房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議
在快速變化和不斷變革的今天,協(xié)議的使用成為日常生活的常態(tài),協(xié)議能夠成為雙方當事人的合法依據。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好協(xié)議嗎?以下是小編收集整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇1
甲方(賣(mài)方):_________________ 乙方(買(mǎi)方):_________________
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項,經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)土地所有權人同意,達成以下合同條款: 一、甲方自愿將坐落在 房屋院落(包括:正房 間、廂房 間)出賣(mài)給乙方,并將與所出賣(mài)房屋相關(guān)的土地使用權同時(shí)轉讓給乙方,該院落具體位置為:_________________東鄰:_____________ 西鄰:_________南鄰:_______________北鄰:_______________登記長(cháng)度為:________米、寬度為_(kāi)_______米,面積共_______平米。
二、該院落相關(guān)的附屬物同時(shí)全部轉讓?zhuān)綄傥锇ǎ篲________________________________。
三、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)_______________;即人民幣小寫(xiě)___________元。乙方在合同生效時(shí)一次性付清。
四、甲方應在 前將該房屋交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬,如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
五、本合同生效后,一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元違約金。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。若因產(chǎn)權、使用權或其他產(chǎn)權原因而導致乙方無(wú)法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的.改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權證照轉移義務(wù),如因政府原因確實(shí)無(wú)法辦理產(chǎn)權轉移手續,甲方須把相關(guān)證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
八、其它:
1. 本協(xié)議未盡事宜須經(jīng)雙方協(xié)商解決,并簽訂相應的補充協(xié)議。
2. 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章,村委會(huì )簽字蓋章后生效。
3. 本協(xié)議電腦打印一式三份,各方各執一份。
甲方(賣(mài)方):______ 甲方(賣(mài)方):______
(印)身份證號:______(印)身份證號:______
電話(huà):______電話(huà):______
日期:______ 日期:______
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇2
賣(mài)方(下稱(chēng)甲方):_________________
身份證:_________________買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):_________________
身份證:_________________乙方向甲方購買(mǎi)坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),
合同編號:_________________號,
現經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:_________________《-----------(合同和房屋的標明)
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同!-----------(合同解除)
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權即與乙方無(wú)關(guān)!-----------(聲明房屋與乙方無(wú)關(guān))
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見(jiàn),具體如下:_________________《-----------(合同中關(guān)于款項的處理)
1、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(人民幣)元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項自動(dòng)轉為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項!-----------(關(guān)于合同已進(jìn)行部分的退回處理)
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的`爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項下的權利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權利!-----------(再次聲明簽訂合同無(wú)效,雙方不再對合同提出主張權利)
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執貳份,乙方執壹份,均具同等法律效力!-----------(聲明該協(xié)議簽訂份數,聲明法律效力)
甲方:_________________乙方:_________________
身份證:_________________身份證:_________________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇3
甲方:______房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司
乙方:______
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
1、乙方將______年______月______日購買(mǎi)的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
2、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續。
3、因辦理退房手續而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。
4、在乙方辦理好退房手續后五個(gè)工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
5、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
6、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
7、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的`房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
8、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章:
乙方簽字:
負責人簽字:
乙方身份證號碼:
____年_月_日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇4
《合同法》第六十九條規定,當事人依照本法第六十八條的規定中止履行的,應當及時(shí)通知對方。對方提供適當擔保時(shí),應當恢復履行。中止履行后,對方在合理期限內未恢復履行能力并且未提供適當擔保的,中止履行的一方可以解除合同。
《合同法》第九十三條規定,當事人協(xié)商一致,可以解除合同。
當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時(shí),解除權人可以解除合同。
《合同法》第九十四條規定,有下列情形之一的,當事人可以解除合同:
(一)因不可抗力致使不能實(shí)現合同目的;
(二)在履行期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù);
(三)當事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;
(四)當事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的;
(五)法律規定的其他情形。
《合同法》第九十六條規定,當事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規定主張解除合同的`,應當通知對方。合同自通知到達對方時(shí)解除。對方有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。
法律、行政法規規定解除合同應當辦理批準、登記等手續的,依照其規定。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇5
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的.相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將_____年_____月_____日購買(mǎi)的__________公寓_______號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續。
三、因辦理退房手續而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個(gè)工作日內甲方將乙方的首付款_____萬(wàn)元退還給乙方,將購房貸款_____萬(wàn)元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金_____元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方:______________ _____年_____月_____日
乙方:______________ _____年_____月_____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇6
一、約定解除
合同雙方當事人可以在房屋買(mǎi)賣(mài)合同中約定,當一定的情形出現時(shí),房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除。只要該約定不違反法律法規的強行性規定,不具有欺詐脅迫或者顯示公平的情形,那么,在約定的條件具備時(shí),合同解除。如延期交房約定,付款約定,房產(chǎn)證辦理約定等等。約定解除條件具備時(shí),權利人應當及時(shí)行使權力。根據法律規定,開(kāi)發(fā)商遲延交付房屋,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內仍未交房的,購房人有權解除合同。當然,購房人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內仍未付款的,開(kāi)發(fā)商也有權解除合同,對方當事人沒(méi)有催告的,解除權應當在解除權發(fā)生之日起一年內行使;逾期不行使的,解除權消滅,當事人不得再單方面解除合同。
二、法定解除
法定解除的情況很多,主要有以下情形:
1、開(kāi)發(fā)商隱瞞房屋真實(shí)情況構成欺詐的
開(kāi)發(fā)商故意隱瞞沒(méi)有取得商品房預售許可證明的事實(shí)或者提供虛假的.預售許可證明的,或故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實(shí)的,或故意隱瞞所售房屋已出賣(mài)給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實(shí)的,買(mǎi)房人有權解除合同。并有權利要求賠償損失。
2、開(kāi)發(fā)商將已售房屋私自抵押
根據《擔保法》及《物權法》等規定,商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,開(kāi)發(fā)商私下將該房屋抵押給第三人導致購房人購房合同目的不能實(shí)現的,買(mǎi)房人有權退房并解除合同,并要求出賣(mài)人返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣(mài)人承擔不超過(guò)已付購房款一倍的賠償責任。
3、一房二賣(mài)或者為拆遷補償安置房屋
根據《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第9條第3項之規定,出賣(mài)人訂立商品房買(mǎi)賣(mài)合同時(shí),故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣(mài)給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實(shí),買(mǎi)受人可以請求解除合同;
4、房屋不符合質(zhì)量要求或面積誤差比絕對值超出3%的
因房屋主體質(zhì)量不合格不能交付使用或者交付使用后,房屋主體質(zhì)量經(jīng)檢驗確屬不合格;房屋的主體結構、防水等存在嚴重影響正常居住的;賣(mài)方交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定面積不符,合同沒(méi)有約定處理方式或約定的處理方式不明確的,若面積誤差比絕對值超出3%的,買(mǎi)受人有權解除合同,請求返還購房款及利息,并要求賠償損失。
5、開(kāi)發(fā)商遲延履行主要義務(wù),無(wú)法辦理產(chǎn)權證
開(kāi)發(fā)商在交房期滿(mǎn)后,經(jīng)購房人催告在三個(gè)月的合理期限內仍未履行的,買(mǎi)房人有權解除合同;商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定或者《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第33條規定的辦理房屋所有權登記的期限(商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付之日起90日;商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標的物為已竣工房屋的,自合同訂立之日起90日)屆滿(mǎn)后超過(guò)一年,導致買(mǎi)房人無(wú)法辦理房屋所有權登記的,買(mǎi)房人有權解除合同。
6、擔保貸款合同不能訂立;
根據《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第23條之規定:“商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定,買(mǎi)受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,對方當事人可以請求解除合同和賠償損失。
7、開(kāi)發(fā)商虛假宣傳或者隱瞞重要事實(shí),構成根本違約,致使購房人在購房時(shí)期望的合同目的不能實(shí)現的。
8、不可抗力
根據《合同法》第94條第1項之規定,因不可抗力致使不能實(shí)現購房合同目的的,當事人有權解除合同。
9、不屬于不可抗力的事由,但是出現在在簽訂額合同時(shí)無(wú)法預料的情形,繼續履行合同無(wú)必要,或者也無(wú)法履行的情形。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇7
買(mǎi)受人可以解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同的情況有:
1、拆遷人將補償安置房屋另行出賣(mài)給第三人的,被拆遷人可以向拆遷人請求解除安置協(xié)議;
解釋第七條“被拆遷人請求解除拆遷補償安置協(xié)議的,按照本解釋第八條的規定處理”說(shuō)明對此安置協(xié)議被拆遷人享有解除權。但這種安置協(xié)議必須符合兩個(gè)條件:
(1)拆遷人與被拆遷人雙方是按照所有權調換形式訂立拆遷安置協(xié)議。
(2) 該補償安置的房屋在安置協(xié)議中有明確的位置、用途約定。形式上拆遷人必須將該補償安置房屋另行出賣(mài)給第三人。
2、出賣(mài)人將商品房一賣(mài)一抵時(shí),買(mǎi)受人可以請求解除合同;
解釋第八條“商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,出賣(mài)人又將該房屋抵押給第三人”,“導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同目的不能實(shí)現的,無(wú)法取得房屋的買(mǎi)受人可以請求解除合同”同時(shí)買(mǎi)受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣(mài)人承擔不超過(guò)已付房款一倍的賠償責任。
3、出賣(mài)人將一房二賣(mài)時(shí),買(mǎi)受人可以請求解除合同;
解釋第八條“商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,出賣(mài)人又將該房屋出賣(mài)給第三人”,“導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同目的不能實(shí)現的,無(wú)法取得房屋的買(mǎi)受人可以請求解除合同”同時(shí)買(mǎi)受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣(mài)人承擔不超過(guò)已付房款一倍的賠償責任。
4、 出賣(mài)人故意隱瞞所受房屋已經(jīng)抵押的事實(shí),將房屋出售給買(mǎi)受人的,買(mǎi)受人知情后可以解除合同;
解釋第九條第二項“故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實(shí)”,“導致合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)、解除的,買(mǎi)受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣(mài)人承擔不超過(guò)已付購房款一倍的賠償責任”此項內容是指只要出賣(mài)人故意隱瞞所受房屋已經(jīng)抵押的事實(shí),將房屋出售給買(mǎi)受人的,買(mǎi)受人知情后就可以解除合同,而且可以要求賠償損失。
5、出賣(mài)人故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣(mài)給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實(shí),再將此房屋出賣(mài)給買(mǎi)受人的,買(mǎi)受人知情后可以解除合同;
解釋第九條第三項“故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣(mài)給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實(shí)”,“導致合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)、解除的,買(mǎi)受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣(mài)人承擔不超過(guò)已付購房款一倍的賠償責任”此項內容也是指只要出賣(mài)人故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣(mài)給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實(shí),在將此房屋出賣(mài)給買(mǎi)受人的,買(mǎi)受人知情后就可以解除合同。
6、房屋主體質(zhì)量不合格時(shí),買(mǎi)受人可以請求解除合同;
解釋第十二條“因房屋主體結構質(zhì)量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主體結構質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格,買(mǎi)受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持!奔雌诜亢同F房的買(mǎi)賣(mài)合同在房屋主體結構出現質(zhì)量不合格時(shí),買(mǎi)受人可以解除合同并且可以要求賠償損失。
7、因房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴重影響正常居住使用,買(mǎi)受人可以請求解除合同;
解釋第十三條第一款“因房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴重影響正常居住使用,買(mǎi)受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持!币虼顺鲑u(mài)人交付使用的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題嚴重影響買(mǎi)受人正常居住適用,買(mǎi)受人可以解除合同并且可以要求賠償損失。
8、套內面積或建筑面積與商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定面積不符,合同也無(wú)處理約定,且面積誤差比絕對值超出3%,買(mǎi)受人可以解除合同;
解釋第十四條“出賣(mài)人交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定面積不符,合同有約定的,按照約定處理;合同沒(méi)有約定或者約定不明確的,按照以下原則處理!,“面積誤差比絕對值超出3%,買(mǎi)受人請求解除合同、返還已付購房款及利息的,應予支持!奔刺變让娣e或建筑面積與商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定面積不符,合同也無(wú)處理約定,且面積誤差比絕對值超出3%,買(mǎi)受人就可以解除合同。
9、 出賣(mài)人遲延交房經(jīng)催告后三個(gè)月期滿(mǎn)出賣(mài)人仍未交房,買(mǎi)受人可以請求解除合同;
解釋第十五條“根據《合同法》第九十四條的規定,出賣(mài)人遲延交付房屋或者買(mǎi)受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個(gè)月的'合理期限內仍未履行,當事人一方請求解除合同的,應予支持”即出賣(mài)人遲延交房經(jīng)買(mǎi)受人催告后三個(gè)月期滿(mǎn)出賣(mài)人仍未交房,買(mǎi)受人可以請求解除合同。
10、由于出賣(mài)人的原因導致買(mǎi)受人無(wú)法按期辦理房屋所有權登記,買(mǎi)受人可以請求解除合同;
解釋第十九條“商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定或者《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第三十三條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿(mǎn)后超過(guò)一年,由于出賣(mài)人的原因,導致買(mǎi)受人無(wú)法辦理房屋所有權登記,買(mǎi)受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持!;《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第三十三條規定“預售商品房的購買(mǎi)人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續;現售商品房的購買(mǎi)人應當自銷(xiāo)售合同簽訂之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應當協(xié)助商品房購買(mǎi)人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,并提供必要的證明文件!奔锤鶕贤s定或者《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第三十三條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿(mǎn)后超過(guò)一年,買(mǎi)受人無(wú)法辦理房屋所有權登記時(shí),可以請求解除合同并要求賠償損失。
11、因出賣(mài)人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,買(mǎi)受人可以請求解除合同;
解釋第二十三條“商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定,買(mǎi)受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,對方當事人可以請求解除合同和賠償損失!奔慈绻虺鲑u(mài)人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,買(mǎi)受人可以請求解除合同。
12、因不可歸責與買(mǎi)受人的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,買(mǎi)受人可以請求解除合同。
解釋第二十三條“因不可歸責于當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,當事人可以請求解除合同,出賣(mài)人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買(mǎi)受人! 即因不可歸責與買(mǎi)受人的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,買(mǎi)受人可以請求解除合同。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇8
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將________年____月____日購買(mǎi)的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、____銀行____分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的'相關(guān)手續。
三、因辦理退房手續而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個(gè)工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):___________簽訂地點(diǎn):___________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇9
原告:______________,男,_____年_____月_____日出生,戶(hù)籍地_____________市_____區__________。
被告:_________________、_____________市__________房地產(chǎn)有限公司,住所_____________市__________區__________,組織機構代碼__________。
法定代表人:_________________,董事長(cháng)。
訴訟請求
一、依法判令解除原被告簽訂的`_____________(_____)網(wǎng)預買(mǎi)字(_____________)第__________號《_____________市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同(預售)》。
二、依法判令被告承擔本案訴訟費用。
事實(shí)與理由
原告于_____________年_____________月_____________日向被告交納_____萬(wàn)元定金,于_____________年_____________月_____________日向被告交納部分首期款_____萬(wàn)元。原被告于_____________年_____________月_____________日簽訂《_____________市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同(預售)》,合同號為_(kāi)____________(_____)網(wǎng)預買(mǎi)字(_____________)第__________號,原告向被告購買(mǎi)位于_____________市__________區__________花園_____號樓_____單元_____層__________號房屋,建筑面積__________平方米,總價(jià)款為人民幣__________元。合同簽訂并于_____________市房地產(chǎn)權登記中心備案后,原告發(fā)現由于看錯房號,涉案房屋并非原告所選定的朝向,原告協(xié)商與被告解除合同并更換房號,現被告已退還所有房款。
原告與_____________年_____________月_____________日與__________銀行股份有限公司_____________、__________支行簽訂編號為(_____________)__________________銀_____借字第__________號《個(gè)人一手住房貸款合同》,向該行貸款__________萬(wàn)元,該行于_____________年_____________月_____________日首次放款,原告經(jīng)與被告協(xié)商后,被告于_____________年_____________月_____________日徑直向該行退回貸款__________萬(wàn)元,作為原告的提前還款,現原告與該行已解除貸款合同。
現特向貴院提起訴訟,請求貴院判如所請。
此致
_____________市__________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年_____________月_____________日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇10
甲方:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司
乙方:莫秀英
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將20xx年10月3日購買(mǎi)的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的.相關(guān)手續。
三、因辦理退房手續而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個(gè)工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽字:
負責人簽字: 乙方身份證號碼:
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇11
致:
XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:
(法定代表人)先生:
您好!
我與貴公司作為雙方當事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應當在20xx年9月30日前向我交付合同項下的房屋(號房),但截至20xx年XX月XX日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的行為已構成違約,本人作為合同一方當事人(房屋買(mǎi)受人)現依據該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權,解除與貴公司簽訂的.《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的違約金并賠償其他損失。同時(shí),我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。
特此告知。
買(mǎi)受人:
xx年xx月xx日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇12
XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:
。ǚǘù砣耍┫壬,您好!
我與貴公司作為雙方當事人20xx年xxx月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應當在20xx年9月30日前向我交付合同項下的房屋(XXX號房),但截至20xx年XX月XX日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的行為已構成違約,本人作為合同一方當事人(房屋買(mǎi)受人)現依據該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權,解除與貴公司簽訂的`《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的違約金并賠償其他損失。同時(shí),我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。
特此告知。
買(mǎi)受人:XXX
20xx年xx月xx日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇13
甲方:___________________
乙方:___________________
甲、乙雙方于______年______月______日簽訂了編號為:___________________的《北京市外銷(xiāo)商品房預售契約》/《北京市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,F雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下一致意見(jiàn):
1.甲方同意按本協(xié)議約定的時(shí)間及條件與乙方處理相關(guān)事宜,依該契約的約定,甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房?jì)r(jià)款及相應利息共計人民幣______元,除尚未歸還之__行貸款外,甲方需向乙方實(shí)際支付人民幣______元。__行貸款部分款項共計______元由甲方______年______月______日直接返還予貸款__行,并向乙方提供__行的收據,做為乙方與__行解除借款合同的依據。
2.雙方同意甲方按照下列期限,分期將除__行貸款部分外的購房款直接支付給乙方:
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付款項計______元,以及交付返還全部__行貸款后__行所提供的收據。
3.乙方如系以__行抵押貸款方式支付部分房?jì)r(jià)款的,自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷(xiāo)之日,每月應向貸款__行支付的抵押貸款月均還款,由甲方支付,乙方給予必要的`配合,且乙方無(wú)須再向甲方歸還。
4.甲方按本協(xié)議第2條第款約定執行完畢后,雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后,乙方不再對該契約項下的房屋及其相關(guān)建筑享有任何權利,甲方有權另行處置該契約項下房產(chǎn)。在該契約解除之前,如果乙方不再要求退房、解約的,可與甲方另行協(xié)商。
5.甲方向乙方支付全款計______元之后,并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后,乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約注銷(xiāo)登記手續之全部所需文件。
6.甲乙雙方同意該契約之注銷(xiāo)登記手續于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項后15日內辦理。
7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計______元到達乙方賬戶(hù)開(kāi)始生效,壹式陸份,甲乙雙方各持叁份。
甲方:___________________乙方:___________________
代表:___________________代表:___________________
______年______月______日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議 篇14
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話(huà):____________________。
法定代表人:__________________,電話(huà):________________________。
訴訟請求:
風(fēng)險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫(xiě)的一定要寫(xiě),因為其事關(guān)法院審查的范圍。
但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應的證據來(lái)支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會(huì )因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說(shuō)賠償原告的一切損失之類(lèi)。
雖然這是沒(méi)有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數,自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類(lèi)貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔。
事實(shí)與理由風(fēng)險提示:
訴狀是個(gè)利劍,挑起戰爭。
如果沒(méi)有寫(xiě)好,那么勢必倒過(guò)來(lái)傷到自己。
因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。
擺事實(shí),是要把雙方當事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現狀,特別是雙方爭議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。
講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關(guān)法律條款和政策規定。
________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號:__________),合同內容約定:原告購買(mǎi)被告___________公司將要建設的商品房(房屋面積共約___平方米,車(chē)庫約___平方米),房屋總價(jià)款為_(kāi)__元,被告應于________年____月____日將房屋交付原告使用。
原告方按合同內容履行了支付價(jià)金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經(jīng)查得知:被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證,并未建成。
被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權益。
綜上所述,為維護原告的'合法權益,現依據《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。
此致______人民法院起訴人:________年____月____日風(fēng)險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意,列書(shū)證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫(xiě)明什么樣的物品,在什么地方由誰(shuí)保存著(zhù);列舉證人,要寫(xiě)明證人的姓名、住址,他能證明什么問(wèn)題等。
另外,證據和證據來(lái)源,雖然法律規定必須提交,但提交時(shí)的說(shuō)明應能簡(jiǎn)就簡(jiǎn),盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據主動(dòng)。
原告(簽章):_________被告(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):___________簽訂地點(diǎn):___________
_________年____月____日_________年____月____日
【房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議】相關(guān)文章:
房屋解除買(mǎi)賣(mài)合同01-15
解除房屋的買(mǎi)賣(mài)合同03-01
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同10-29
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同12-28
房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除06-08
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同02-06
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同訴狀02-10
雙方解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-05
自愿解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-30