工程居間合同 15篇
隨著(zhù)法律法規不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛,它可以保護民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編精心整理的工程居間合同 ,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程居間合同 1
甲方(居間人):________________
乙方(委托人):________________
甲、乙雙方根據《_____》,依平等、自愿、等價(jià)有償的原則,經(jīng)過(guò)充分協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,負責就項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該工程項目”),向乙方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協(xié)助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。乙方與招標單位未簽訂書(shū)面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供信息,或為乙方提供的聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
三、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為項目簽訂的工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以的方式支付居間報酬。
四、居間活動(dòng)費用的承擔
居間活動(dòng)費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時(shí)乙方向甲方支付作為居間活動(dòng)費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動(dòng)的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動(dòng)費用。
五、雙方的權利和義務(wù)
1、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動(dòng)費用。
2、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利、義務(wù)、利益和責任,均與甲方無(wú)關(guān)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密,包括但不限于雙方經(jīng)營(yíng)信息、生產(chǎn)信息、技術(shù)信息、財務(wù)信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實(shí)施居間行為過(guò)程中所獲取的對方的商業(yè)秘密,實(shí)施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實(shí)施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無(wú)法完成的、居間事項的完成已無(wú)意義的或居間期限屆滿(mǎn)的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實(shí)現的,本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務(wù),隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣__________元。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動(dòng)費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實(shí)際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付違約金。在前述違約金支付完成后,雙方應繼續履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方均應協(xié)商解決,協(xié)商不能達成一致的,雙方應提請北京XX委員會(huì )按照該會(huì )規則進(jìn)行裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):________________
乙方:(蓋章):________________
________年____月____日
________年____月____日
工程居間合同 2
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
姓名:
聯(lián)系電話(huà):
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
姓名:
聯(lián)系電話(huà):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程,(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地點(diǎn):
2、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,采取乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料的承包方式;
3、工程期限天
開(kāi)工日期年月日
竣工日期年月日
4、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)金額大寫(xiě):(詳見(jiàn)家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)
二、甲方工作:
1、開(kāi)工前搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4、如果需要拆除原建筑的非重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)的審批手續。
三、乙方工作:
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防為規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工作:
2、嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
四、工程變更:
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
五、工程款支付方式:
雙方約定按以下方式支付工程款:合同簽訂后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價(jià)的65%);工期過(guò)半后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價(jià)的30%)工程結束、雙方驗收合格后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價(jià)的5%);
六、其他:
1、因工程施工產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到物業(yè)公司指定的地點(diǎn),不負責外運。如需外運,費用單計。
2、施工期間,甲方將屋門(mén)鑰匙把,交給乙方施工隊負責人負責保管,工程竣工驗收后,歸還甲方。
3、施工期間,乙方嚴格按照物業(yè)公司規定的工作時(shí)間施工;
七、保修期:
1、本工程保修期一年,自竣工驗收之日起計算;
2、保修期內由于乙方施工不當造成質(zhì)量的問(wèn)題,乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修;
3、保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,乙方可酌情收費進(jìn)行修理;
八、附則:
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效;
2、本合同簽訂后工程不得轉包;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份;
4、本合同履行完后自動(dòng)終止;
甲方(簽字):
年月日
乙方(簽字)
年月日
工程居間合同 3
甲方(委托人):___________________________
乙方(居間人):___________________________
甲方聯(lián)系地址:___________________________
乙方聯(lián)系地址:___________________________
甲方聯(lián)系電話(huà):___________________________
乙方聯(lián)系電話(huà):___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦_______________工程項目給甲方_______________單位直接洽談,向甲方提供_______________的重要信息,并最終促成甲方與_______________簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_______________公司未簽訂書(shū)面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)_______________公司的有關(guān)信息,內容包括但不限于公司的工商營(yíng)業(yè)執照復印件、現有主要資產(chǎn)情況等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對_______________公司進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于_______________公司的上述信息真實(shí)可靠。如果乙方提供的信息不真實(shí),乙方無(wú)權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。促成_______________公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和_______________公司單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和_______________公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為_(kāi)________萬(wàn)元。
2、本協(xié)議簽訂后_______個(gè)工作日內,甲方向乙方支付居間報酬_________萬(wàn)元,存入或者轉讓乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)。待甲方與_______________公司簽訂工程承包協(xié)議并辦理工商變更登記手續后_______個(gè)工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶(hù)解除由甲方掌控的賬戶(hù)密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬(wàn)元之日起,_______個(gè)工作日內,乙方?jīng)]有促成甲方與_______________公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬(wàn)元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)。雙方約定:甲方負責保管賬戶(hù)的法人專(zhuān)用章,乙方負責保管財務(wù)專(zhuān)用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動(dòng);在乙方未完成居間任務(wù)之前,乙方不得對法人專(zhuān)用章進(jìn)行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務(wù),實(shí)際取得居間報酬后,須向甲方開(kāi)具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實(shí)際支出的必要費用。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動(dòng)費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與_______________公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協(xié)議,沒(méi)有征得居間方的書(shū)面同意,甲方不應再與_______________公司進(jìn)行協(xié)商并簽訂股份轉讓協(xié)議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與_______________公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為_(kāi)______個(gè)工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶(hù)之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動(dòng)_______________公司與甲方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性洽談,并協(xié)助甲方和_______________公司達成實(shí)質(zhì)性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實(shí)現合同目的;
3.在委托期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4.當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬(wàn)元之日起,20個(gè)工作日內,乙方仍未完成居間任務(wù)促成甲方與_______________公司簽訂股份轉讓協(xié)議的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______________乙方(蓋章):_______________
甲方法定代表人或委托代理人:_____________________乙方法定代表人或委托代理人:_____________________
工程居間合同 4
甲方(委托人): 身份證號碼: 乙方(居間人): 身份證號碼: 甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),引薦甲方和施工方直接洽談,并最終促成甲方與施工方簽訂該工程項目的專(zhuān)業(yè)承包施工合同。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方有義務(wù)協(xié)助施工方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向施工方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。
3、乙方在甲方與施工方進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在施工方施工過(guò)程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調好甲方與施工方的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、如果居間成功,則由甲方全面履行和施工方所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
2、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同總金額的1%,共計 元整。
2、甲方與施工方施工合同簽訂完畢,即刻支付乙方 元整,在施工方正常施工的一個(gè)月內,應向乙方支付 元整;剩余居間費從正常施工的第二個(gè)月開(kāi)始,半年內付清,共計 元整。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實(shí)際支出的必要費用。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動(dòng)費用(或甲方同意承擔相關(guān)費用)。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日:
甲方:(簽章): 乙方(簽章):
工程居間合同 5
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:_____________
聯(lián)系電話(huà):______________
乙方(居間人):______________
聯(lián)系地址:______________
聯(lián)系電話(huà):______________
乙方(居間人):______________
聯(lián)系地址:______________
聯(lián)系電話(huà):______________
乙方(居間人):______________
聯(lián)系地址:______________
聯(lián)系電話(huà):_____________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_______省_______市(縣)工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲
方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專(zhuān)業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書(shū)面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過(guò)程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調好甲方與建設單位的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和建設單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個(gè)居間人共計),即x萬(wàn)元
2、居間成功后,在甲方與建設單位簽定合同后支付萬(wàn)元;在施工隊伍入場(chǎng)后甲方必須向乙方支付萬(wàn)支付x%即x萬(wàn)元;
3、甲方可以轉帳的方式支付,并且按照不同比例分別轉入三個(gè)居間人賬戶(hù),(共計合同額的3%)
居間人居間費用的x %;
居間人居間費用的x%;
居間人居間費用的x %。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實(shí)際支出的必要費用。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動(dòng)費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至x年x月x日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______
乙方(簽字):_______
合同簽訂地:_____________________
合同簽訂日:____年____月_____日
工程居間合同 6
甲方:(居間人)
聯(lián) 系 地 址: 乙方:(委托人) 聯(lián) 系 地 址:
甲乙為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,向乙方提供關(guān)于工程項目的信息并最終促成乙方與建設單位簽訂工程項目的專(zhuān)業(yè)承包合同。
二、甲方的義務(wù)
1、甲方須向乙方提供有關(guān)工程項目的信息,并有義務(wù)協(xié)助乙方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察及相關(guān)商務(wù)事宜。
2、甲方承諾向乙方提供的關(guān)于工程項目的有關(guān)信息真實(shí)可靠。
三、乙方義務(wù)
1、乙方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和建設單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由乙方全面履行和建設單位所簽訂的專(zhuān)業(yè)承包合同。乙方因履行合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與甲方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功或提供工程信息有效,則乙方應按本協(xié)議約定,向甲方支付居間報酬。
四、居間報酬金額、支付時(shí)間和支付方式
1、 項目居間費用總額 = 項目信息費 + 項目提成。
A、項目信息費
裝修面積300㎡-700㎡(含)/項目,1000元/項目;裝修面積700㎡/項目,1500元/項目。
B、 項目提成:凈合同額的3%,5%
1) 居間人僅提供工程信息,不引薦和建設單位直接洽談,居間成功提成3%。
2) 居間人,引薦和建設單位直接洽談并參與到合同談判中,居間成功提成5%。
3) 凈合同額指除去建設單位等返點(diǎn),3.41%稅金后的合同額。
4)居間人能協(xié)助洽談,獲得較高利潤時(shí),可協(xié)商項目提成額度。
2、 項目信息費發(fā)放:乙方參與建設單位報價(jià),且報價(jià)后客戶(hù)可跟蹤,報價(jià)后兩周內發(fā)放。
3、 項目提成發(fā)放:項目簽訂合同后按照進(jìn)度款比例逐次發(fā)放,每次發(fā)放為進(jìn)度款入賬一周內,或項目驗收完畢后一次性發(fā)放,具體采用那種方式甲乙雙方可另行約定。
4、 乙方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
六、協(xié)議終止
1、本協(xié)議簽字生效后,有效期一年。
七、其他事項
1、甲方不得將本協(xié)議委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章) 法定代表人或委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
協(xié)議簽訂地: 協(xié)議簽訂日:
工程居間合同 7
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協(xié)助甲方為其 進(jìn)行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
承包建筑工程:乙方協(xié)助甲方取得位于項目的工程施工權。
二、居間任務(wù):
乙方為上述項目,向甲方提供信息、推介服務(wù),負責就 工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),引薦甲方和該項目的開(kāi)發(fā)單位直接洽談,并利用自身的社會(huì )資源關(guān)系開(kāi)展協(xié)調工作,以最終促成甲方與 開(kāi)發(fā)商《 》簽訂該工程 項目的專(zhuān)業(yè)承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。 根據《中華人民共和國合同法》第426條關(guān)于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按約定支付報酬”的規定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,甲方同意按如下方式支付居間費:
1、當乙方協(xié)助甲方,促成甲方與程項目的專(zhuān)業(yè)承包施工合同,甲方愿意支付乙方人民幣 萬(wàn)元(稅后)居間費;
2、付款時(shí)間:在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功,甲方同時(shí)支付居間費 萬(wàn)元人民幣,剩余的居間費用 。
3、付款方式:甲方須以轉賬的方式支付乙方費用,甲方通過(guò)銀行轉入乙方指定的賬戶(hù)上(乙方指定帳戶(hù)為: 行 戶(hù)名:),其他方式支付或沒(méi)有轉入乙方指定的帳戶(hù)無(wú)效。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無(wú)條件保證兌現。與 甲方的其他相關(guān)承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會(huì ) 成員—致的、真實(shí)的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始 終有效。乙方促成甲方和 何理由單方面終止與乙方的居間(委托)關(guān)系,不得私自或另行委托 其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發(fā)包人進(jìn)行工程承包相關(guān)事項;如有上述情況發(fā)生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無(wú)條件支付乙方中介費人民幣 萬(wàn)元整(稅后),作為對乙方的補償;并同 意對此補償費放棄所有法律權利及話(huà)語(yǔ)權。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發(fā)包商任何人接觸;如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功,甲方同意無(wú)條件支付 乙方中介費人民幣 萬(wàn)元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意 對此補償費放棄所有法律權利及話(huà)語(yǔ)權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務(wù),任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關(guān)本合同或在執行本合同中發(fā)生的一切爭執,雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司 等。
甲方: 乙方:
法人代表簽章: 簽名:
日期: 日期:
工程居間合同 8
居間服務(wù)合同
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就乙方為甲方提供居間服務(wù)事宜,達成如下協(xié)議:
一、居間服務(wù)事項:
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與 (總建設單位)簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與 (總建設單位)就該項目簽訂書(shū)面的工程承包施工合同。如果甲方跳過(guò)乙方,同乙方介紹的公司簽署了另外標段的項目,也視同為乙方完成的居間服務(wù),甲方應按本合同規定向乙方支付居間服務(wù)費。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供真實(shí)的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和 (總建設單位)所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時(shí)支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔違約金。
三、乙方義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目全面了解。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為甲方工程承包施工合同金額的 %。
2、在甲方與乙方引薦的 (總建設單位)簽訂工程項目承包施工合同當日,甲方支付按合同總價(jià)的1%共計人民幣 元給乙方。甲方進(jìn)場(chǎng)后,在 (總建設單位)第一筆預付款5%到賬之日起3日內支付居間費的50%,即人民幣 元;第二筆預付款30%到賬之日起3日內支付居間費的30%,即人民幣 元;甲方在收到 (總建設單位)第三筆付款之日起3日內付清乙方剩余的20%居間費,即人民幣 元。
3、甲方支付的所有款項中不包含應繳納的稅費。
4、甲方支付居間服務(wù)費以 (轉賬或現金)方式支付。
五、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
六、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意由乙方所在地人民法院管轄。
七、其他
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字或蓋章后生效。
。ㄌ貏e說(shuō)明:請慎重考慮紅色字體部分,根據具體情況以作修正。以上文本敬請參考,如有不全面之處,請結合實(shí)際情況再作增刪。)
甲方(簽章): 乙方(簽字):
簽訂日期: 年月日 簽訂日期: 年月日
簽訂地點(diǎn):
工程居間合同 9
甲方: 乙方:上海XX公司 依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就該路弄號室裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地點(diǎn):
2、工程內容:室內設計和裝修施工
3、工程造價(jià):元(大寫(xiě))
二、協(xié)議內容:
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務(wù)關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款20元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計:
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后____日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在____月____日前處理完畢,否則甲方自請他人處理,并拒付垃圾清運費。 本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份,由甲乙雙方各收執壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲方:乙方:
全權授權代表: 全權授權代表:
________年____月____日______年____月____日
工程居間合同 10
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),引薦甲方和業(yè)主直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與業(yè)主簽訂該工程項目的承包施工協(xié)議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,內容包括合同條件。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。如果乙方提供的信息不真實(shí),乙方無(wú)權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供必須完全能夠成為甲方與業(yè)主所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無(wú)權取得居間報酬。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供相關(guān)資料;負責和業(yè)主公司進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和業(yè)主所簽訂的總承包施工協(xié)議。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工造價(jià)總金額:2%稅后價(jià) 2、居間成功后,甲方進(jìn)場(chǎng)搭臨后3日內支付乙方30萬(wàn)元,余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%時(shí)支付完乙方居間費)
3、甲方可以現金的方式或銀行轉賬支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實(shí)際支出的.必要費用。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動(dòng)費用
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
九、其他事項
1、本合同一式四份,雙方各持二份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
身份證號:
電話(huà):
工程居間合同 11
甲方(委托人):________________________
乙方(居間人):________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《_____》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就__________________工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,
并最終促成與該項目管理方簽訂專(zhuān)業(yè)承包施工合同,協(xié)助甲方完成整個(gè)合同履行期間的協(xié)調工作,保障合同的順利實(shí)施。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書(shū)面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。
3、乙方應保證該工程項目真實(shí)可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設單位進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù),達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過(guò)程中(合同期內),乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調好甲方與項目管理方的關(guān)系,
特別是在工程結算問(wèn)題上,乙方全面負責協(xié)調,乙方無(wú)任何理由進(jìn)行推脫。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和項目管理方進(jìn)行合同談判。
2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間費用按照合同期間實(shí)際運量每噸______元(______元)結算(完稅后)?。
2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢(xún)每周總體運量,甲方有義務(wù)向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實(shí)有效,
甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實(shí)結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。
3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價(jià)計算依據,甲方如不能按照合同約定時(shí)間向乙方支付居間費用,每超過(guò)一天按照合同居間費用總價(jià)千分之三進(jìn)行賠償。
4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協(xié)商。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關(guān)利益人的秘密,任何乙方發(fā)現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實(shí)際的損失,受損方可向過(guò)錯方提出等價(jià)賠償。
六、合同終止
本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無(wú)條件順延,直至本項目結束。
七、爭議解決方式?如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地_____委員會(huì )_____。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地址:___________________________________
合同簽訂日:_____________________________________
甲方:(蓋章):____________
乙方(蓋章):___________
工程居間合同 12
甲方(委托人)_______________
乙方(居間人)_______________
根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國勞務(wù)法》的規定,公民在按勞分配的原則下經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,本著(zhù)合同有效、互惠、互利、自愿的原則,甲乙雙方承諾如下:
一、甲方委托乙方聯(lián)系______工程合同完成后,乙方以完成委托事宜。
二、付居間費及時(shí)限,從居間合同簽進(jìn)場(chǎng)后,甲方并付進(jìn)場(chǎng)通知單2日為準,(甲方)施工方:第一次交付好處費______萬(wàn)元正,油料由市政甲方提供,工程完工施工方將居間費用一次性付清。
1、施工方每甩一方土居間人抽去______角錢(qián)。
2、施工方每運出一方土居間人抽去______塊錢(qián),此款工程結束,一次性付清。此款不含個(gè)人所得稅。無(wú)論合同名稱(chēng)、地點(diǎn)、負責人發(fā)生任何變化,委托人付給居間人的居間費都要加約履行。
委托方(施工方)向居間方提供一份施工方和發(fā)包方合同作為依據。
三、違約責任:
1、如發(fā)生嚴重糾紛委托方和簽約方不能解決時(shí)可提交居間方在本地法院提前訴訟,(訴訟費由甲方施工方承擔。)
2、由于居間方在承攬工程業(yè)務(wù)活動(dòng)中投入了大量資金,時(shí)間和人力,委托方自愿向居間方自付業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費及中間費,如委托人順利簽訂施工合同進(jìn)場(chǎng)后,該居間合同已經(jīng)形成委托方必須支付給居間業(yè)務(wù)費,作為給居間人的經(jīng)濟補償,無(wú)論委托方與發(fā)包方發(fā)生任何糾紛,委托方給予居間的業(yè)務(wù)費不能以任何理由借口向居間方所退該業(yè)務(wù)費。
3、因為居間人負責居間義務(wù),在委托方與發(fā)包方簽訂合同后,居間人已經(jīng)履行完成了居間任務(wù),該工程合同履行與居間方再無(wú)關(guān)系。
4、未盡事宜,雙方協(xié)商補充。(如委托方不按時(shí)支付,居間人可請求甲方收回合同)。
四、居間勞務(wù)費在工程促成合同簽訂后,甲方要向居間方按三次交付費用_____元,此費用在居間費中扣除,剩余部分按工程進(jìn)度付清,甲方必須承認居間費用的有效性和合法性。
五、甲乙雙方共同遵守合同約定,如違約甲方應賠付給對方一定的違約金,按工程合同居間費的總額的______%賠付違約金,(甲方在施工安全相關(guān)的法律責任上,居間人概不負任何責任),大合同簽訂后,本合同執行同等法律效力。
六、本合同從簽訂日期生效。
七、本合同一式_____份,甲乙雙方各執行_____份。
甲方(章)____________ 乙方(章)__________________
身份證號碼:___________身份證號碼:_______________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時(shí)間:______年_____月_____日
工程居間合同 13
委托方:_______________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯(lián)系方式:______________________________
銀行戶(hù)頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
居間方:________________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯(lián)系方式:______________________________
銀行戶(hù)頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
甲、乙為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著(zhù)自愿、平等、互利互惠、誠實(shí)守信的原則,特訂立如下協(xié)議,以資共同遵守。
第一條 委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進(jìn)行預審核,乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進(jìn)行工程項目承接,其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條 居間人的權利和義務(wù)
1、乙方在履行本合同的過(guò)程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹公司的相關(guān)情況,但甲方書(shū)面確認是商業(yè)秘密的除外。
2、乙方應該認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會(huì ),并為甲方與相關(guān)對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù)。
3、乙方應盡可能向甲方及時(shí)、真實(shí)地報告有項目發(fā)包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過(guò)程中,因甲方過(guò)錯造成其損失時(shí),將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關(guān)合同、協(xié)議以及債權債務(wù)承擔任何責任。
第三條 甲方義務(wù)
1、 甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
第四條 居間費用及支付方式
1、若乙方促成有發(fā)包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點(diǎn)五(_______%)酬金。支付方式為:賬戶(hù)劃賬。作為乙方的傭金、勞務(wù)費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用,稅費甲方自愿承擔。
2、付款時(shí)間:甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元,作為居間首期款,其余居間費根據發(fā)包方工程進(jìn)度比例分_____次支付,所收款以收據或轉賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同,乙方無(wú)權要求甲方支付酬金,其從事居間活動(dòng)所支出的其它相關(guān)必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢(xún)費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條 合同的解除
1、委托期限屆滿(mǎn),約定目的未能實(shí)現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動(dòng)解除。
2、本合同約定目的實(shí)現,乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務(wù)已履行完畢本合同將自動(dòng)解除。
3、委托期限屆滿(mǎn)之前,不論任何原因,甲乙雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議同意解除本合同的,或因不抗力致使本合同約定目的不能實(shí)現的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現的。
5、在本合同履行過(guò)程中,乙方實(shí)際產(chǎn)生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢(xún)費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實(shí)際經(jīng)濟損失由甲方全部承擔。
第六條 違約責任
甲方應按時(shí)支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金,乙方協(xié)助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務(wù)。
第七條 聲明及保證
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關(guān)手續均已辦妥并真實(shí)合法有效。
3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書(shū)),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質(zhì)的真是性及合法性。
乙方:
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過(guò)程中所獲悉的屬于對方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其它商業(yè)或企業(yè)秘密)予以保密。為經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶(hù)提供的信息從事任何與擔保業(yè)務(wù)或有損客戶(hù)利益的活動(dòng)。
第九條 爭議的處理
如甲乙雙方發(fā)生合同爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條 合同解釋、補充及附件
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
第十一條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份,雙方各執二份,具有同等法律效力。
第十三條 備注
如工程量增加,則居間費用可依照增加工程量的工程款,按百分之四點(diǎn)五支付居間費。
委托方(公章):__________________
居間方(公章):__________________
法定代表人(簽章):____________
法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日
________年______月______日
工程居間合同 14
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、承包方式:
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門(mén)窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發(fā)包方:
(1)工程開(kāi)工前負責做好施工現場(chǎng)水源、電源和運輸道路暢通;
(2)組織有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底;
(3)委派為現場(chǎng)代表,對工程質(zhì)量進(jìn)行監督。檢查,負責簽證,核實(shí)工程量及進(jìn)度報表以及負責甲方應該承擔的有關(guān)事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區域的臨時(shí)設施、水、電、道路接入施工現場(chǎng);
(2)組織施工人員和材料、機械進(jìn)場(chǎng);
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派為現場(chǎng)代表,負責工程施工質(zhì)量,施工安全,提供工程進(jìn)度報表以及負責乙方應該承擔的有關(guān)事宜。
三、合同工期
開(kāi)工日期:竣工日期:20xx年2月2日
合同工期總日歷天數:180日歷天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場(chǎng)。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時(shí)協(xié)商,簽字生效。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質(zhì)量應當達到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標準、質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受發(fā)包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價(jià)格、數量須經(jīng)發(fā)包方書(shū)面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠(chǎng)合格證,經(jīng)發(fā)包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應無(wú)條件退回進(jìn)場(chǎng)材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產(chǎn)相關(guān)規定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責,與發(fā)包人無(wú)關(guān)。承包人施工期間應對工地有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行安全保險,費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規定進(jìn)行施工。
七、合同價(jià)款與結算:
總合同價(jià)款約150萬(wàn)元。
本工程結算:
(1)套用xx省20xx年工程定額(《全國統一建筑工程基礎定額xx省單位估價(jià)表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎綜合取費,費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價(jià)執行x建價(jià)[20xx]8號文件:建筑、安裝、市政、市政設施養護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價(jià)為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價(jià)為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內,付至已完工程價(jià)款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內,付至已完工程價(jià)款的95%;余已完工程價(jià)款的5%作為工程質(zhì)保金,工程質(zhì)保金在工程竣工驗收合格后1年內無(wú)息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后,承包方應在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內,組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。發(fā)包方無(wú)正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見(jiàn),亦不批準驗收報告,工期順延?⒐を炇請蟾媾鷾嗜掌跒榭⒐と掌。
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開(kāi)工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線(xiàn)資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時(shí)參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現場(chǎng)人員的管理,遵守發(fā)包方管理規定,承包人施工中嚴格執行施工規范、質(zhì)量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門(mén)對施工現場(chǎng)進(jìn)出口交通、環(huán)境衛生、施工噪音等管理規定。
(3)施工現場(chǎng)按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設臨時(shí)設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買(mǎi)保險,在施工過(guò)程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過(guò)程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產(chǎn)損害的,承包人承擔相關(guān)責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現場(chǎng)的管線(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹(shù)木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現場(chǎng)的保衛、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門(mén)批準,不得改動(dòng)原建筑結構及各種設備管線(xiàn)。
十一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應付未付金額的萬(wàn)分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過(guò)60天的,發(fā)包人有權將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權按照合同總價(jià)的20%追究承包人的違約責任,有權要求承包人無(wú)條件退場(chǎng),已完合格工程量按70%計價(jià)。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,承包方應返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價(jià)的20%追究承包方的違約責任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包,若發(fā)現承包方違約,發(fā)包方有權責令承包方立即退場(chǎng),并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭議時(shí):本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應及時(shí)協(xié)商解決。也可由寧都縣建設行政主管部門(mén)調解,調解不成時(shí),由發(fā)包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時(shí)間:20xx年XX月XX日
合同訂立地點(diǎn):xx售樓部
本合同一式四份,發(fā)包方執二份,承包方執二份,經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同 15
委托人(甲方):__________________
居間人(乙方):__________________
依據《_____》及相關(guān)法規、規章的規定,承租人與房地產(chǎn)經(jīng)紀機構在平等、自愿的基礎上,就房屋承租居間的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條委托事項
甲方委托乙方為其居間尋找符合以下條件的房屋:
______________________________________________________.
第二條委托期限
自______年______月______日至______年______月______日。
第三條現場(chǎng)看房
本合同簽訂后乙方應陪同甲方到房屋現場(chǎng)看房。陪同看房后,乙方(是/否)可向甲方收取合理的看房成本費,每次不得超過(guò)______元。乙方為甲方尋找的房屋不滿(mǎn)足甲方提出的必備條件的,甲方有權拒絕支付看房成本費。
第四條甲方義務(wù)
。ㄒ唬⿷鍪旧矸葑C、營(yíng)業(yè)執照、等真實(shí)的身份資格證明;
。ǘ⿷獙σ曳降木娱g活動(dòng)提供必要的協(xié)助與配合;
。ㄈ⿷獙σ曳教峁┑姆课葙Y料保密;
。ㄋ模┎坏迷谖衅谙迌燃捌谙迣脻M(mǎn)后日內與乙方介紹的出租人進(jìn)行私下交易。
第五條乙方義務(wù)
。ㄒ唬⿷鍪緺I(yíng)業(yè)執照、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構備案證明等合法的經(jīng)營(yíng)資格證明;
。ǘ⿷J真完成甲方的委托事項,按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時(shí)向甲方如實(shí)匯報,并為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù);
。ㄈ⿷WC為甲方提供的房屋資料已經(jīng)事先核實(shí),并且甲方滿(mǎn)足出租人提出的特別條件要求;
。ㄋ模┎坏锰峁┨摷傩畔、隱瞞重要事實(shí)或與他人惡意串通,損害甲方利益;
。ㄎ澹⿷WC為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書(shū)或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營(yíng)業(yè)執照等身份資格證明;
。┦杖】捶砍杀举M、必要費用、傭金的,應向甲方開(kāi)具合法、規范的_____票據;
。ㄆ撸┍竞贤炗喓,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預_____用;。
第六條傭金
委托事項完成后,甲方應按照實(shí)際月租金的______%(此比例不得超過(guò)100%)向乙方支付傭金。傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后支付。傭金的支付方式:______,委托事項未完成的,乙方不得要求支付傭金。
第七條費用
委托事項完成的,居間活動(dòng)的費用由乙方承擔,甲方支付的看房成本費抵作傭金。非因乙方過(guò)失導致委托事項未完成的,甲方應向乙方支付必要費用如下(必要費用包含已收取的看房成費。
第八條轉委托
甲方(是/否)允許乙方將委托事項轉委托給第三人處理。
第九條本合同解除的條件
______________________________________________________.
第十條違約責任
。ㄒ唬┘追轿慈缂s支付傭金、看房成本費、必要費用的,應按照______的標準支付違約金;
。ǘ┘追脚c乙方介紹的出租人進(jìn)行私下交易的,應按照______的標準支付違約金,甲方與出租人私下成交的,乙方還有權取得約定的傭金;
。ㄈ┘追竭`反保密義務(wù)的,應按照______的標準支付違約金;
。ㄋ模┮曳教峁┨摷傩畔、隱瞞重要事實(shí)或有惡意串通行為的,除退還已收取的傭金外,還應賠償甲方因此受到的損失;
。ㄎ澹┮曳綖榧追浇榻B的出租人不具有房屋所有權證書(shū)或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明的,由此造成的甲方一切損失,均由乙方承擔。
第十一條合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商或申請調解解決;協(xié)商或調解解決不成的,按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
。ㄒ唬┨峤籣__________委員會(huì )_____;
。ǘ┮婪ㄏ蛴泄茌牂嗟娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條其他約定事項
本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內容的變更或補充應采取書(shū)面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
委托人:__________________
居間人:__________________
______年______月______日
【工程居間合同】相關(guān)文章:
工程居間合同11-01
工程居間合同04-25
工程介紹居間合同10-27
工程居間合同模板11-08
工程居間的合同范本12-05
工程項目居間合同10-31
工程項目居間合同10-31
建筑工程居間合同11-02
工程居間合同范本10-17
工程居間合同范本07-20