房屋買(mǎi)賣(mài)合同(優(yōu)秀13篇)
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，歡迎大家分享。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
甲方（出售方）：
身份證號：
乙方（購買(mǎi)方）：
身份證號：
房屋概況：房屋坐落在大慶市讓胡路區未來(lái)城19號樓一單元1202門(mén)，房屋產(chǎn)權面積為97.35平方米，以房產(chǎn)證上的`面積為主，房屋毛坯，房屋使用年限年。
1、經(jīng)雙方商定，甲方在證明產(chǎn)權真實(shí)性前提下乙方支付甲方一萬(wàn)元定金，該房屋以總價(jià)伍拾壹萬(wàn)元進(jìn)行成交，甲方過(guò)戶(hù)給乙方的同時(shí)，乙方向甲方交付房款總價(jià)的60%，其余房屋總價(jià)的40%由乙方住房公積金貸款支付給甲方，約定時(shí)限一個(gè)月之內，如不能公積金貸款乙方將在7日內一次性以現金方式支付剩余購房余額。
2、甲乙雙方約定過(guò)戶(hù)時(shí)間為甲方取得房屋產(chǎn)權五年整為過(guò)戶(hù)時(shí)限。
3、如乙方違約所交房屋買(mǎi)賣(mài)定金甲方不予返還。如甲方違約將按照房屋全款定金雙倍返還給乙方。
4、該房屋過(guò)戶(hù)所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
5、該房屋在租賃期間和交房之前由甲方承擔各項費用（物業(yè)費，采暖費水，電，閉路，通訊費等費用）。
本協(xié)議一式叁份，簽訂當日起生效，同時(shí)具有法律效力，任何一方違約均可以提起法律訴訟（不動(dòng)產(chǎn)所在讓胡路區人民法院受理）。
甲方簽字：
乙方簽字：
電話(huà)：
電話(huà)：
見(jiàn)證單位：（蓋章）
20xx年11月x日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
房屋買(mǎi)賣(mài)合同第二章賣(mài)方(甲方):
身份證號碼:
郵寄地址:
郵政編碼:
電話(huà):
買(mǎi)方(乙方):
身份證號碼:
郵寄地址:
郵政編碼:
電話(huà):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律法規，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽訂如下房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，以資共同遵守。
一、甲方自愿出售給乙方，乙方位于______________________________________________________________
二、上述房屋包括附屬設備，雙方約定的房?jì)r(jià)款(人民幣):________________；總金額為人民幣:_____________(大寫(xiě):_____________)。
付款方式:乙方首付人民幣__________________________________________________________________________
三、雙方同意乙方在簽訂本協(xié)議之日一次性支付房款；同時(shí)，甲方應向乙方交付房屋鑰匙、房屋產(chǎn)權證及身份證復印件、、同時(shí)，雙方應同時(shí)為對方開(kāi)具相應的收款憑證。
四、甲方必須保證其出售給乙方的房屋產(chǎn)權屬于交易本身，不存在其他權利設定或其他糾紛或產(chǎn)權親屬關(guān)系。
乙方購買(mǎi)并接受該房屋后，如發(fā)生房屋產(chǎn)權糾紛，影響乙方權利的行使，甲方應負責清理，并賠償乙方因此而遭受的經(jīng)濟損失。
五、雙方對房屋質(zhì)量無(wú)異議，房屋交付后，因房屋質(zhì)量引起的糾紛，雙方不承擔賠償責任。
不及物動(dòng)詞甲方未辦理產(chǎn)權登記手續，對此乙方完全知曉。乙方同意甲方關(guān)于產(chǎn)權轉讓的承諾:甲方應盡快辦理產(chǎn)權登記，并在完成產(chǎn)權登記后立即協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權轉讓手續。
七、甲方在辦理產(chǎn)權轉讓登記時(shí)應給予全力協(xié)助。如因甲方延誤影響產(chǎn)權過(guò)戶(hù)登記，給乙方造成損失，甲方應承擔賠償責任。
八、合同生效后，房屋升值與甲方無(wú)關(guān)、、
九、在簽署本協(xié)議之前，甲方應負責物業(yè)應付的所有稅費。本協(xié)議簽訂后，辦理房屋所有權證的費用由乙方負責。其他稅費按照相關(guān)法律法規規定由對方承擔。
十、房屋出售給乙方后，即乙方付清房款并與甲方簽訂本合同后，甲方不得將房屋轉讓給他人，如違反本協(xié)議，甲方應賠償總房款并支付總房款的20%作為違約金。
十一、本協(xié)議簽署后，雙方共同遵守。違約的，違約方應賠償對方相應的'經(jīng)濟損失，以及總房?jì)r(jià)款20%的違約金。
十二、甲方合法繼承人一致同意房屋買(mǎi)賣(mài)及本協(xié)議所有條款，甲方合法繼承人無(wú)權繼承和使用該房屋。
十三、本協(xié)議履行過(guò)程中，雙方如有分歧，應協(xié)商解決，并可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。協(xié)商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
十四、本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份。
十五、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:
__年___月___日。
乙方:
__年___月___日。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
出賣(mài)人(甲方)：________
買(mǎi)受人(乙方)：________
依據國家、省、本市有關(guān)法律、法規、規范性文件等有關(guān)規定，甲、乙雙方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條甲方出售、乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權（以下簡(jiǎn)稱(chēng)房地產(chǎn)），房地產(chǎn)具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權證號為：______
(二)房地產(chǎn)座落：______；房屋設計用途：______；結構：________；
(三)房屋建筑面積：______平方米。該房屋占用范圍內的土地使用權面積______平方米。
(四)房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍(附件一)；
(五)該房屋占用范圍內的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。
甲方保證已如實(shí)陳述房地產(chǎn)權屬狀況，乙方對甲方上述轉讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，自愿買(mǎi)受該房地產(chǎn)。
(六)隨房屋同時(shí)轉讓的設備（非房屋附屬設備）及裝飾情況（詳見(jiàn)附件二）。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉讓價(jià)款為（人民幣）為_(kāi)_____元，(大寫(xiě))：______元整。
乙方的付款方式和付款期限：
1、完成房屋買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)簽備案的當日，支付房屋轉讓總價(jià)款的____%；
2、完成房屋交付的當日，支付房屋轉讓總價(jià)款的____%；
3、完成房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)登記后的____日內，支付房屋轉讓總價(jià)款的____%；
4、出賣(mài)人完成交易房屋內的戶(hù)口（戶(hù)籍）遷出后的當日，支付房屋轉讓總價(jià)款的____%。
乙方交付房?jì)r(jià)款后，甲方應開(kāi)具收款憑證。
�。ɑ蛘吒犊罘绞胶透犊钇谙抻杉�、乙雙方在付款協(xié)議（附件三）中明確約定；實(shí)行二手房交易資金監管的地區，按照監管地區的政策要求，另行約定）
第三條甲方轉讓房地產(chǎn)時(shí)，土地使用權按下列第___款辦理。
�。ㄒ唬┰摲课菡加玫膰型恋厥褂脵嗟氖褂媚晗迯腳_____年___月___日起至______年___月___日止。甲方將上述房地產(chǎn)轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務(wù)一并轉移給乙方。
�。ǘ┌凑罩腥A人民共和國法律、法規、規章及有關(guān)規定，乙方應當辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
�。ㄈ┢渌绞剑�
___________________________________。
第四條甲、乙雙方同意，甲方于______年___月___日前騰出該房屋并通知乙方進(jìn)行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的___日內對房屋及其裝飾、設備情況進(jìn)行查驗。查驗后簽訂房屋交接書(shū)。
第五條甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估價(jià)值向乙方支付違約金。
第六條甲、乙雙方確認，在______年___月___日之前，【甲乙雙方共同】向______房地產(chǎn)交易中心申請辦理轉讓過(guò)戶(hù)手續。
甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉讓過(guò)戶(hù)時(shí)，積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時(shí)提供相關(guān)材料的，乙方按本合同第十條追究甲方的違約責任。
甲、乙雙方同意，自本合同簽訂后，甲乙雙方或其中一方均有權向房地產(chǎn)登記機構辦理預告登記。
第七條上述房地產(chǎn)風(fēng)險責任自該房地產(chǎn)轉移占有之日起轉移給乙方。
第八條本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市的有關(guān)規定繳納稅、費。
房屋過(guò)戶(hù)過(guò)程產(chǎn)生的稅費，雙方依法繳納，按以下約定承擔：_________________________________________。
在上述房地產(chǎn)轉移占有前未支付的物業(yè)管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付。
第九條乙方未按本合同約定期限付款的，甲乙雙方同意按下列條款辦理。
�。ㄒ唬┟款A期一日，乙方應向甲方支付逾期未付款的___％的違約金，合同繼續履行。
�。ǘ┮曳接馄谖锤犊�，甲方應書(shū)面催告乙方，自收到甲方書(shū)面催告之日起的___日內，乙方仍未付款的，甲方有權單方解除合同，并書(shū)面通知乙方，自收到通知之日起的___日內乙方未提出異議，合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方按照前款規定支付逾期未付款的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書(shū)面通知之起___日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的，甲方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)乙方應支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由乙方據實(shí)賠償。
�。ㄈ___________
第十條甲方未按本合同約定期限交房付房屋的，甲、乙雙方同意按下列條款辦理。
�。ㄒ唬┟坑馄谝蝗�，甲方應向乙方支付逾期已收款1％的違約金，合同繼續履行。
�。ǘ┘追接馄谖唇桓斗康禺a(chǎn)，乙方應書(shū)面催告甲方，自收到乙方書(shū)面催告之日起的___日內，甲方仍未交付房地產(chǎn)的，乙方有權單方解除合同，并書(shū)面通知乙方，自收到通知之日起的___日內甲方未提出異議，合同即行解除。甲方除應在收到書(shū)面通知之日起___日內向乙方返還已收款和利息（自乙方支付房款之日起至解除合同之日止）外，還應按已收款按每逾期一日___％向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟損失的，乙方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)甲方應支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由甲方據實(shí)賠償。
�。ㄈ┯捎诩追皆�，包括但不限于甲方故意拖延或者不及時(shí)提供相關(guān)材料或者其他不合格事由等，導致該房屋未能按照本合同第六條的規定，辦理完畢轉讓過(guò)戶(hù)手續的，每逾期一日，甲方應向乙方支付相當于房屋總價(jià)款1％的違約金，合同繼續履行。逾期超過(guò)___日，仍未辦理完畢轉讓過(guò)戶(hù)手續的，乙方有權單方解除合同，并書(shū)面通知乙方。甲方除應在收到書(shū)面通知之日起___日內向乙方返還已收款和利息（自乙方支付房款之日起至解除合同之日止）外，還應按已收款按每逾期一日___％向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟損失的，乙方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)甲方應支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由甲方據實(shí)賠償。
�。ㄋ模___________
第十一條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，在不違反有關(guān)法律、法規的前提下，訂立的`補充條款或補充協(xié)議，為買(mǎi)賣(mài)合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。
如果按照交易房屋所在地的政策規定，房屋交易需要辦理網(wǎng)簽備案的，則雙方網(wǎng)簽備案的合同的交易條件應與本合同保持一致。
第十二條本合同及補充條款自甲、乙雙方簽訂之日起生效。
第十三條本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，按下列第___項解決。
�。ㄒ唬┨峤籣_____仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┫蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十四條本合同一式___份，甲、乙雙方各執1份，房地產(chǎn)交易中心各執1份（甲、乙雙方申辦權屬登記時(shí)提交），均具有同等法律效力。
補充條款：________________________________。
附件一：房屋平面圖及房地產(chǎn)四至范圍
附件二：隨房屋同時(shí)轉讓的設備及裝飾情況
設備：____________
裝飾：____________
關(guān)于設備及裝飾費用按以下第___款辦理：
�。ㄒ唬┮陨纤性O備和裝修費用包含在本合同第二條約定的房地產(chǎn)轉讓價(jià)款內，乙方不需另外支付費用，甲方不得拆除并應隨房屋交付乙方。
�。ǘ┮陨纤性O備和裝修費用未包含在本合同第二條約定的房地產(chǎn)轉讓價(jià)內，乙方需另外支付費用人民幣______元，在本合同第四條約定的房屋驗收交接時(shí)，由乙方向甲方支付，甲方不得拆除并應隨房屋交付乙方。
附件三：付款協(xié)議
附件四：物業(yè)管理費、水、電、煤、電訊等其他費用的支付
物業(yè)管理費、水、電、煤、電訊等費用，在轉移占有前未支付和未結算的費用由甲方承擔;轉移占有后，使用該房地產(chǎn)所發(fā)生的費用由乙方承擔。
甲方在本合同第四條約定的房屋驗收交接后，與乙方共同辦理水、電、燃氣、電話(huà)、有線(xiàn)電視等過(guò)戶(hù)手續。物業(yè)維修基金、水、電、有線(xiàn)電視、電話(huà)、燃氣初裝費按以下第___款辦理：
(一)由甲方無(wú)償轉讓給乙方，乙方無(wú)需另外支付費用。
(二)由乙方另行向甲方支付，具體金額由甲、乙雙方辦理過(guò)戶(hù)手續時(shí)以各相關(guān)部門(mén)規定為準。
甲方：________
身份證證號：________
居住地址：________
代理人：________
聯(lián)系電話(huà)：________
【本人】【法定代表人】
(簽章)________
乙方：________
身份證證號：________
居住地址：________
代理人：________
聯(lián)系電話(huà)：________
【本人】【法定代表人】
(簽章)________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
原告***，男，漢族，生于1957年9月7日，住濟南市歷*******1號**樓**單元****號，身份證號：************，電話(huà)：*************。
原告*****，女，漢族，生于1957年4月9號。住濟南市歷*******號**號樓**單元***號，身份證號：**************。
被告山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司，住所地濟南市經(jīng)五路小*****號，電話(huà)：0531-********。
負責人：王振宇
被告山東**工程集團有限公司，住所地濟南市經(jīng)五路小緯四路46號，電話(huà)：0531-********。
法定代表人：******
訴訟請求
一、確認原告***、***與被告山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購房款298491元及利息（以購房款298491元為基數，自付款之日起至起訴之日按照中國人民銀行同期同類(lèi)貸款利率計算）。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔。事實(shí)與理由
被告山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司系被告山東**工程集團有限公司下屬分公司。20xx年5月14日，原告***、***與被告山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同（編號：********），合同約定：兩原告購買(mǎi)被告山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司將要建設的商品房（房屋面積共約122.27平方米，車(chē)庫約20平方米），房屋總價(jià)款為*****元，兩被告應于20xx年5月14日向被告山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司支付首期購房款161098元，剩余房款由兩被告辦理銀行按揭，被告應于20xx年5月1日將房屋交付原告使用。原告方依據合同履行了付款義務(wù)，但是被告方山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司卻遲遲不履行合同，并以各種理由推辭。
后經(jīng)兩原告調查得知：被告山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司所預售給兩原告的商品房至今未取得房屋預售許可證，并且房屋至今也未建成。被告山東**工程集團有限公司濟陽(yáng)分公司的欺詐行為嚴重侵害了原告的`合法權益，為維護原告的合法權益，現依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規定向貴院提起訴訟，望貴院在查清事實(shí)的基礎上，判如所訴！
此致
濟南市中級人民法院
起訴人：
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
甲方(出售方)：
乙方(購買(mǎi)方)：
甲乙雙方及中介方在自愿平等，互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買(mǎi)甲方房屋事宜達成協(xié)議如下：
第一條、甲方自愿將其座落于______________，建筑面積______平方米，結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。該房產(chǎn)的相關(guān)權益隨該房產(chǎn)一并轉讓。
第二條甲乙雙方商定該房產(chǎn)的成交價(jià)格為人民幣_________元整大寫(xiě)：人民幣_________萬(wàn)元整。本協(xié)議簽訂當日，乙方一次性支付甲方_________元整，付款方式為銀行轉帳。
第三條甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清晰，無(wú)爭議;未被判決、裁定限制出售，也未設置抵押，不在建設拆遷范圍內并已取得其他共有人同意。
第四條所有購房款付清后本協(xié)議自動(dòng)生效，房屋買(mǎi)賣(mài)即成事實(shí)。乙方隨即享有該房產(chǎn)的所有權，并承擔該房產(chǎn)毀損、滅失的風(fēng)險。甲方及繼承人不再享有該房產(chǎn)的所有權，不得再次轉賣(mài)他人或用作抵押或用作財產(chǎn)繼承或用作財產(chǎn)分割等任何權利，如甲方與其他第三方發(fā)
生產(chǎn)權糾紛或債權債務(wù)關(guān)系使得乙方無(wú)法如本協(xié)議約定獲取該房產(chǎn)所有權，即甲方違約。
第五條在政策和法律允許范圍內，乙方要求甲方過(guò)戶(hù)，甲方或甲方繼承人應無(wú)條件積極協(xié)助乙方到房屋權屬登記機關(guān)辦理過(guò)戶(hù)。過(guò)戶(hù)時(shí)產(chǎn)生的所有稅費全部由乙方負責繳納。
第六條物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線(xiàn)電視、電話(huà)等相關(guān)雜費，按下列約定處理：
1、甲方負責將以上雜費繳納至協(xié)議簽定之日(或_____年_____月_____日止)。
2、協(xié)議簽定之日后(_____年_____月_____日起)由乙方負責。
第七條協(xié)議生效當日，甲方應將購買(mǎi)該房產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)費用票據、房屋產(chǎn)權證書(shū)和購房協(xié)議等全部資料原件乙交乙方保存。
第八條甲、乙雙方從簽訂協(xié)議之日起，均需遵守本協(xié)議約定，無(wú)論今后房?jì)r(jià)如何變動(dòng)，甲、乙雙方不得違約。
第九條違約責任
如甲方違約:
甲方無(wú)條件退還乙方全部購房款，并向乙方支付全部購房款總額的______%作為違約金賠付乙方，乙方退回甲方該房產(chǎn)和所有房產(chǎn)資料;
如乙方違約:
乙方將已支付的.購房款作為違約金，并無(wú)條件退回甲方該房產(chǎn)和所有房產(chǎn)資料。
第十條本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補
充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十一條甲、乙雙方在履行本協(xié)約中若發(fā)生爭議，可提交沈陽(yáng)仲裁委員會(huì )仲裁或依法向人民法院起訴訟。
第十二條該協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方簽字后，立即生效，各持一份，具有同等效力。
甲方簽名：
甲方聯(lián)系電話(huà)：
甲方身份證號碼：
_____年_____月_____日
乙方簽名：
乙方聯(lián)系電話(huà)：
乙方身份證號碼：
_____年_____月_____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
甲方(賣(mài)方):_________
乙方(買(mǎi)方):__________
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就宅基地和房屋的買(mǎi)賣(mài)自愿達成如下協(xié)議:
1.甲方自愿將其宅基地和房屋出售給乙方..
2.雙方約定的上述宅基地和房屋的總成交價(jià)格為_(kāi)_人民幣。
3.甲方聲明該宅基地及房屋所有權歸甲方所有，不存在債權債務(wù)糾紛，其轉讓符合法律規定的'條件。如因甲方原因造成乙方損失，甲方愿意承擔全部賠償責任。
4.雙方簽訂本合同后，乙方應向甲方支付定金人民幣___________元；甲、乙雙方同意在___________前將房屋交付給乙方。___________日前辦理土地使用證、房產(chǎn)證手續。如因甲方原因未能在約定時(shí)間內交付給乙方，甲方應向乙方雙倍返還定金；如乙方因自身原因不愿購房，甲方押金不予退還。
5.如土地使用證、房產(chǎn)證手續不能在約定期限內辦理完畢，導致本合同無(wú)法履行，乙方可要求甲方解除合同，甲方收到要求后應將收到的房款全部退還給乙方。
6、土地稅由甲方承擔，契稅由乙方承擔；其他稅收由國家負擔。
7.土地使用證、房產(chǎn)證手續完善后，甲方將房屋及相關(guān)原件交付給乙方，乙方向甲方支付最后一筆房款..
8.甲方保證房屋建筑質(zhì)量符合國家標準，房屋發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題由甲方承擔..
9.自本合同簽訂生效之日起，宅基地和房屋的所有權和處置權，以及國家動(dòng)遷安置政策帶來(lái)的一切權益，均與甲方無(wú)關(guān)..
10.在辦理土地使用證、房產(chǎn)證等文件前，以本合同為準。
11.本合同自雙方簽字之日起生效。本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，由此達成的補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
12.本合同按照《合同法》執行，合同履行地為乙方住所..十三.本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，每份具有同等效力。
甲方(簽章)：__甲方(簽章)：__
聯(lián)系電話(huà)：__聯(lián)系電話(huà)：__
___________年__月__日___________年__月__日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
根據《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房屋達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守：
第一條 轉讓房屋情況：
甲方所售房屋位于______ 區______ 路（街）______ 號，為_(kāi)_____ 結構；甲方所售房屋所有權證號為"______ 號"，房屋土地使用權證號為"______ 號"；甲方所售房屋建筑面積______ 平方米 。
第二條 房屋價(jià)格：
房屋總金額為（人民幣）___ 拾___ 萬(wàn)___ 仟___ 佰元整（含附屬設施費用）。轉讓稅費由甲方（或乙方）承擔。
第三條 付款方式：
一次性（或分期）支付；由乙方付款至甲方指定銀行賬戶(hù)（或現金支付）。甲方收到以上款項必須向乙方出具收條。
第四條 房屋交付：
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過(guò)戶(hù)手續（繳納稅費）后 ___ 日內，甲方將房屋交付乙方， 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時(shí)間可據實(shí)予以延長(cháng)。（或乙方支付首期款后___ 日內，將房屋交付給乙方）。
第五條 違約責任條款
乙方逾期付款的違約責任：乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的.2‰支付違約金，逾期達一個(gè)月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時(shí)將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向甲方支付購房款10%違約金。
甲方逾期交房的違約責任： 甲方未按本合同第四條規定將房屋及時(shí)交付使用，每逾期一日，按照購房總價(jià)的2‰支付違約金，逾期達一個(gè)月以上的，即視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向乙方支付房?jì)r(jià)10%的違約金。
第六條 甲方保證在交接時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛，由甲方承擔全部責任。
第七條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第八條 本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴（或XX仲裁委員會(huì )提起仲裁）。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本房屋買(mǎi)賣(mài)合同一式五份，甲、乙雙方各執一份，其他三份交有關(guān)部門(mén)存檔。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
賣(mài)方：_________________
身份證件號碼：_________________
委托代理人：_________________
身份證件號碼：_________________
買(mǎi)方：_________________
身份證件號碼：_________________
委托代理人：_________________
身份證件號碼：_________________
乙方于__________年___________月___________日向甲方購買(mǎi)坐落于________________房屋__________套，雙方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，合同編號：_________________號，現經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：_________________
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買(mǎi)賣(mài)合同即終止，雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產(chǎn)權即與乙方無(wú)關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見(jiàn)，具體如下：
1、乙方已繳付樓款/首期款：______________________________元。
2、乙方已繳款項自動(dòng)轉為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應于本協(xié)議生效后的`__________個(gè)工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記等事宜所需要的全部資料，并甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕辦理的，甲方有權暫緩推還乙方款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續費由________________承擔。
六、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項下的權利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權利。
七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式__________份，甲方執__________份，乙方執__________份，__________份留存政府相關(guān)部門(mén)，均具同等法律效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
甲方：______
乙方：______
甲乙雙方就房屋使用權轉讓事宜，經(jīng)自愿、平等、友好協(xié)商，達成轉讓協(xié)議如下：
一、房屋坐落、面積 甲方將坐落于______的房屋轉讓給乙方，該房屋登記面積共150.4平方米。具體位置東至南至西至北至。上述房屋的使用權及附屬設施包括：甲方現有所在房屋的一切建設設施及水電戶(hù)口等。終身歸乙方享有。
二、保證此房屋手續真實(shí)，來(lái)源合法，權屬清楚，四至界限清楚。若發(fā)生與甲方有關(guān)的權屬或債務(wù)糾紛，概由甲方負責，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失，甲方負責全部賠償。
三、轉讓金額 該宗地的'轉讓價(jià)格為人民幣_________元，大寫(xiě)：____________元整。
四、付款方式及期限 乙方向甲方預付人民幣貳萬(wàn)元，剩余款在取得房屋使用權證及相關(guān)手續后交付給乙方。
五、房屋交付時(shí)間：________年____月____日。
六、房產(chǎn)歸屬
1.在該房屋上的房屋由乙方自行出資建造，房產(chǎn)歸乙方所有。
2.建房手續由甲方配合辦理，所涉費用由乙方承擔。
3.房屋建成后，在法律政策許可的前提下，甲方應無(wú)條件配合乙方將土地證和房產(chǎn)證辦理到乙方名下，所涉的相關(guān)費用均由乙方承擔。
七、違約責任 本協(xié)議簽訂后，任何一方均不得反悔。 如甲方反悔應當向乙方全額退還房屋轉讓款________萬(wàn)元，并償付違約金_________萬(wàn)元，如造成乙方損失的，還應賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產(chǎn)增值部分)。
八、在法律政策許可的前提下，甲方應無(wú)條件配合乙方將房屋使用證和相關(guān)手續辦理到乙方名下，所涉的相關(guān)費用均由乙方承擔。甲方違反本協(xié)議導致房屋不能過(guò)戶(hù)或無(wú)故進(jìn)行交付，甲方應支付給乙方違約金壹拾貳萬(wàn)元。
九、本協(xié)議一式二份，雙方各執一份。自甲、乙雙方簽字后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方： 身份證號：________年____月____日
乙方： 身份證號：________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
出賣(mài)人：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落_________市_________路_________號房屋_________間，建筑面積_________平方米售賣(mài)給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至_________，南至_________，西至_________，北至_________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽(yáng)臺、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價(jià)款人民幣_________元，由甲方售賣(mài)給乙方。
四、房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買(mǎi)賣(mài)合同之日，付人民幣_________元;第二期在交付房屋之日，付人民幣_________元;第三期，在房屋產(chǎn)權批準過(guò)戶(hù)登記之日付清。每期付款，甲方收到后出具收據。
五、甲方應自本合同簽訂日起_________天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關(guān)證件，點(diǎn)交乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產(chǎn)權移轉過(guò)戶(hù)登記時(shí)，甲方應出具申請房屋產(chǎn)權移轉給乙方的書(shū)面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時(shí)，甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤，致影響產(chǎn)權過(guò)戶(hù)登記，因而遭受的'損失，由甲方負賠償責任。
七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用，概由甲方負責。本合同發(fā)生的過(guò)戶(hù)登記費、契稅、估價(jià)費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規定，各自承擔。
八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房?jì)r(jià)的總額_________‰計算違約金給與乙方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí)，乙方得解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償所付房?jì)r(jià)款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房?jì)r(jià)款時(shí)，其逾期部分，乙方應加付按日_________‰計算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)_________個(gè)月時(shí)，甲方得解除本合同。解約時(shí)，乙方已付的房?jì)r(jià)款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣(mài)給乙方的房屋，產(chǎn)權清楚，絕無(wú)其他項權利設定或其他糾紛。乙方買(mǎi)受后，如該房屋產(chǎn)權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，并賠償乙方損失。
十一、交屋時(shí)，乙方發(fā)現房屋構造或設備與合同約定的不符，經(jīng)鑒定屬實(shí)，甲方應于_________個(gè)月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房?jì)r(jià)款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方得解除合同，解約時(shí)，甲方除返還全部房?jì)r(jià)款后，并按本合同第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權屬于國家。乙方取得上開(kāi)房屋占有相應比例的土地使用權，并依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關(guān)費用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、本合同一式_________份，甲乙方各執_________份，另_________份分別送交房產(chǎn)和土地管理機關(guān)辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)登記手續。
甲方(簽字)：_________
乙方(簽字)：_________
_____年____月____日
_______年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇11
一、概念
房屋買(mǎi)賣(mài)合同是一方轉移房屋所有權于另一方，另一方支付價(jià)款的合同。轉移所有權的一方為出賣(mài)人或賣(mài)方，支付價(jià)款而取得所有權的一方為買(mǎi)受人或者買(mǎi)方。
二、形式
房屋買(mǎi)賣(mài)合同標的額較大且系比較重要之合同，故法律規定應當采取書(shū)面形式訂立�！冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》第40條規定："房地產(chǎn)轉讓?zhuān)瑧敽炗啎?shū)面轉讓合同…"�！冻鞘蟹康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第28規定："商品房銷(xiāo)售，當事人雙方應當簽訂書(shū)面合同�！�"上述規定是認定房屋買(mǎi)賣(mài)合同應當采用書(shū)面形式的法律依據。根據法律及相關(guān)司法解釋的規定，房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)面形式應包括如下類(lèi)型：
(一)正式房屋買(mǎi)賣(mài)合同
正式房屋買(mǎi)賣(mài)合同是房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)面形式的基本類(lèi)型，內容一般包括房屋買(mǎi)賣(mài)合同的基本條款，如房屋位置、結構、建筑面積、價(jià)款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標準、產(chǎn)權轉移登記等條款。盡管法律法規并未規定買(mǎi)賣(mài)雙方必須采用統一的房屋買(mǎi)賣(mài)合同文本，但在辦理產(chǎn)權轉移登記時(shí)，房屋產(chǎn)權登記機關(guān)往往要求使用建設主管部門(mén)統一制訂的規范的合同文本，否則，不予辦理備案、登記。但是，并不因為不使用統一合同文本而影響書(shū)面房屋買(mǎi)賣(mài)合同的成立和效力。實(shí)踐中，商品房買(mǎi)賣(mài)時(shí)，要求必須使用建設主管部門(mén)統一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前，多由開(kāi)發(fā)商提供認購書(shū)、預訂協(xié)議等預約合同文本要求買(mǎi)受人簽署，其中有的預約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì)，相當于房屋買(mǎi)賣(mài)合同。二手房買(mǎi)賣(mài)的合同形式未作統一要求，買(mǎi)賣(mài)雙方一般會(huì )根據協(xié)商一致的`意見(jiàn)共同起草一份房屋買(mǎi)賣(mài)合同，經(jīng)雙方簽字、蓋章生效，并據此履行，在產(chǎn)權登記機關(guān)填寫(xiě)的制式合同只作為登記文件使用。
(二)具備特定條件的預約合同
最高人民法院《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》(下稱(chēng)商品房買(mǎi)賣(mài)司法解釋)第五條規定："商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備商品房銷(xiāo)售管理辦法第16條規定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同的主要內容，并且出賣(mài)人已經(jīng)按照約定收受購房款的，該協(xié)議應當認定為商品房買(mǎi)賣(mài)合同。"根據最高法院民一庭的觀(guān)點(diǎn)，商品房認購、訂購、預訂等協(xié)議是在開(kāi)發(fā)商取得立項、規劃、報建審批手續至取得商品房銷(xiāo)售許可證之前簽訂的預約性質(zhì)的合同(事實(shí)上預約合同的簽訂并不限于這個(gè)期間)。為保障交易安全，保護業(yè)主權益，促進(jìn)簽約，規定具備合同實(shí)際履行條件的預約合同，應當認定為本約合同。筆者認為，司法解釋的本條規定，用意雖好，但效果一般，極易造成誤導。首先，《商品房銷(xiāo)售管理辦法》第16條規定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同的主要內容多達13項，而認購書(shū)等預約合同均為開(kāi)發(fā)商擬定的格式合同，同時(shí)具備該13項內容的可能性很少，買(mǎi)受人依據該條規定維護自身權益的機會(huì )并不多見(jiàn)。其次，認定合同性質(zhì)的依據為合同內容，而非合同名稱(chēng)。預約合同如果具備了商品房買(mǎi)賣(mài)合同的主要內容，理應認定為商品房買(mǎi)賣(mài)合同，不再具有預約性質(zhì)。第三，"出賣(mài)人已經(jīng)按照約定收受購房款"，表明買(mǎi)賣(mài)合同已經(jīng)實(shí)際履行。即使預約合同未完全具備《商品房銷(xiāo)售管理辦法》第16條規定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同的主要內容，只要標的物明確、價(jià)款確定，完全可以依據合同法的相關(guān)規定認定雙方房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立。如果機械適用該條司法解釋的規定，就會(huì )導致依據合同法應當認定房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立，而依據該條司法解釋則不能認定合同成立。
(三)房屋買(mǎi)賣(mài)合同的其他書(shū)面形式。
《合同法》第11條規定："書(shū)面形式是指合同書(shū)、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。"根據《電子簽名法》第3條第3款的規定，"涉及土地、房屋等不動(dòng)產(chǎn)權益轉讓的"的文書(shū)，不適用"電子簽名、數據電文"。無(wú)疑排除了以"數據電文" 為表現形式的房屋買(mǎi)賣(mài)合同。記載雙方房屋買(mǎi)賣(mài)意思表示的、以有形方式表現的信函等雙方往來(lái)資料，應當認定為其他書(shū)面形式的房屋買(mǎi)賣(mài)合同。有些情況下，沒(méi)有書(shū)面合同，也無(wú)法認定口頭合同存在，買(mǎi)受人以其持有的購房款收據或發(fā)票主張房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立。此時(shí)，買(mǎi)受人持有的購房款收據或發(fā)票，既是書(shū)面合同形式，也是合同實(shí)際履行證據，如果收據或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價(jià)款明確，應當認定雙方之間的房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立。筆者認為，認定其他書(shū)面形式的房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立，已有書(shū)面證據必須能夠證明三項事實(shí)：房屋買(mǎi)賣(mài)的意思表示、房屋具體位置和價(jià)款。
三、主要條款
房屋買(mǎi)賣(mài)合同是指購房者各售房者在平等協(xié)商的基礎上，就房屋的買(mǎi)賣(mài)所簽訂的協(xié)議。房屋買(mǎi)賣(mài)合同應包括以下主要條款：
1、合同雙方當事人。買(mǎi)賣(mài)雙方的名稱(chēng)(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)。如果有委托代理人的話(huà)，那么還包括委托代理人的名稱(chēng)(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)。
2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務(wù)共同指向的對象。在房屋買(mǎi)賣(mài)合同中，標的就是房屋。這主要包括以下內容：房屋的坐落位置;所買(mǎi)賣(mài)房屋的面積，應分別注明實(shí)得建筑。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇12
甲方(賣(mài)房人)：__________身份證號：__________
乙方(購房人)：__________身份證號：__________
丙方(房產(chǎn)中介)：沈陽(yáng)市于______區__________房產(chǎn)中介
甲乙丙三方于__________年__________月__________日簽定了一份房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)，約定由乙方購買(mǎi)甲方的位于。原協(xié)議其他約定事項中的6項作廢，現變更為以下條款：
1、甲乙丙三方在簽訂本協(xié)議時(shí)房產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生區域變更，由于洪區變更為皇姑區的事實(shí)，具體地址以變更后的地址為準。
2、甲方的保證義務(wù)。第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“沈陽(yáng)市房產(chǎn)管理局”頒發(fā)的沈房權證，保證該房房產(chǎn)證將來(lái)不能被撤銷(xiāo)或該房產(chǎn)被變更為鄉產(chǎn)權。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務(wù)、稅、費(包括但不限于采暖費、水電氣、電話(huà)寬帶有線(xiàn)物業(yè)費等)。第三、甲方保證該房無(wú)抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料，否則當乙方發(fā)現該房屋存在甲方無(wú)法保證的情況時(shí)，乙方有權隨時(shí)提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同后日內退還收取的乙方所有費用，否則發(fā)生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金______元整，造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。
3、在甲方和該房產(chǎn)都具備本合同約定的上述條件無(wú)任何瑕疵時(shí)，甲乙雙方到房產(chǎn)交易部門(mén)辦理更名過(guò)戶(hù)手續，甲方保證沒(méi)有兩套售房的稅，若有甲方承擔該稅，其他交易所需的費用由乙方承擔，在更名過(guò)戶(hù)手續辦理完畢后日內，乙方一次性支付甲方剩余房款，如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金______元整。
4、在乙方更名過(guò)戶(hù)后如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的'(包括但不限于采暖費、水電氣、電話(huà)寬帶有線(xiàn)物業(yè)費等)乙方必須無(wú)條件配合，否則不配合導致乙方損失的，甲方應賠償乙方的損失。
5、在本協(xié)議簽訂后個(gè)月內如果該房還無(wú)法辦理更名過(guò)戶(hù)手續的，房屋買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系將自動(dòng)解除，甲方應于和同解除后日內退還收取的乙方所有費用，否則發(fā)生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金______元整。
6、丙方在甲乙交易過(guò)程中負責提供政策咨詢(xún)和相關(guān)代辦事項，具體中介費的收取方式為;辦理更名過(guò)戶(hù)手續時(shí)丙方一次性從乙方收取中介費______元，如是因本協(xié)議所定的甲方的原因導致的房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效、解除的，丙方的中介費由甲方在合同無(wú)效、解除當日一次性支付。
以上協(xié)議三方自愿訂立，認真遵守執行，此協(xié)議一式3份，甲乙丙各執一份。
甲方：__________乙方：__________丙方：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日__________年__________月__________日
簽約地點(diǎn)：__________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇13
出賣(mài)人(甲方)：____________
身份證號碼：____________
買(mǎi)受人(乙方)：____________
身份證號碼：____________
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下：
一、甲方自愿將其于_____________________________的房屋，建筑面積_____平方米以人民幣___元整(______元)的價(jià)款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定后，雙方約定日內到開(kāi)發(fā)商處更名過(guò)戶(hù)，過(guò)戶(hù)費用由乙方支付，乙方在更名過(guò)戶(hù)并交付房屋當日一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后，甲方不得以本房屋為關(guān)聯(lián)與他人訂立任何合同。
五、違約責任
1、甲方應當于過(guò)戶(hù)當日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的`日期交付房屋，每逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)30天時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償乙方人民幣__元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)10天時(shí)，甲方有權解除合同。解約時(shí)，乙方賠償甲方人民幣__元。
六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述方式解決：依法向合同簽署地人民法院起訴。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
八、本合同一式2份，甲乙方各執一份。
甲方：____________
乙方：____________
________年____月____日
【房屋買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同(個(gè)人房屋買(mǎi)賣(mài)合同)07-19
朋友房屋買(mǎi)賣(mài)合同 房屋買(mǎi)賣(mài)合同的02-07
按揭房屋房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-10
房屋的買(mǎi)賣(mài)合同12-03
房屋的買(mǎi)賣(mài)合同12-03
私人房屋買(mǎi)賣(mài)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同2022 版11-02
房屋解除買(mǎi)賣(mài)合同01-15
房屋房買(mǎi)賣(mài)合同03-24
農村房屋的買(mǎi)賣(mài)合同03-23