消防施工合同
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現的次數越來(lái)越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編幫大家整理的消防施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
發(fā)包方(甲方):____________
承包方(乙方):____________
根據《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規的規定,甲乙雙方就消防系統安裝工程事宜協(xié)商一致,特簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程范圍:
3、工程地點(diǎn):
二、工程造價(jià)(大包干價(jià))
1、本工程大包干承包總價(jià)為(人民幣):大寫(xiě):人民幣______元整(¥______元)。
2、超出合同范圍外的子項內容,必須在施工前報甲方確認,施工后由本項目監理公司和甲方簽字蓋章確認工程量,按______(標準)進(jìn)行計價(jià)結算。增加工程造價(jià)總計在______萬(wàn)元內的,不支付工程款,多于______萬(wàn)元部分按實(shí)支付。
三、工程總工期
工程總工期為_(kāi)___日歷天;
開(kāi)工日期:_____年____月____日;竣工日期:_____年____月____日。
實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以甲方確認的現場(chǎng)通知為準,實(shí)際竣工日期按政府消防部門(mén)出具的“消防驗收合格”或備案證明文件所標示的最后日期為準。各節點(diǎn)工期、區段工期按甲方通知。
若甲方有必要調整某節點(diǎn)工期、區段工期時(shí),乙方須全力配合,所需費用已包含在合同價(jià)款中。乙方不因此而向甲方索賠相應費用。
除合同條款另有明確約定的原因,一切其它可能致使乙方在時(shí)間上受損的原因:如休息日、公眾假期、雨季影響、停水、停電、材料訂貨、與各承包商之間的配合時(shí)間、與各分部分項及施工工序之間的交叉配合時(shí)間等,皆包括在上述工期內。
四、承包方式
包工包料,采用總價(jià)包干的承包方式,乙方的預算書(shū)是組成合同的一部分,合同價(jià)款經(jīng)雙方確認后,預算范圍內所含工程內容一次包死,結算時(shí)不予以調整,預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。
五、工程價(jià)款的支付方式
本合同簽訂后3日內,材料進(jìn)場(chǎng)甲方付工程價(jià)款的30%;穿線(xiàn)完畢消防設備進(jìn)場(chǎng)后付至工程價(jià)款的60%;工程完工后付至工程價(jià)款的85%;經(jīng)驗收合格或視為驗收合格后7日內,甲方付至工程結算價(jià)款的97%;質(zhì)保金為工程結算價(jià)款的3%,待質(zhì)保期滿(mǎn)后7日內支付給乙方。
六、工程質(zhì)量及驗收
1、甲方應在乙方進(jìn)場(chǎng)前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說(shuō)明____套,并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說(shuō)明、組織計劃、進(jìn)度計劃等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書(shū)面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場(chǎng)驗收。驗收合格,甲方_____應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的,乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時(shí)進(jìn)行驗收,應在驗收前1日以書(shū)面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過(guò)2日。甲方未能按以上時(shí)間提出延期要求、不進(jìn)行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術(shù)標準。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規定。
七、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買(mǎi)供應到施工現場(chǎng);產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意后,由乙方購買(mǎi)供應到施工現場(chǎng)(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠(chǎng)合格證明及生產(chǎn)許可證件,并嚴格按照國家有關(guān)部門(mén)的規定及要求進(jìn)行檢驗,并須符合國家規定的安全和質(zhì)量標準。
3、施工中,由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償后,不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類(lèi)產(chǎn)品(采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過(guò)甲方的書(shū)面確認)。
八、維修責任
乙方負責保修期限為_(kāi)___年,自公安機關(guān)消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時(shí)內到達現場(chǎng)并及時(shí)處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問(wèn)題,不屬于乙方保修范圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。
九、違約責任
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價(jià)款1‰的違約金,最高不超過(guò)合同價(jià)款的3%。
2、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續進(jìn)場(chǎng)施工的,甲方承擔后續進(jìn)場(chǎng)費用。
3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價(jià)款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因,本工程經(jīng)公安機關(guān)消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。
5、工程完工后,甲方應在3個(gè)月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十、爭議的解決
雙方發(fā)生爭議的,可協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲方或乙方所在地人民法院起訴。
十一、其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式四份,雙方各執兩份,具同等法律效力。
甲方(公章):____________
簽約代表:____________
簽約時(shí)間:______年___月___日
簽約地點(diǎn):____________
乙方(公章):____________
簽約代表:____________
簽約時(shí)間:______年___月___日
簽約地點(diǎn):____________
【消防施工合同】相關(guān)文章:
消防施工合同11-25
消防施工合同02-01
消防改造施工合同01-04
消防施工工程合同02-17
消防弱電施工合同03-18
消防施工工程合同02-17
消防施工合同(15篇)03-09
消防施工合同14篇03-18
消防施工合同15篇02-01
消防施工合同范本01-29