2022工程施工合同范本（精選7篇）

　　隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編為大家整理的2022工程施工合同范本（精選7篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　2022工程施工合同1

　　發(fā)包單位：_(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包人：_(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長(cháng)按___米計算。

　　第二條：施工方案

　　1、護坡

　　(1)、基底寬___米，厚___米，自下而上慢慢收至高度為_(kāi)__米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質(zhì)量的青磚或紅磚)。

　　(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進(jìn)出路。

　　(3)、完工后做圍墻10米左右。

　　(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實(shí)，并在墻上加適量的漏水管。

　　第三條：合同工期

　　1、經(jīng)雙方協(xié)商確定,工程期為_(kāi)__日，暫定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具體開(kāi)工時(shí)間由甲方下達開(kāi)工令后方可開(kāi)始施工。

　　2、若施工過(guò)程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

　　第四條：價(jià)格及付款方式

　　1、工程總承包價(jià)為_(kāi)__元。

　　2、上述總承包價(jià)為包干價(jià)，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無(wú)需再向乙方支付任何費用。

　　3、付款方式：竣工驗收后付___元，除總金額的百分之五質(zhì)保金外，剩余部分___付，質(zhì)保金一年滿(mǎn)后付清(時(shí)間按驗收合格之日起計算)。

　　第五條：甲方義務(wù)

　　1、按合同向乙方撥付工程款。

　　2、幫助協(xié)調施工現場(chǎng)的臨時(shí)用水、用電等事宜。

　　第六條：乙方義務(wù)

　　1、承包人負責對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監督檢查，處理日常相關(guān)事宜，確保本工程施工的安全穩定。

　　2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

　　第七條：施工安全

　　承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過(guò)程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。

　　第八條：驗收

　　工程竣工驗收應以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無(wú)償返工。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按本合同約定及時(shí)支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過(guò)十天，甲方有權單方面解除合同。

　　第十條：其它

　　本合同于_年_月_日由雙方在___簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式___份，上方各執一份，上交__份。

　　發(fā)包單位：_(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包人：_(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　日期：

　　2022工程施工合同2

　　發(fā)包單位：_(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包人：_(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　為明確雙方責任、義務(wù)、權利和分項工程的承包范圍、單價(jià)、工程量的結算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，使工程能安全、保質(zhì)、高效、按期的完成，經(jīng)雙方協(xié)商訂立條款如下：

　　一、工程概況

　　1、結構類(lèi)型：框架結構

　　2、施工面積約：完工后按實(shí)際鋪貼的地面面積計算。

　　二、承包工程內容采用：包工包料(人工、主材、輔耗材，防水材料鋪貼、一切施工工具，包括所有地面、墻體上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保護等所有與防水相關(guān)的工作內容，以及所有直接、間接的費用)，甲方不再承擔任何費用。

　　三、合同工期

　　開(kāi)工日期20____年____月____日完工日期20____年____月____日按甲方工程進(jìn)度工期，工期每延遲一天罰款1000元。拖延工期在三天以上，甲方有權要求乙方無(wú)條件退場(chǎng)。

　　四、合同價(jià)款支付

　　1、合同價(jià)款：聚乙烯丙綸防水卷材(SBC)400g材料、人工等單價(jià)(一切相關(guān)費用)每平米38元按實(shí)際完工地面的面積計算，單價(jià)包括但不限于(墻體、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工，附加層、加強層材料人工;底板、墻面的伸縮縫清理及按圖紙設計、規范要求伸縮縫的人工材料費;材料運輸費、材料檢測費)。

　　2、乙方向甲方提交已完工工程量報告及相關(guān)驗收資料。乙方所承擔的各項工作必須達到規范及合同的要求，未能達到要求的按合同單價(jià)60%給予結算。并承擔返工的材料費及延誤工期的罰款。

　　3、按實(shí)際完工的工程量計算，乙方所有的材料都進(jìn)場(chǎng)，甲方付8萬(wàn)元人民幣，基礎地面防水完工經(jīng)監理驗收合格后1個(gè)月內付其本作業(yè)面工程款的95﹪;余款5﹪作為本工程的質(zhì)量保修金，保修期滿(mǎn)1個(gè)月內付清。

　　五、質(zhì)量與檢驗

　　1、承包工程質(zhì)量標準：施工工藝、流程等見(jiàn)方案。

　　2、乙方進(jìn)場(chǎng)需向甲方提交施工資質(zhì)證書(shū)、廠(chǎng)家出廠(chǎng)材料檢驗合格證書(shū)、原材料復驗合格證明、施工方案、廠(chǎng)家生產(chǎn)許可證書(shū)以及相關(guān)文件。

　　3、甲方提供乙方技術(shù)交底及相關(guān)事項。

　　4、承包工程質(zhì)量應達到約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。

　　5、乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　六、工程驗收收與結算

　　1、工程具備驗收條件，甲方在三個(gè)工作日內驗收，并由甲乙雙方共同測量工程量。

　　2、工程款結算在15個(gè)工作日內經(jīng)甲方審計、審核后生效，逾期視為同意并結算工程款。

　　3、如因乙方施工質(zhì)量、進(jìn)度及材料質(zhì)量等其他原因影響整體工程計劃以及造成直接經(jīng)濟損失由乙方承擔一切責任。

　　七、質(zhì)量保修

　　1、乙方應按照法律、行政法規或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修有關(guān)規定，對交付甲方的分項工程在質(zhì)量保證期內承擔質(zhì)量保修責任，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用(材料費、人工費)。

　　2、質(zhì)量保修期為

　　3、質(zhì)量保修金雙方約定為總工程款的5%，質(zhì)量保修期滿(mǎn)后一個(gè)月內付清。

　　八、安全施工

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)的施工人員必須服從甲方管理和指揮，食住自理。

　　2、對自已的施工人員的安全負責，并承擔由此發(fā)生的一切工傷、醫藥等其它費用。

　　3、做到活完下腳料清，離場(chǎng)時(shí)所有材料、拉圾的清理運輸有乙方負責。

　　九、違約和爭議

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的違約和爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向當地人民法院提起公訴。

　　十、其它如有未盡事宜，雙方可協(xié)商增加補充合同，補充合同并具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，自簽訂之日起生效，原有合同作廢，質(zhì)量保修期滿(mǎn)、承包工程余款付清后，本合同即告終止，隨之失效。

　　甲方(蓋章)：_

　　乙方(蓋章)：

　　____年____月____日

　　2022工程施工合同3

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　第一條合同依據

　　本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進(jìn)行計算及核定。

　　第二條工程名稱(chēng)、地點(diǎn)和范圍及內容

　　一、工程名稱(chēng)：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點(diǎn):清鎮寒坡嶺110KV變電所內。

　　三、工程范圍及內容:

　　1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。

　　2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料x(chóng)x按實(shí)結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價(jià)目本；裝置性材料預算價(jià)格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價(jià)）的通知》；費用構成執行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經(jīng)[20xx年。

　　第四條雙方協(xié)作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協(xié)調好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。

　　二:甲方應根據乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有有關(guān)部門(mén)進(jìn)行中間驗收。

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向甲方反應。

　　二：乙方應按時(shí)按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關(guān)部門(mén)審核。

　　第五條違約責任

　　按國家的相關(guān)法律法規追究對方的違約責任。

　　第六條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式

　　如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著(zhù)實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第七條施工工期

　　本工程xx年xx月xx日前完工。

　　第八條工程承包方式

　　本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第九條安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十條工程造價(jià)

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬(wàn)玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實(shí)結算。

　　第十一條合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　2022工程施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程項目順利完工，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，并在此基礎上達成如下協(xié)議內容：

　　1、工程項目：s207線(xiàn)吉河橋便道搶修工程。工程內容包括：環(huán)境協(xié)調、路基土石方、簡(jiǎn)易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養護及舊橋的交通管制等一切工作。

　　2、工程總價(jià)： 元(大寫(xiě) 元)。

　　3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。

　　4、工程質(zhì)量：乙方必須按照公路工程相關(guān)項目的技術(shù)規范、規程要求施工，認真選擇施工方案及施工工藝，對關(guān)鍵工序的施工方法和工藝，必須報經(jīng)甲方或甲方代表審查同意后方可實(shí)施。工程質(zhì)量乙方負全部責任。

　　5、工程安全及法規制度

　�、�、合同簽訂后由甲方安全、生產(chǎn)負責人對施工現場(chǎng)進(jìn)行移交，乙方應對全部施工現場(chǎng)作業(yè)和施工方法的適應性、穩定性和安全性負責，甲方不承擔責任。

　�、�、乙方在合同執行期間，應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時(shí)工程等進(jìn)行積極保護，如因管理不善造成的經(jīng)濟損失，由乙方全部自理和承擔相關(guān)責任。

　�、�、乙方應加強安全生產(chǎn)管理，并做到安全生產(chǎn)、文明施工，由于管理不善或民工的過(guò)失，或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡，機械設備及其它財產(chǎn)損失事故等，均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書(shū)面匯報，甲方不負任何責任，也不支付任何費用。

　�、�、爆破人員必須持有機關(guān)核發(fā)的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類(lèi)，建帳，嚴格實(shí)行領(lǐng)發(fā)制度，絕對不能流向其它工地或他人。

　�、�、合同執行期間，乙方應自覺(jué)遵守國家、地方政府及有關(guān)部門(mén)頒布的法律、法規和制度，否則產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔，乙方應按國家和地方政府的有關(guān)規定及時(shí)上繳應承擔的各種稅費。

　�、�、乙方在施工期間所發(fā)生的外部環(huán)境由乙方自行處理，必要時(shí)甲方予以協(xié)助，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

　　6、工程結算及支付

　�、�、工程中期借款額度以上月實(shí)際進(jìn)度并檢驗合格工程價(jià)款的60%。

　�、�、工程完工后一個(gè)月內辦理工程價(jià)款結算手續。

　　7、其它：

　�、�、本協(xié)議為總價(jià)合同，合同執行期間單價(jià)不予變更。

　�、�、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方各二份。

　�、�、本協(xié)議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進(jìn)場(chǎng)交付后完畢。

　�、�、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決，并訂立補充條款為準。

　　8、附件：施工圖紙及及材料供應。

　　8.1、合同簽字后，由建設單位提供圖紙壹份，未經(jīng)同意不得將圖紙交第三方。

　　8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔任何費用，對進(jìn)場(chǎng)的材料應按照規范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時(shí)清除施工現場(chǎng)。材料試驗由施工員現場(chǎng)取樣，所發(fā)生的一切費用由乙方自理。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日

　　2022工程施工合同5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙雙方本著(zhù)公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下：

　　一、甲方將土石方工程和乙方進(jìn)行合作。由乙方出資，乙方占總利潤的70%;甲方不出資，負責管理及項目的簽訂、收款等工作，甲方占利潤的30%。

　　二、本合作協(xié)議期即土石方工程施工合同期滿(mǎn)全部工程尾款收回完，協(xié)議自動(dòng)失效。

　　三、甲乙雙方合作期間，盈利或虧損各自按比例分配。

　　四、合作期間雙方一方持卡，一方負責保管該儲蓄卡密碼，以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認可或電話(huà)告知，以短信的形勢等。

　　五、合作期間，甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。

　　六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進(jìn)度款，只限本著(zhù)本項目工程的機械費及民工勞務(wù)費用的支出，或工程相關(guān)的費用支出。與本項目無(wú)關(guān)的資金費用不得支出，每個(gè)月按比例支付部份分成。

　　七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價(jià)由雙方共同協(xié)商確定。

　　甲方(蓋章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

　　2022工程施工合同6

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）__________________

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）__________________

　　根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規及______省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著(zhù)互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：__________________.

　　2、工程地點(diǎn)：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)為：__________________元整

　　五、質(zhì)量標準

　　1、質(zhì)量標準：達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

　�。�1）本工程的技術(shù)標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規程和規范。

　�。�2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價(jià)

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進(jìn)行編制。

　　2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計取，材料價(jià)格按照__________________執行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時(shí)以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的`工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價(jià)的80%.

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價(jià)的97%，工程保修金留結算總價(jià)的3%，自工程驗收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規執行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認真執行國家及當地有關(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規定及建設單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì )綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門(mén)調解，調解不成時(shí)，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關(guān)規定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過(guò)程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

　　2022工程施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及建筑裝飾工程有關(guān)規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，現已就本工程有關(guān)事宜協(xié)議一致，特簽訂合同，以資共同遵守執行。

　　一、工程名稱(chēng)：岳化大廈前棟客房維修改造工程

　　二、工程范圍：

　　1、大廳部分墻面，大廳頂部、服務(wù)臺、小賣(mài)部、大廳部分擴大、商務(wù)中心、樓梯口的處理、餐廳門(mén)、電梯間門(mén)、庭維修改造。

　　2、二至七樓客房共計六十一套(其中大套房四套)全面改造。

　　3、各層過(guò)道、各層安全出口門(mén)窗做套、二樓公共衛生間，三、四樓走道陽(yáng)臺門(mén)窗做套，會(huì )議室門(mén)、樓梯間、大廳電梯門(mén)、庭維修改造。

　　4、西向外置樓外墻涂料粉刷。

　　三、工程發(fā)包方式：雙方協(xié)定為由乙方以包工包料方式承包施工。

　　四、施工工期：

　　1、商定為七十五天(日歷工期)。

　　開(kāi)工日期：20xx年7月12日

　　竣工日期：20xx年9月26日

　　2、開(kāi)工前三天，承包方向甲方發(fā)出開(kāi)工通知書(shū)。

　　3、如遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表鑒證后，工期相應順延：

　　(1)、屬甲方責任范圍的進(jìn)場(chǎng)準備工作(如場(chǎng)地騰空、停水停電)不及時(shí)影響正常施工。

　　(2)、經(jīng)雙方商定有重大設計變更。

　　(3)、連續停水、停電在24小時(shí)以上影響正常施工。

　　(4)、隱蔽工程，接乙方通知，甲方24小時(shí)未到現場(chǎng)距理簽證，影響下一道工序施工。

　　(5)、未按合同規定撥付工程進(jìn)度款而影響備料施工。

　　(6)、其他不可抗力因素而延誤工期。

　　五、工程質(zhì)量：

　　1、乙方必須嚴格按照施工圖紙和部頒(GJG73-91)標準進(jìn)行施工，并接受甲方現場(chǎng)代表的監督。

　　2、乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須是甲方指定產(chǎn)品，并經(jīng)甲方驗收，同意使用后，方可用于工程施工。

　　3、房間維修，施工質(zhì)量不得低于現已完工的樣板房質(zhì)量要求，甲方要求樣板房需要改進(jìn)的地方(如起居鏡框、衛生間鏡框、衛生間工藝玻璃規格、床靠背邊框造型、衛生間鏡燈、排氣扇電源開(kāi)關(guān)改位到衛生間內等)，各種電器線(xiàn)路的改造必須穿管埋墻內，乙方必須按甲方要求進(jìn)行改進(jìn)，并確保質(zhì)量和工藝效果。

　　4、隱蔽工程乙方須提前24小時(shí)通知甲方，工程經(jīng)甲方代表鑒定、驗收簽章后，方可進(jìn)行下一道工序。

　　5、甲方接到乙方竣工驗收通知后，乙方應向甲方同時(shí)提交工程竣工資料，經(jīng)甲方審查合格后，方可進(jìn)行工程竣工驗收。甲方在接到通知15天內無(wú)正當理由不組織驗收或驗收后一個(gè)月不予批準，且不能提出修改意見(jiàn)可視為竣工驗收報告已被批準。

　　6、工程竣工后，乙方接規定對工程實(shí)行保修，保修時(shí)間從工程通過(guò)竣工驗收，合格鑒證之日算起，保修期為壹年。

　　六、工程價(jià)款的支付與結算：

　　1、本工程經(jīng)甲、乙雙方及甲方上級主管部門(mén)派員審定預算，按總造預算價(jià)包干，為105.75萬(wàn)元，在其工程量變更，核定在±5%以?xún)炔挥枵{整，超出廠(chǎng)價(jià)5%以上部分，雙方協(xié)商調整。

　　2、本合同簽訂后，甲方先付乙方備料款10萬(wàn)元，以后每月甲方按工程進(jìn)度支付進(jìn)度款到85%，待工程驗收合格后再付總額的5%。

　　3、工程保修金，按工程結算金額的10%由甲方扣留，保修期為壹年，待保修期滿(mǎn)后，一次支付給乙方。保修期有工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須在接到甲方通知當日來(lái)現場(chǎng)盔行處理，否則甲方可自行處理，所需材料、維修、管理費用由乙方負責，甲方將保修金中扣除。

　　4、匯款方式：甲方只按合同中提供的一家指定銀行帳號匯款。

　　七、雙方責任

　　1、甲方保證所屬責任范圍內的場(chǎng)地騰空，停電停水。

　　2、乙方必須嚴格按照本合同質(zhì)量要求各條款組織施工，保質(zhì)量、保工期、保安全、爭創(chuàng )優(yōu)質(zhì)工程。

　　3、乙方施工隊伍必須嚴格遵守甲方的規章制度，遵紀守法，必須做到文明施工。

　　4、非乙方施工隊伍嚴禁進(jìn)入大樓施工場(chǎng)地。

　　5、乙方施工過(guò)程中不得損壞裝修以外的設施、設備、物品，否則由乙方負責賠償。

　　八、乙方按規定做好安全防護措施，由于乙方的原因造成的安全事故、質(zhì)量事故由乙負責調查處理并承擔因事故造成的一切損失，甲方概不負責。

　　九、如乙方施工質(zhì)量低劣，所造成的損失，由乙方負責。甲方并有權劣質(zhì)工程的總造價(jià)10%進(jìn)行處罰。甲方如未按規定支付乙方工程進(jìn)度款，影響乙方施工進(jìn)度，由甲方負責。

　　十、按施工合同規定，在保證工程優(yōu)良的前提下，提前一天獎1000元，每推后一天罰款1000元。

　　十一、任何一方違反合同規定，雙方協(xié)商不成，造成糾紛，按《中華人民共和國合同法》處理。

　　十二、其他未盡事宜及施工中出現其他問(wèn)題的處理由雙方協(xié)商溝通解決。

　　十三、本合同一式捌份，甲方雙方各執肆份，具有同等法律效力，簽訂之日起生效，雙方義務(wù)全部履行完畢后終止。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

【2022工程施工合同范本（精選7篇）】相關(guān)文章：

工程施工合同范本(精選15篇)03-02

商鋪裝修工程施工合同范本（精選7篇）03-29

裝飾裝修工程施工合同范本(精選15篇)03-01

工程施工承包合同范本（精選5篇）03-25

工程施工分包合同范本（精選8篇）03-30

餐廳裝修工程施工合同范本03-29

房子拆除工程施工合同范本03-29

外墻裝飾工程施工合同范本03-29

室內精裝修工程施工合同范本（精選5篇）03-29

消防設施工程施工合同范本（精選5篇）03-29