承攬合同范本匯編15篇
隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來(lái)越多事情需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的承攬合同范本，希望能夠幫助到大家。
承攬合同范本1
甲方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著(zhù)平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專(zhuān)有的技術(shù)完成本合同約定內容。
2、分項工程單價(jià)： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門(mén)及其他道具的線(xiàn)條不另計費)。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著(zhù)漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計算，不按展開(kāi)面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實(shí)際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。
二、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個(gè)月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開(kāi)工的手續，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開(kāi)通施工場(chǎng)地內運輸道路，拆除現場(chǎng)內障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為有權進(jìn)行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，根據現行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著(zhù)漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過(guò)程中，如出現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進(jìn)程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時(shí)向對方支付違約金 20% ;
2、乙方應在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(cháng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過(guò) 2 天時(shí)，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;
2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無(wú)法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需承擔違約責任。
八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(復印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話(huà)
承攬合同范本2
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著(zhù)平等互利經(jīng)過(guò)協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認，（詳見(jiàn)附件《雕花單價(jià)表》）。
二、甲方為乙方提供加工場(chǎng)地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進(jìn)行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負責無(wú)條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認，方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過(guò)料單》交給甲方財務(wù)部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任：
1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價(jià)款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價(jià)為本合同的附件，視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本3
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復興鎮鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務(wù)在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價(jià))、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進(jìn)場(chǎng)施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場(chǎng)平達甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現場(chǎng)對場(chǎng)平內指定范圍內各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以?xún)?3公里外另行計價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場(chǎng)技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時(shí)組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監督施工過(guò)程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計價(jià)，超出另行計價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本4
委托方：_____________（以下稱(chēng)甲方）
承接方：_____________（以下稱(chēng)乙方）
簽約地點(diǎn)：________________________
施工地點(diǎn)：________________________
簽約時(shí)間：________________________
1．合同內容
本合同項所指的項目是：___________________________
�。ㄏ到y配件參考“附件一：物料清單”）
2．合同金額
2．1 合同總金額為人民幣：_______________（RMB：__________）
2．2 合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3．付款方式
3．1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣__________（RMB___________）。
3．2 設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。
3．3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%，即人民幣___________（RMB______）。
3．4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。
3．5 其它事項
________________________________________________
4．合同雙方責任
4．1 甲方責任
4．1．1 按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4．1．2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4．1．4 協(xié)調各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4．1．5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____________個(gè)工作日內安排驗收。
4．2 乙方責任
4．2．1 按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4．2．2 負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4．2．3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4．2．4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。（響應時(shí)間為全天24小時(shí)）
5．安裝及調試
5．1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5．2 在整個(gè)安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6．其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：________________
乙方：___________________
地址：________________
地址：___________________
電話(huà)：________________
電話(huà)：___________________
傳真：________________
傳真：___________________
簽約代表：____________
簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡(luò )人員：________
指定聯(lián)絡(luò )人員：___________
承攬合同范本5
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：私人住宅主體項目。
二、建筑面積：按實(shí)際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(chē)(施工車(chē))加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀(guān)按圖施工，門(mén)窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫(xiě)伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線(xiàn)，開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬合同范本6
定做人：簽訂地點(diǎn)：
承攬人：簽訂時(shí)間：___年___月___日
第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_______________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：_________________
第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條結算方法和期限：______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫(xiě)）_____元。
第十條定做人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。
第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協(xié)商
解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項：_____________________________________
定做人：承攬人：?jiǎn)挝坏刂罚簡(jiǎn)挝坏刂罚悍ㄈ舜恚悍ㄈ舜恚郝?lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：
承攬合同范本7
承攬方(甲方)：________
定作方(乙方)：________
雙方根據有關(guān)法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號及規格、數量、價(jià)格及交貨日期等如下表規定：________。
2.交貨辦法：________
(1)交貨地點(diǎn)：________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產(chǎn)品規格數量代為檢驗。
5.違約責任：________
6.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷(xiāo)加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章)：________
乙方(簽字蓋章)：________
開(kāi)戶(hù)銀行：________
開(kāi)戶(hù)銀行：________
賬號：________
賬號：________
簽訂日期：________
承攬合同范本8
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱(chēng))：______
定作方(全稱(chēng))：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：____________
3、原材料來(lái)源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時(shí)間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承攬合同范本9
合同編號：____________
定作方：________________________ 承攬方：________________________
簽訂地點(diǎn)：______________________ 簽訂時(shí)間：_______年_____月____日
一、項目名稱(chēng)、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
項目名稱(chēng)
任務(wù)量（工時(shí)）
酬金
完成期限
備注
包干
工資/小時(shí)
合計人民幣金額（大寫(xiě)）
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接。）
二、項目的內容及質(zhì)量技術(shù)要求
────────────────────────────────────────
三、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
───────────────────────────────────────
四、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────────
五、結算方式及期限
────────────────────────────────────────
六、違約責任
────────────────────────────────────────
七、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────────
八、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────────────────────────
定作方 承攬方
單位名稱(chēng)（章） 單位名稱(chēng)（章）
單位地址：____________________________ 單位地址：____________________________
法定代表人：____________________________ 法定代表人：____________________________
法定代表人：____________________________ 法定代表人：____________________________
電話(huà)：____________________________ 電話(huà)：____________________________
電報掛號：____________________________ 電報掛號：____________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________
帳號：____________________________ 帳號：____________________________
郵政編碼：____________________________ 郵政編碼：____________________________
�。ㄗⅲ撼龂伊碛幸幎ㄍ�，鑒（公）證實(shí)行自愿原則
有效期限：__________年_____月_____日至__________年_____月_____日
監制部門(mén)：__________________印制單位：______________________
承攬合同范本10
甲方：
乙方：
為實(shí)現小區物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)化，根據《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定，就清水灣小區物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。
一、服務(wù)地點(diǎn)：武漢市東西湖區金湖清水灣小區
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務(wù)時(shí)間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區正常提供維修服務(wù)。
四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。
五、甲方權利義務(wù)
1、保障小區正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區物業(yè)維修項目。
3、監督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價(jià)維修服務(wù)質(zhì)量。
4、測評乙方維修工作，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料，監督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權利義務(wù)
1、按照甲方的要求負責小區物業(yè)的維修。
2、主動(dòng)巡回檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，提請甲方制定維修計劃以便執行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節約成本。
4、遵守甲方的規章制度。
5、接受甲方的監督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本11
簽訂合同單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲乙方)
簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號及規格、數量、價(jià)格及交貨日期等如下表規定：
2.交貨辦法：
(1)交貨地點(diǎn)：_________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產(chǎn)品規格數量代為檢驗。
5.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷(xiāo)加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人：(簽字蓋章) 乙及代表人：(簽字蓋章) 開(kāi)戶(hù)銀行：________開(kāi)戶(hù)銀行：_______ 帳號：__________帳號：_________ 電話(huà)：__________電話(huà)：_________ 簽訂日期：____年__月__日
承攬合同范本12
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規，遵循平等、自愿和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱(chēng). 施工內容 施工地點(diǎn)施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。
第二條 施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備： 序號_____、機械名稱(chēng) 、規格_____、型號、數量_____(臺)。
二、工程款計價(jià)方式：累計簽發(fā)的時(shí)間，按累計時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計算，不考慮作業(yè)次數。單價(jià)為：用挖斗___ 元/小時(shí)，用破碎_(kāi)__ 元/小時(shí)。
三、工程款計算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場(chǎng)代表向乙方出具《機械工作時(shí)間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據，
2、機械設備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計量，精確到分鐘。連續作業(yè)(或機械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內，不予以扣除臺班時(shí)間，超過(guò)10分鐘應扣除相應時(shí)間。
3、乙方每天工作后應及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據，簽發(fā)單據的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時(shí)，甲方按挖機總工時(shí)的30%支付乙方款項，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機總工時(shí)的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí)，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)，按甲方的書(shū)面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場(chǎng)。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書(shū)面的確認書(shū)。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料，滿(mǎn)足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無(wú)法正常運行，乙方應及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當班次機械設備的實(shí)際運轉時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí)，乙方應及時(shí)組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現場(chǎng)，并報告甲方和有關(guān)部門(mén)，聽(tīng)候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現場(chǎng)安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權利和義務(wù)
一、甲方的權利和義務(wù)
1、甲方有權按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機械進(jìn)行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時(shí)內換人，否則甲方將另行安排機械進(jìn)場(chǎng)，乙方無(wú)條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無(wú)法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí)，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無(wú)理由，無(wú)條件的中止乙方繼續作業(yè)，甲方可按排其他機械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應當為乙方提供機械進(jìn)出場(chǎng)、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務(wù)
l、乙方應當按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠(chǎng)家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術(shù)保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務(wù)。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條 違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務(wù)，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí)，每逾期一日，須按應付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí)，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經(jīng)甲書(shū)面告知仍不能按時(shí)履行或達不到甲方要求導致合同無(wú)法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過(guò)5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時(shí)，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時(shí)，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導致甲方無(wú)法正常施工時(shí)，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時(shí)告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè)，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說(shuō)明外，以文件生成時(shí)間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本13
承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話(huà)：_________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方：_________地址：_______郵編：__________電話(huà)：_________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金：
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的'，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，_____，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章)：__________________承攬方(蓋章)：__________________
代表人(簽字)：__________________代表人(簽字)：__________________
地址：___________________________地址：___________________________
電話(huà)：___________________________電話(huà)：___________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：___________________________開(kāi)戶(hù)銀行：__________________
帳號：___________________________帳號：___________________________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
承攬合同范本14
甲方：____________________
乙方：____________________
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
一、工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱(chēng)：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶(hù)型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價(jià)款及付款方式：
1、本工程總價(jià)為_(kāi)_______元，大寫(xiě)_________。
2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價(jià)單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設計費），乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用__________方式供應材料。
1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時(shí)檢驗，如發(fā)現甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時(shí)通知甲方，甲方應即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應順延。
2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
五、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時(shí)驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
六、施工期限：
工期為_(kāi)____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因導致延誤工程進(jìn)展或則不可抗力導致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應的順延。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付___________元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。
2、由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付__________元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的，造成的損失由甲方負責，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應付清全部工程款。
八、其他約定：
1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發(fā)現根據甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進(jìn)行賠償。
3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成后，應當即時(shí)向甲方交付，甲方應當即時(shí)驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務(wù)，并相應順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：________________________
法定代表人：________________________
地點(diǎn)：________________________
電話(huà)：________________________
_________年_________月_________日
乙方：________________________
法定代表人：________________________
地點(diǎn)：________________________
電話(huà)：________________________
_________年_________月_________日
承攬合同范本15
甲方：__汽車(chē)有限公司 住所地： 法定代表人： 電話(huà)：
乙方： 住所地： 法定代表人： 電話(huà)：
鑒于： 甲方現有汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)精品裝潢及汽車(chē)維修服務(wù)等三大類(lèi)業(yè)務(wù)；乙方擁有 品牌售后服務(wù)的豐富客戶(hù)資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開(kāi)辦 維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、合作項目標的： 維修售后服務(wù)。
二、合作時(shí)間及地址： 年 月 日至 年 月 日。
地址： （詳見(jiàn)附圖），其中車(chē)間 （平方米），鈑金、噴漆 （平方米），接待室 （平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣 萬(wàn)元及現金人民幣 萬(wàn)共 萬(wàn)元作為投資；乙方以設備折價(jià) 萬(wàn)及現金 萬(wàn)共出資 萬(wàn)元作為投資。
雙方約定：
�、� 雙方實(shí)物投入和現金投入均由雙方書(shū)面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
�、� 設備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設備折舊、攤銷(xiāo)的依據。
四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)
汽車(chē)的汽車(chē)維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效 個(gè)月內擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財務(wù)管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來(lái)設置雙方共同確認的資金帳戶(hù)（含轉帳帳戶(hù)及現金帳戶(hù)），合作項目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費用）后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔。
六、合作項目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費用分攤：鑒于甲方目前每年場(chǎng)地費為 萬(wàn)元，合作項目專(zhuān)用帳戶(hù)須分攤甲方場(chǎng)地費每年 萬(wàn)元整，由甲方提供正規房屋租賃發(fā)票于每年 月 日前入帳。從 年度開(kāi)始，合作項目按每年 萬(wàn)元分攤場(chǎng)地費，于每年 月 日前入帳。
七、設備折舊及攤銷(xiāo)：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
�。ㄒ唬�、甲方：
�、� 繼續開(kāi)發(fā)和擴大現有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。
�、� 將所銷(xiāo)售汽車(chē)客戶(hù)引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
�。ǘ�、乙方：
�、� 將原有的奔馳、寶馬客戶(hù)納入雙方合作項目中。
�、� 為奔馳、寶馬車(chē)輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓工作。
�、� 開(kāi)發(fā)客戶(hù)并介紹給甲方。
九、特別約定：
�、� 原__汽車(chē)場(chǎng)地系為爭取"4s"品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權。
�、� 在本合同有效期內任何一方不得在 市區（除 外）內與第三方就本項目進(jìn)行合作。
�、� 自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。
�、� 雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔違約責任。
�、� 根據經(jīng)營(yíng)需要，甲方可以向乙方提出在 市區內就合作項目增開(kāi)新店，乙方無(wú)正當理由不得拒絕。
十、違約責任： ① 任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議。如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿(mǎn)一年的按一年計）。
�、� 任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
�、� 任何一方無(wú)正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿(mǎn)一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 代理人：
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬合同01-15
承攬的合同10-21
承攬的合同10-13
加工承攬合同10-16
有關(guān)承攬合同07-21
承攬合同模板10-11
安裝承攬合同10-12
設計承攬合同10-10
企業(yè)承攬合同10-09
承攬加工合同10-15