房屋承攬合同范例[15篇]

　　在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的房屋承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

房屋承攬合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　工程地點(diǎn)及概況：

　　工程名稱(chēng)：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶(hù)型結構：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　工程價(jià)款及付款方式：

　　1.本工程總價(jià)為_(kāi)_______元，大寫(xiě)_________。

　　2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價(jià)單中工程款總額的____給乙方，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。

　　3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。

　　本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時(shí)檢驗，如發(fā)現甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時(shí)通知甲方，甲方應即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應順延。

　　本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

　　四、質(zhì)量標準及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時(shí)驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　五、施工期限：

　　工期為_(kāi)______,從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進(jìn)展或則不可抗力導致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應的'順延。

　　六、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

　　七、其他約定：

　　1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發(fā)現根據甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

　　2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進(jìn)行賠償。

　　3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

　　4.乙方房屋裝修完成后，應當即時(shí)向甲方交付，甲方應當即時(shí)驗收該房屋。

　　5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務(wù)，并相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　地點(diǎn)：

　　地點(diǎn)：

　　電話(huà)：

　　電話(huà)：

　　______年____月____日

　　______年____月____日

房屋承攬合同2

　　甲方:________

　　乙方:________

　　甲乙雙方按照《_____》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實(shí)際情況,經(jīng)過(guò)協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。

　　一、工程概況:

　　甲方準備在________縣________街新建________層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：

　　1、房屋主體結構施工，內墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。

　　2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來(lái)進(jìn)行施工，工程從________年____月____日開(kāi)始動(dòng)工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。

　　3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

　　4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車(chē)兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。

　　5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

　　二、費用結算

　　1、房屋建設采用費用包干的方式。

　　2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準,按每平方________元計算。

　　3、付款方式:

　�、僖曳酵瓿傻墓こ探�(jīng)甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的'________%支付工程款。

　�、谌�部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

　　三、質(zhì)量要求:

　　1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

　　2、施工中,乙方應按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結構建設時(shí),墻體要垂直、整體平整,所有的門(mén)及門(mén)窗的安放與墻體成一條線(xiàn);粉刷時(shí)墻體厚度均勻,無(wú)裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無(wú)裂縫,門(mén)及門(mén)窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無(wú)裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽(yáng)角與墻體成一條線(xiàn),與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進(jìn)行竣工驗收。

　　四、法律責任:

　　1、工程施工現場(chǎng)的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒(méi)有任何法律責任。

　　2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

　　五、需要說(shuō)明：

　　1、本合同一式二份,雙方各執一份。

　　2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。

　　甲方________(簽字、蓋章_________)乙方________(簽字、蓋章_________)

　　________年____月____日________年____月____日

　　雙方證明人________(簽字、蓋章_________)

房屋承攬合同3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方為改善居住條件，需新建房屋一棟(結構：磚混預制)，占地面積約：_______ ㎡。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議，以便雙方共同遵守。

　　一、工程地點(diǎn)：_______ 。

　　二、工程單價(jià)：每層按每平方米_______元計價(jià)。

　　三、工程項目：包括主體、內粉外裝，底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。

　　四、工程質(zhì)量：主體四角端正，墻面平整，垂直誤差不超過(guò)_______厘米。墻體粉刷：陰陽(yáng)角垂直，墻面誤差率不超過(guò)3毫米。

　　五、付款方式：每層主體完工后各支付肆仟元整，余下工程款待工程全部竣工經(jīng)甲方驗收合格后，一次性付清。

　　六、工程期限：自合同簽定之日至農歷春節前結束。

　　七、其它費用：甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費共計：_______元(大寫(xiě)：_______元整)。

　　八、安全責任：乙方在施工過(guò)程中，必須按照建筑業(yè)規定的操作要求精心施工，如出現死亡、傷殘事故，一切均由乙方自行承擔，甲方概不負責。

　　九、違約責任：任一方違約支付守約方違約金伍仟元整，并承擔相應經(jīng)濟和法律責任。

　　十、如有未盡事宜，雙方協(xié)商的補充協(xié)議與本合同享有同等效力。

　　十一、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字即發(fā)生法律效力，雙方應全面遵守。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

房屋承攬合同4

　　建設方(下稱(chēng)甲方)： 身份證號碼： 承攬方(下稱(chēng)乙方)： 身份證號碼：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：

　　一、承攬項目

　　1、甲方擬建一處房屋，位于面積為 平方米，現將 工程承攬給乙方，具體包括：

　　(1)基礎工程、布設鋼筋。

　　(2)主體框架及砌墻工程。

　　(3)布筋及水泥砼工程。

　　(4)基礎泥土回填及平整。

　　(5)其它。

　　2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。

　　二、工價(jià)及其支付

　　1、本工程工程款為 元。

　　2、前述價(jià)款在工作完成之時(shí)即付清給乙方。

　　三、安全責任

　　乙方在施工過(guò)程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔。

　　四、工程驗收及工期

　　1、乙方應保證工程符合甲方及社會(huì )大眾公知認可的'質(zhì)量標準。

　　2、本合同所涉及工程的工期為 天。

　　3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。

　　五、返工義務(wù)的承擔

　　在施工過(guò)程中，若出現建設工程質(zhì)量及未按甲方設計施工等問(wèn)題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

　　六、保修期限

　　1、工程質(zhì)量保修期為 年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

　　2、保修期內出現質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。

　　3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個(gè)月內乙方施工工程無(wú)出現質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無(wú)出現質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿(mǎn)之日一次性支付1000元給乙方。

　　七、特別約定

　　1、乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。

　　2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。

　　八、違約責任

　　任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：

　　1、執行本合同相關(guān)違約約定。

　　2、賠償守約方經(jīng)濟損失，經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實(shí)現權益所需合法費用支出。

　　九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。

　　建設方(甲方)： 承攬方(乙方)：

　　年 月 日

房屋承攬合同5

　　甲方（定作人）：

　　住址：

　　身份證號碼：

　　乙方（承攬人）：

　　住址：

　　身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮大營(yíng)村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務(wù)

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進(jìn)度，乙方應提前5天通知甲方購買(mǎi)所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jì)韧夥蹓�，內外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　一、工程概況

　　1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專(zhuān)有的技術(shù)完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價(jià)：1、仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩子及人工）。3，墻紙粘貼：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門(mén)及其他道具的線(xiàn)條不另計費）。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著(zhù)漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計算，不按展開(kāi)面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實(shí)際工程量計算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開(kāi)工的手續，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保甲質(zhì)量；

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開(kāi)通施工場(chǎng)地內運輸道路，拆除現場(chǎng)內障礙物；

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠；

　　5、甲方對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為有權進(jìn)行甲告、罰款等處罰；

　　6、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　四、乙方責任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，根據現行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔相應責任；

　　2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負責；

　　3、乙方要保甲材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

　　4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規定，做到文明施工、安全施工。

　　五、質(zhì)量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著(zhù)漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，給甲方造成的`經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任；

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；

　　8、甲方在使用過(guò)程中，如出現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　六、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作；

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用；

　　3、施工進(jìn)程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　七、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時(shí)向對方支付違約金20%；

　　2、乙方應在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(cháng)工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽甲單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過(guò)2天時(shí)，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　八、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除；

　　2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；

　　3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無(wú)法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需承擔違約責任。

　　九、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地甲法院提起訴訟。

　　十、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方（手�。�：

　　地址：

　　身份證號： （復印件附后）

　　本合同簽約代表人：

　　電話(huà)：

房屋承攬合同6

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　現位于_______________路_______________號一棟私人住宅占地面積約_______________，投影面積約_______________的建筑工程由乙方承建施工，在建筑期間，為保障雙方利益，加強落實(shí)雙方責任，使本工程能按時(shí)保質(zhì)保量完成，經(jīng)雙方協(xié)議一致共同簽訂如下協(xié)議：

　　一、該項工程甲方以包工不包料形式給乙方承建，按建筑投影面積計算（窗臺如墻不能計算），造價(jià)_______________每平方米人民幣（大寫(xiě)）：_______________（小寫(xiě)：￥_______元），如有夾層的按造價(jià)一半計算。

　　二、建筑工期為即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、乙方必須按圖紙結構保質(zhì)保量施工，未經(jīng)甲方同意不得擅自更改圖紙施工，如施工途中甲方需要大面積更改已做工程或增加部分工程，乙方必須無(wú)條件接受，但工價(jià)互相協(xié)商（注：甲方必須提前通知乙方）

　　四、在施工過(guò)程中，甲方如要修改未建部分建筑或小部分已做工程，乙方必須義務(wù)更改，工價(jià)不作任何補償。

　　五、乙方在建筑過(guò)程中，負責一切建筑施工工具，機械配備等（如：鐵釘，鐵線(xiàn)，帆布，排柵，模板，提升架，攪拌機等），施工工具要提前到施工場(chǎng)地及施工過(guò)程中全保證機械攪拌，如中途機械設備損壞及時(shí)更換，確保不耽誤工程進(jìn)度，模板，柱板要采用最少八成新，樓面模板不少于二層。

　　六、在施工過(guò)程中，乙方要購買(mǎi)員工建筑_____，費用由乙方負責。

　　七、在施工過(guò)程，乙方要做好一切安全措施（例如：排柵，安全網(wǎng)，施工安全等），如發(fā)生任何工傷（亡）等事故，勞資糾紛及帶來(lái)的經(jīng)濟責任全部由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)；乙方的工人并要遵守國家的所有法律法規，鄉規民約，如有違反的一切后果責任由乙方負責與甲方無(wú)關(guān)。

　　八、在施工過(guò)程中，甲方在建筑材料必須及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，保證不耽誤乙方施工，材料進(jìn)場(chǎng)后乙方負責看管，發(fā)現工地工人自盜乙方必須賠償。

　　九、本樓房絕大部份采用商品混凝土，在倒樓面時(shí)采用泵車(chē)（費用由甲方負責），如遇倒柱或其他小型混凝土件時(shí)，由乙方用人手攪拌或用斗車(chē)將商品混凝土運輸施工（在小型施工方面使用的混凝土采用人手攪拌或購買(mǎi)商品混凝土由甲方?jīng)Q定）。

　　十、在施工期間乙方負責一切水，電費并清理一切建筑余泥和垃圾（包括基礎余泥），所需費用由乙方負責。

　　十一、施工要求如下：

　　1、在基礎施工時(shí)，必須按照甲方的要求做2個(gè)化糞池，乙方不得有異議和負責基礎回填余泥和石粉。

　　2、房屋一，二層業(yè)主自己使用的，具體裝修要求乙方按甲方施工。

　　3、房屋外墻裝修所貼的`外墻磚經(jīng)甲方?jīng)Q定取用一種，乙方不得有異議；室內裝修乙方要負責將所有房間，客廳內墻；各層樓梯，走廊，衛生間，陽(yáng)臺，廚房?jì)葔Υ善�貼到頂；衛生間，廚房，陽(yáng)臺頂全部要貼馬賽克或外墻磚；衛生間，陽(yáng)臺，廚房，廚房灶臺，廁盆，窗臺，窗戶(hù)等一切附屬設備要全部按照甲方要求及倒水泥件施工。

　　4、房屋所有地板乙方要采用濕漿鋪設施工（包括：廚房，廁所，陽(yáng)臺，廳，房等）；樓頂臺面全部要用濕漿鋪設地板磚或做其他隔熱。

　　5、乙方負責安裝該房屋的排水管，糞管（包括磚孔），費用乙方負責。

　　6、在工程駿工后，乙方負責房屋做好四周的排水溝，地面（按甲方要求），并清洗因在建筑時(shí)損壞或沾污四鄰外墻，樓面，路面等工程。

　　十二、工程付款方式：

　　1、完成基礎工程支付大寫(xiě)_______元（小寫(xiě)：￥_______元）

　　2、完成每層樓面工程支付大寫(xiě)_______元（小寫(xiě)：￥_______元）

　　3、完成每層砌磚工程支付大寫(xiě)_______元（小寫(xiě)：￥_______元）

　　4、內外墻裝修按進(jìn)度付工程款，但總借支款累計不能超過(guò)總工程款的70%。

　　5、剩余的工程款30%，待工程全部完成經(jīng)甲方驗收合格后，一次性結算支付給乙方。乙方并同意剩_______元作為房屋質(zhì)量保修金，為期_______個(gè)月（即結算之日起計算），如在此日前房屋出現任何建筑質(zhì)量問(wèn)題的，甲方可通知乙方補修，乙方必須在2天內到場(chǎng)補修，如2天內不到補修的，甲方聘請他人維修，費用在保修金內扣除，乙方不得有異議；如保修期過(guò)后沒(méi)有任何問(wèn)題出現的甲方即退回。

　　十三、乙方在施工期間，出現人手不足或拖工現象和質(zhì)量問(wèn)題的，甲方有權單方面終止合同，在終止合同所造成的經(jīng)濟損失由乙方負責

　　十四、此合同雙方共同遵守執行，未盡事宜本著(zhù)雙方利益協(xié)商解決。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑，簽字后生效。

　　甲方簽名：_______________（按指模）身份證號：_______________

　　_____年_____月_____日

　　乙方簽名：_______________（按指模）身份證號：_______________

　　_____年_____月_____日

房屋承攬合同7

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用�，F經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：

　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

　　二、裝修施工地點(diǎn)：江川縣前衛鎮上街地276號。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方70元（柒拾元整）。

　　四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的'損失均由乙方負責。

　　五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身?yè)p失均由乙方承擔賠償責任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

房屋承攬合同8

　　甲方（房主）：

　　乙方（施工方）：

　　身份證號：

　　地址：

　　聯(lián)系方式：

　　上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內容

　　房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿(mǎn)足規范和甲方要求。

　　二、工程價(jià)款與支付方式

　　1、工程價(jià)款：

　　2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

　　3、工程結算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。

　　三、甲乙雙方義務(wù)與權利

　　1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對乙方的施工進(jìn)行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

　　3、工程質(zhì)量：乙方根據甲方提供的`圖紙，嚴格按規范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

　　4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內，乙方不進(jìn)行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，將退還乙方%的保證金。

　　5、工程安全：相關(guān)法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負責對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。

　　6、工程進(jìn)度：乙方根據甲方的進(jìn)度要求，組織相應的人力、物力確保工程進(jìn)度。

　　7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過(guò)正當方式解決。

　　8、乙方應按時(shí)結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權與債務(wù)均歸乙方承擔。

　　四、其它

　　1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務(wù)結清完畢后自行失效。

　　3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　簽署時(shí)間：*年*月*日

房屋承攬合同9

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　在平等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議：

　　一、裝修施工地點(diǎn)：江川縣前衛鎮中街村1號

　　二、工程內容：

　　1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

　　4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。

　　二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方82元（捌拾貳元整）。

　　四、乙方負責對甲方咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

　　五、在施工中由乙方自行提供相應的.設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。

　　六、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身?yè)p失均由乙方承擔賠償責任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

房屋承攬合同10

　　發(fā)包方：_______

　　承包方：_______

　　經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商甲方同意將房屋建設發(fā)包給乙方施工，為明確雙方責、權、利訂立合同如下，雙方共同遵守執行。

　　一、乙方承包的范圍及工作內容：

　　1、基礎以下實(shí)行點(diǎn)工；

　　2、基礎以上實(shí)行包工不包料；

　　3、裝修：內外墻抹灰；

　　4、外腳手架搭設及拆除；

　　二、乙方承包工程的價(jià)格：按照建筑面積_______元/㎡計算。

　　三、質(zhì)量要求和等級：質(zhì)量達到縣優(yōu)。

　　四、工期要求：乙方必須組織好足夠的施工力量，確保甲方進(jìn)度實(shí)現完工。

　　分段計算。

　　五、進(jìn)度款支付：甲方每月對乙方當月所完成的工程量進(jìn)行綜合驗收，確定當月工資額，并按工資額的80%發(fā)給乙方，余下20%待乙方承包的工作內容全部完成后一次付清。

　　六、乙方不聽(tīng)從甲方的'組織指揮，經(jīng)勸告不改正的，或質(zhì)量達不到合同要求的，甲方有權終止合同。

　　七、本合同條款中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　本合同一式2分，雙方各執1份，雙方簽字后生效。

　　甲方代表簽字：_______乙方代表簽字：_______

　　聯(lián)系電話(huà)：_______聯(lián)系電話(huà)：_______

　　____年____月____日____年____月____日

房屋承攬合同11

　　甲方：__________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　乙方：__________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著(zhù)平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將（地點(diǎn)）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專(zhuān)有的技術(shù)完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價(jià)：

　�。�1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。

　�。�2）乳膠漆：____元每平方米（含基層膩子及人工）。

　�。�3）墻紙粘貼：____元每平方米。

　�。�4）清水漆：____元每平方米（噴漆，門(mén)及其他道具的線(xiàn)條不另計費）。

　�。�5）以上單價(jià)均按實(shí)際著(zhù)漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計算，不按展開(kāi)面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實(shí)際工程量計算。

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為_(kāi)___天。

　　二、付款方式

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的______%，剩余______%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為_(kāi)_個(gè)月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開(kāi)工的手續，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開(kāi)通施工場(chǎng)地內運輸道路，拆除現場(chǎng)內障礙物。

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠。

　　5、甲方對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為有權進(jìn)行警告、罰款等處罰。

　　6、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　四、乙方責任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，根據現行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔相應責任。

　　2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的'工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負責。

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料。

　　4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規定，做到文明施工、安全施工。

　　五、質(zhì)量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著(zhù)漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任。

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任。

　　8、甲方在使用過(guò)程中，如出現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過(guò)____日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　六、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用。

　　3、施工進(jìn)程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　七、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時(shí)向對方支付違約金%__。

　　2、乙方應在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(cháng)工程期限。如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據。因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應按合同總價(jià)款的____%向甲方支付違約金，延誤超過(guò)____天時(shí)，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　八、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除。

　　2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同。

　　3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無(wú)法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需承擔違約責任。

　　九、其他事項

　　1、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：__________乙方（手�。�：__________

　　地址：________________地址：________________

　　法定代表人：_________身份證號：_________

房屋承攬合同12

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務(wù)

　　1、甲方負責提供建設所需原材料。

　　2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過(guò)程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場(chǎng)清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發(fā)現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車(chē)、振動(dòng)棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設，工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無(wú)關(guān)。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。

　　二、工程質(zhì)量及施工要求

　　1、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結構的關(guān)鍵性部分須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。

　　3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。

　　5、基礎：基槽____公分，圈梁____公分，基石____公分，使用石頭____立方米。

　　6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時(shí)內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法，且灰縫厚度不得超過(guò)。

　　墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過(guò)梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過(guò)毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　三、工程款結算及支付

　　1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：____元，以承建房屋面積為基準，按____元/平方米計____平方米。

　　2、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內給付余款。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價(jià)款的____%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無(wú)法履行的'，乙方應承擔本合同總價(jià)款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價(jià)款____%的違約金。

　　五、爭議解決方式

　　因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。

　　3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽訂時(shí)間：

房屋承攬合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，協(xié)商一致的原則，甲方?jīng)Q定委托乙方對房屋進(jìn)行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　一、工程地點(diǎn)及概況：

　　大竹縣竹陽(yáng)鎮東湖灣F1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。

　　二、工程項目：

　　1、三個(gè)房間（三間臥室、一客廳，一個(gè)飯廳）打地角線(xiàn)，包暖氣及管線(xiàn)（客廳要對稱(chēng)），客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線(xiàn)，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄；客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。

　　2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　3、房間電源線(xiàn)路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個(gè)隔斷。

　　4、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　三、承包方式：

　　乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。

　　四、質(zhì)量標準：

　　施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。

　　五、施工期限：

　　20xx年8月15日到20xx年11月14日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。

　　六、工程造價(jià)：

　　所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。

　　七、付款方式：

　　房屋裝修費總價(jià)為元，大寫(xiě)元，甲方先預付裝修費用元，大寫(xiě)元，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗符合上面要求后一次付清。

　　八、安全責任

　　乙方在施工過(guò)程中，應當盡到安全保障義務(wù)；乙方在施工過(guò)程中，乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故，與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自己承擔責任。

　　九、其他問(wèn)題

　　裝修項目的'具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。

　　十一、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

房屋承攬合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號：

　　地址：

　　聯(lián)系方式：

　　上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內容　房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿(mǎn)足規范和甲方要求。

　　二、工程價(jià)款與支付方式

　　1、工程價(jià)款：

　　2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

　　3、工程結算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。

　　三、甲乙雙方義務(wù)與權利

　　1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，

　　2、不對乙方的施工進(jìn)行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

　　3、工程質(zhì)量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

　　4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養工作。

　　如在質(zhì)量缺陷責任期內，乙方不進(jìn)行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，將退還乙方%的.保證金。

　　5、工程安全：相關(guān)法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。

　　乙方負責對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。

　　6、工程進(jìn)度：乙方根據甲方的進(jìn)度要求，組織相應的人力、物力確保工程進(jìn)度。

　　7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過(guò)正當方式解決。

　　8、乙方應按時(shí)結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權與債務(wù)均歸乙方承擔。

　　四、其它

　　1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

　　2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務(wù)結清完畢后自行失效。

　　3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽署時(shí)間： 年 月 日

房屋承攬合同15

　　甲方（業(yè)主):

　　乙方（承攬方):

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點(diǎn)及房屋情況

　　1.施工地點(diǎn)：武威市涼州區聚銀新都小區3號樓2單元1503室。

　　2.住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：90.2㎡。

　　二、雙方權利義務(wù)

　　1．乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過(guò)程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的'故意或過(guò)失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進(jìn)度，乙方應提前5天通知甲方購買(mǎi)所需材料。

　　3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　4.施工機械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。

　　6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時(shí)交還甲方，同時(shí)對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質(zhì)量和工期要求

　　1.工期從20xx年10月 日開(kāi)始建設，到20xx年11月 日止。在約定的工期內，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定

　　2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3.乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

　　4.甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。

　　5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費維修。

　　四、違約責任

　　由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無(wú)法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1.發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商。

　　2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。

　　2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　年月

　　乙方簽字： 年日日 月

【房屋承攬合同】相關(guān)文章：

房屋承攬合同04-19

房屋承攬合同04-01

房屋建設承攬合同12-22

房屋裝修承攬合同03-07

房屋承攬合同范本11-06

房屋承攬合同范本11-06

房屋建造工程承攬合同02-08

房屋裝修承攬合同范本11-10

房屋裝修承攬合同范本07-12

房屋裝修承攬合同范本11-27