品房依照“房地一體”的原則進(jìn)行出售。
4、在本合同履行過(guò)程中發(fā)生的費用(包括但不限于公證費、過(guò)戶(hù)產(chǎn)生的所有稅費等)由甲方承擔。
第十五條爭議解決
本協(xié)議雙方在履行協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向乙方所在地人民法院起訴。
第十六條其他
1、本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
2、本合同一式份,甲乙雙方各執份,登記機構份,具有同等法律效力。
甲方:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
簽訂日期:____年____月_____日
乙方:____________
身份證號:____________
委托代理人:____________
簽訂日期:____年____月____日
簽訂地址:________________
商品房買(mǎi)賣(mài)合同14
出賣(mài)人:________________
法定代表人:________________電話(huà):________________
買(mǎi)受人:________________電話(huà):____________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,出賣(mài)人和買(mǎi)受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就商品房買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議:
第一條項目建設依據
出賣(mài)人以出讓方式取得位于______________________號地塊的國有土地使用權,土地使用面積為_(kāi)_____平方米,買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房所有土地用途為住宅,土地使用年限自____年____月___日起至____年___月____日止。
第二條買(mǎi)受人所購商品房的基本情況
該商品房為第一條規定項目中的一幢第一單元四層一號。該房號為暫定編號,最終以公安行***管理部門(mén)審核的房號為準。
該商品房的用途為住宅,層高為2、8米。該商品房朝向為座北朝南。
該商品房為預售商品房,出賣(mài)人委托預測該商品房面積的房產(chǎn)測繪機構是通江縣精全測繪隊,其預測建筑面積共____平方米。
第三條抵押情況
該商品房所分攤的土地使用權及在建工程均未設定抵押。
第四條計價(jià)方式與價(jià)款
按照建筑面積計算,該商品房單價(jià)為每平方米______元人民幣,總價(jià)款________元人民幣。
第五條付款方式
采取分期付款。第一次在簽訂合同時(shí)付該房總價(jià)款的____%,第二次在交付使用時(shí)一次性付清下余款項。
第六條出賣(mài)人保證該商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛
因出賣(mài)人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔相應責任。
第七條逾期付款責任
買(mǎi)受人未按照約定的'時(shí)間付款的,逾期在____日之內,自約定的應付款期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日計算向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之___的違約金,并于實(shí)際支付應付款之日起___日內向出賣(mài)人支付違約金,合同繼續履行。
第八條交付條件
出賣(mài)人應當在房屋竣工驗收后向買(mǎi)受人交付該商品房。
第九條基礎設施和其他設施的承諾
水、電、氣均通到用戶(hù)門(mén)口。
第十條逾期交房責任
除不可抗力外,出賣(mài)人未按約定的期限和條件將該商品房交付買(mǎi)受人的,按照房屋總價(jià)款3‰作違約處理。
第十一條面積差異處理
該商品房交付時(shí),出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人公示其委托的有資質(zhì)的房產(chǎn)測繪機構出具的商品房面積實(shí)測技術(shù)報告書(shū),并向買(mǎi)受人提供該商品房的面積實(shí)測數據(以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)測面積)。實(shí)測面積與約定面積發(fā)生誤差的,雙方協(xié)商處理。
第十二條交接手續
驗收交接后,雙方簽署商品房交接單。
第十三條產(chǎn)權登記
出賣(mài)人應當在____年____月____日前,取得該商品房所在樓棟的權屬證明。如因出賣(mài)人的責任未能在本款約定期限內取得該商品房所在樓棟的權屬證明的,按照買(mǎi)受人全部已付款的____%向買(mǎi)受人支付違約金。
第十四條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時(shí)告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起_____日內向另一方當事人提供證明。
第十五條爭議解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向通江縣人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效
雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書(shū)面補充協(xié)議進(jìn)行變更或補充,但補充協(xié)議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應當由出賣(mài)人承擔的責任或不合理地加重買(mǎi)受人責任、排除買(mǎi)受人主要權利內容的,仍以本合同為準。對本合同的解除,應當采用書(shū)面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十七條本合同一式二份,具有同等法律效力,其中出賣(mài)人一人,買(mǎi)受人一份。
出賣(mài)人(簽章):____________
身份證號碼:________________
買(mǎi)受人(簽章):____________
法定代表人:________________
身份證號碼:________________
簽訂時(shí)間:___年___月___日簽訂時(shí)間:___年___月__日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同15
合同編號:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同
出售方:
購買(mǎi)方:
貴陽(yáng)市住房和城鄉建設局 __房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同 中房置業(yè) 有限公司 制定
出賣(mài)人(甲方): 身份證號: 買(mǎi)受人(乙方): 身份證號: 居間方(丙方):__中房置業(yè)有限公司
根據中華人民共和國有關(guān)法律、法規和本市有關(guān)規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方通過(guò)__中房置業(yè)有限公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產(chǎn)權及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況如下:
。ㄒ唬┘追揭婪ㄈ〉玫姆康禺a(chǎn)權證號為: 。
。ǘ┓康禺a(chǎn)座落:
。ㄈ┓康禺a(chǎn)建筑面積: 平方米。該房屋占用范圍內的土地使用權面積: 平方米。
。ㄋ模╇S該房地產(chǎn)同時(shí)轉讓的設備及裝飾情況。
。ㄎ澹┘追睫D讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系(包括交房、租賃、戶(hù)口等其他關(guān)系)見(jiàn)本合同附件四。
第二條 甲方保證該房地產(chǎn)權屬無(wú)爭議,在將房地產(chǎn)出售前,已經(jīng)與其配偶及房地產(chǎn)權證內的權利人協(xié)商一致,若出售后配偶再提出異議的,由權利人承擔法律責任,并已如實(shí)陳述房地產(chǎn)權屬狀況、設備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系,乙方對甲方上述轉讓的`房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買(mǎi)受該房地產(chǎn)。
第三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉讓價(jià)款為人民幣大寫(xiě): ,小寫(xiě): 。(若與到產(chǎn)權處和地稅局申報的過(guò)戶(hù)價(jià)格有沖突的,以本合同協(xié)定的價(jià)格為實(shí)際成交價(jià)格)。
第四條 甲乙雙方的付款方式和付款時(shí)間由甲、乙雙方在本合同中約定明確,乙方交付房?jì)r(jià)款后,甲方應開(kāi)具收款憑證給乙方。
第五條 甲乙雙方的交房方式和交房時(shí)間由甲、乙雙方在本合同附件四中約定明確,甲方騰出該房屋并通知乙方進(jìn)行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、設備情況進(jìn)行查驗。查驗后甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條 甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本合同附件一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方確認,在 年 月 日之前,甲乙雙方共同委托__中房置業(yè)有限公司向小河區房屋管理局申請辦理轉讓過(guò)戶(hù)手續(若遇特殊原因延長(cháng)5個(gè)工作日),甲乙雙方不得以任何借口推諉拖延辦理房屋過(guò)戶(hù)手續,若到期未前來(lái)辦理過(guò)戶(hù)交易手續,按定金協(xié)議上的違約條款處理。
第八條 上述房地產(chǎn)交易產(chǎn)生的相關(guān)稅費、中介服務(wù)費、水、電、燃氣、通信費等與該房地產(chǎn)交易相關(guān)的其他費用的承擔和支付方式,按本合同附件三約定支付。
第九條 若乙方采取貸款方式購買(mǎi)該房地產(chǎn),甲乙雙方有義務(wù)配合丙方為乙方辦理貸款手續,乙方須保證所提供的資料真實(shí)和銀行征信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實(shí)或銀行征信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應使用現金補齊所差房款,繼續履行該合同。
第十條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關(guān)法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協(xié)議,為買(mǎi)賣(mài)合同不可分割的一部份。本合同附件條款與正文條款不一致的,以本合同附件條款為準。
第十一條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執壹份,簽字蓋章生效。
甲方(簽字):電話(huà):
乙方(簽字):電話(huà):
丙方(簽章):__中房置業(yè)有限公司
置業(yè)顧問(wèn):電話(huà):
年 月 日
【商品房買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
商品房買(mǎi)賣(mài)合同商品房買(mǎi)賣(mài)合同解讀10-24
商品房買(mǎi)賣(mài)合同05-15
商品房買(mǎi)賣(mài)合同05-15
商品房的買(mǎi)賣(mài)合同10-21
商品房的買(mǎi)賣(mài)合同12-20
商品房買(mǎi)賣(mài)合同10-18
濟南商品房買(mǎi)賣(mài)合同04-22
新商品房買(mǎi)賣(mài)合同06-14