鋼結構合同范本
隨著(zhù)人們法律意識的加強，合同的用途越來(lái)越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編幫大家整理的鋼結構合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
鋼結構合同范本 篇1
甲方：
乙方：
施工地點(diǎn)：
承包范圍：3#120T轉爐二次除塵脫硫，1#-3#轉爐一次除塵管線(xiàn)改造，及3#轉爐二次除塵管線(xiàn)。
將以上工程的管道支架承包給乙方。
承包方式：包清工(工程量約計170噸)
承包價(jià)格：以?xún)r(jià)格每噸900元承包給乙方
內容：
1.甲方提供主材及輔材(氧氣乙炔，焊條，油漆，電)生活費按每人8元扣除。
2.乙方所承包的工程質(zhì)量，嚴格按照甲方的要求施工，達不到質(zhì)量要求返工所發(fā)生的費用由乙方承擔。
3.支架的制作及安裝運輸由乙方負責。
4.施工工期根據甲方要求施工，如有拖延所發(fā)生的罰款由乙方承擔。
付款方式：按每月實(shí)際發(fā)生工程量的80%付款，工程經(jīng)甲方驗收合格后付清總工程量的90%,剩余工程款一年質(zhì)保期滿(mǎn)后十個(gè)工作日內付清。
安全責任：乙方所承包的工程在施工地點(diǎn)所發(fā)生的安全事故全部由乙方承擔，甲方不負責任何連帶責任。
未盡事宜協(xié)商解決，本合同一式兩份雙方簽字后生效，待工程結束，合同自行解約。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
鋼結構合同范本 篇2
施工總承包人：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
分包單位：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設工程質(zhì)量管理條列》及相關(guān)法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，為明確甲、乙雙方的責任、權利與義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行，甲、乙雙方就本工程分包事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：2、工程地址：
二、工程內容：
甲方將大眾汽車(chē)（寧波）—技術(shù)中心鋼結構工程承包給乙方施工，具體工作內容如下：按施工圖及招標文件、投標答疑的要求對本工程基礎預埋件及以上的鋼結構工程（包括梁柱、屋架系統、彩鋼屋面及圍護墻體、卷簾門(mén)的鋼柱、鋼梁及內隔墻上鋼絲網(wǎng)隔斷等土建項目以外鋼結構項目）、以及從開(kāi)工之日至竣工驗收完全合格到保修期滿(mǎn)的所有工作內容；鋼結構工程施工過(guò)程的全部技術(shù)資料。
三、施工工期：總工期共_______天，從____年____月____日至____年____月____日，甲方移交乙方工作面的時(shí)間為土建開(kāi)工后天內，乙方必須在日歷天內完成施工圖及答疑文件約定的所有施工內容。
四、質(zhì)量標準：達到國家有關(guān)工程質(zhì)量驗收合格標準，力爭優(yōu)良。
五、工程造價(jià)及結算方式
暫定工程造價(jià)：結算方式：按甲方與業(yè)主單位結算總價(jià)（鋼結構部分）下浮15%作為甲方與乙方的結算價(jià)格。
六、付款方式及時(shí)間：
6.1、付款方式：銀行轉賬支付
6.2、付款時(shí)間及約定：
6.2.1、合同簽定，乙方繳納伍拾萬(wàn)元履約保證金后，待乙方第一批材料進(jìn)場(chǎng)，甲方退還乙方全部保證金；
6.2.2、當實(shí)際完成造價(jià)達到合同價(jià)的30%時(shí)，甲方應付給乙方第一期工程款，金額為合同價(jià)款的【20%】；
6.2.3、當實(shí)際完成造價(jià)達到合同價(jià)的60%時(shí)，甲方應付給乙方第二期工程款，金額為合同價(jià)款的【30%】；
6.2.4、當實(shí)際完成造價(jià)達到合同價(jià)的100%時(shí)，甲方應付給乙方第三期工程款，金額為合同價(jià)款的【30%】（最高支付額不超過(guò)合同暫定總價(jià)的80%）；
6.2.5、工程竣工驗收合格后，乙方向甲方交付竣工結算報告及完整的竣工結算資料（包含技術(shù)資料，格式須滿(mǎn)足甲方要求）、甲方根據乙方上報價(jià)格上報結算到業(yè)主單位；進(jìn)入竣工結算審計程序后，乙方負責鋼結構部分與甲方委托的審計單位辦理結算，根據甲方確定的最終審定價(jià)款，扣除最終審定價(jià)款的【3%】作為保修金，并扣除可能的乙方違約金，以及合同規定的其它應扣除的費用后，結清余款。余款不足扣除的，乙方必須及時(shí)向甲方作出補償；
6.2.6、尾款【3%】為保修金，保修期滿(mǎn)后按【附件1質(zhì)量保修書(shū)條款】支付。保修期內沒(méi)有出現問(wèn)題，將如期支付保修金，如在保修期內出現質(zhì)量問(wèn)題乙方應負責修補完畢，修補費用乙方自理，如乙方48小時(shí)內不予修補完畢，甲方可委托第三方修補，修補費用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出現不足額時(shí)，由甲方墊付，而因此產(chǎn)生的成本及損失由乙方負責。保修金不計利息。
6.2.7、乙方在收取費用前應提供合法有效的與本次付款相符的等額發(fā)票成本資料，否則甲方可順延或拒絕付款；合同所有付款時(shí)間如遇國家法定節假日作相應順延；在滿(mǎn)足合同所有付款時(shí)間的同時(shí)按甲方財務(wù)資金計劃，甲方可適當調整實(shí)際付款時(shí)間（最長(cháng)不能超過(guò)15個(gè)工作日）。
七、甲方的權利與義務(wù)：
甲方現場(chǎng)代表：職務(wù)：
1、甲方有義務(wù)組建項目經(jīng)理部，并對工程項目對乙方進(jìn)行技術(shù)交底；
2、甲方負責協(xié)調工程有關(guān)的各種內、外部關(guān)系，負責向業(yè)主收取工程款；
3、在施工過(guò)程中，甲方派專(zhuān)人對本工程進(jìn)行監管，如發(fā)生設計變更，提前2日內以書(shū)面形式提交乙方；
4、負責本工程的安全監管工作；
5、甲方為乙方施工提供水源、電源接口、住宿；
6、甲方組織乙方和業(yè)主之間辦理工程結算。
7、甲方有義務(wù)按時(shí)為乙方支付工程款；
八、乙方的權利與義務(wù)
乙方項目負責人：_______職務(wù)：_______
乙方技術(shù)負責人：_______職務(wù)：_______
1、乙方項目負責人及技術(shù)負責人必須常駐工地現場(chǎng)；
2、負責本工程的鋼結構部分具體實(shí)施，對施工全過(guò)程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本的全面管理；
3、配合業(yè)主和甲方制定鋼結構施工方案、乙方可為甲方提供合理化建議；
4、負責鋼結構工程的材料計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放，對采購材料的質(zhì)量負責；
5、負責鋼結構工程的項目管理班子、勞動(dòng)力、機械的管理和成本控制；
6、負責鋼結構工程施工過(guò)程中的技術(shù)資料、結算資料的收集、整理，完工后的竣工資料、竣工圖和結算的辦理。對業(yè)主方的方案變更、簽證等，乙方應在業(yè)主確定方案后2日內以書(shū)面形式報送業(yè)主，并督促業(yè)主在兩日內審核完成。結算在完工10日內報送甲方匯總后統一報送業(yè)主；
7、乙方必須按照國家有關(guān)鋼結構工程的質(zhì)量標準和操作規程進(jìn)行施工，凡因乙方原因造成的質(zhì)量事故，由乙方自行負責返工；
8、乙方必須加強管理，組織協(xié)調人力、物力、財力等以確保工程按時(shí)完工，因乙方鋼結構原因引起的工期延誤，責任全部由乙方承擔，由甲方原因引起的工期延誤，工期順延；
9、乙方在施工過(guò)程中必須制定完善的安全管理實(shí)施細則，注意施工操作、吊裝施工、高空墜落、用電漏電和人為因素引起的安全，為工人購買(mǎi)保險，凡因乙方原因造成的安全事故，概由乙方負責；
10、乙方有權按時(shí)收取工程款，但在收取工程款時(shí)，成本資料不及時(shí)或不符合6.2.7條的規定造成的支付延誤由乙方自行負責。
11、負責工程完工的質(zhì)量保修工作。
九、工程保修：
1、工程保修期自竣工驗收之日起計算；
2、保修金金額為結算總價(jià)的3%；
3、保修期限為壹年。
4、保修期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，15日內退還余款。
十、違約責任：
1、施工期間因乙方自身原因（如操作人員、技術(shù)、組織、管理等），不能按期、保質(zhì)完成的。
2、因甲方原因拖延支付乙方工程款的，由此延誤的工期相應順延，甲方按當期銀行貸款利率向乙方支付所欠工程款總額的資金利息，乙方不承擔相應責任。
3、未經(jīng)甲方允許，乙方擅自抽調人員離開(kāi)工作崗位，影響施工進(jìn)度和工期要求不能按期完成的。
十一、其它約定：
1 、乙方應自己組織有關(guān)人員完成本工程，不得將本合同轉包或再分包給他人。
2、以上雙方約定的工程價(jià)格中包含乙方為完成本工程的成本、利潤、稅金、管理費及所有措施費用及各種風(fēng)險在內。
十二、合同爭議解決的方式：
未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商解決，發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向工程所在地人民法院起訴。
十三、關(guān)于不可抗力：
不可抗力的確定，按照現行國家有關(guān)規定執行。不可抗力發(fā)生時(shí)，按照有關(guān)規定進(jìn)行處理。
十四、合同份數：
本協(xié)議一式五份，甲方執三份、乙方執兩份。
十五、合同生效方式：
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效，雙方權利與義務(wù)履行完畢后自動(dòng)失效。
施工總承包人（蓋章）：_______分包單位（蓋章）：_______
委托代理人：_______代表人：_______
____年____月____日
鋼結構合同范本 篇3
總承包單位：
分包單位：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲、乙雙方協(xié)商簽定本施工合同并一致確認以下條款內容：
第1條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng)：
1.2 工程地點(diǎn)：
1.3 工程面積：鋼結構部分 平方米
1.4 工程內容：鋼結構及維護和保溫工程
1.5 承包范圍：所有鋼結構主體、維護工程、基礎土建工程等內容
開(kāi)工日期： 竣工日期：
總日歷日期： 日歷天
質(zhì)量等級：合格
合同價(jià)款： 萬(wàn)元
乙方以包工包料的方式對本工程鋼結構進(jìn)行制作安裝。
本工程價(jià)款的計算按工程總造價(jià)一次確定，如設計圖紙變更則相應調整變更部分造價(jià)。安全措施、技術(shù)措施由乙方提供技術(shù)方案，經(jīng)有關(guān)專(zhuān)家評審，甲方批準認可。
第2條 合同文件及解釋順序
本工程合同由以下文件組成：
1、工程承包合同;
2、工程補充合同;
3、工程設計變更;
4、工程聯(lián)系單;
5、工程簽證
第3條 合同文件使用的標準適用法律
適用法律情況：國家及上海市有關(guān)建設工程的法規均適用于本合同文件，國家(包括部、委)與上海市對同一問(wèn)題均有規定時(shí)，以上海市的規定為準;上海市無(wú)規定的，以國家的規定為準。
適用標準、規范：本工程應執行的規范如下：
《鋼結構工程施工及驗收規范》及其它政府的規定
第4條 圖紙
甲方在滿(mǎn)足工程總進(jìn)度計劃前提下，按質(zhì)按量提供建安配套施工圖紙。
圖紙提供套數：甲方應提供全套施工圖5套，其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。
第5條 甲方駐工地代表
甲方委派 同志為駐工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發(fā)出的書(shū)面指令和簽證，均應視為甲方意見(jiàn)的有效表達。
第6條 乙方駐工地代表
乙方委派 同志為駐工地代表
乙方委派 負責現場(chǎng)施工
上述乙方行使乙方的全部權力和職責，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發(fā)出的書(shū)面資料均應視為乙方意見(jiàn)的有效表達。
第7條 甲方工作
甲方應在開(kāi)工前清理好現場(chǎng)，做到三通一平(水電路通、施工場(chǎng)地平整完畢)以保證乙方順利開(kāi)工。
甲方應在開(kāi)工前將水電頭子接到施工現場(chǎng)雙方商定的位置。
甲方負責協(xié)調乙方與業(yè)主及監理的關(guān)系。
甲方負責進(jìn)行腳手架的配合工作。
甲方負責提供乙方人員的生活、生產(chǎn)用地。
甲方負責按合同支付工程款。
第8條 乙方工作
乙方應在分階段施工前5天向甲方提供分階段施工進(jìn)度計劃，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工進(jìn)度計劃。每月末向甲方提供當月完成實(shí)物量的施工月報，竣工前15天向甲方提供竣工通知書(shū)。對甲方的供應材料、設備的要料計劃，另見(jiàn)雙方簽定的補充合同乙方應做好對工地內的材料、設備、設施等的防火、防盜工作，并明確地下管線(xiàn)的保護工作。
乙方在工程交付甲方之前，對房屋、各種構筑物，各類(lèi)設施均應做好成品保護工作，如有損壞，應予修復后方可交付甲方。
乙方應文明施工，按施工組織設計安排現場(chǎng)的機械、材料、設施，使施工現場(chǎng)達到文明施工的要求。對施工垃圾的處理應符合市容管理的要求，工程交工前應清理好建筑物和施工現場(chǎng)。
第9條 進(jìn)度計劃
乙方應在圖紙出齊7天后，向甲方提供施工組織設計，如甲方分階段提供施工圖紙，乙方應在下階段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表應在乙方提供施工組織設計后2天，以書(shū)面形式批準上述文件或提出修改意見(jiàn)，逾期視為確認。
第10條 工期提前和延誤
本工程甲方標書(shū)要求總工期為 天。
本工程乙方如按75天完成，甲方給予 萬(wàn)元人民幣的獎勵。
如乙方不能在75天內完工，則給予 萬(wàn)元人民幣的處罰(付款方法及細則另見(jiàn)合同補充) 工期延誤是指：
(1) 外界因素對施工進(jìn)度造成的影響，如一周內停電水造成等工累計超過(guò)8小時(shí)甲方予以順延。
(2)因甲方原因對施工進(jìn)度造成影響。如不能及時(shí)辦理有關(guān)手續，不能及時(shí)提供施工圖紙，設計變更而引起甲方返工，變更手續辦理不及時(shí)，造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等，乙方在這類(lèi)情況發(fā)生后5天內，就延誤的內容和由此發(fā)生的經(jīng)濟支出、工期延誤天數，向甲方代表提出報告，甲方應在5天內給予答復，逾期可視為確認。
(3) 非乙方原因造成的工期延誤，由甲方代表在5天內簽證認可，工期相應順延。逾期視作認可。
第11條 檢查和返工
在工程竣工前10天，乙方應通知甲方對乙方施工的項目進(jìn)行檢查，如發(fā)生有遺漏項目施工質(zhì)量等問(wèn)題，甲方應立即通知乙方進(jìn)行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后，應及時(shí)予以實(shí)施，待全部完成后，方可作為正式竣工。
第12條 工程質(zhì)量等級
本工程施工質(zhì)量的評定以質(zhì)量監督站為準。
第13條 隱蔽工作驗收
隱蔽工程驗收按上海市有關(guān)規定執行，需驗收的部位按驗收規范確定。
第14條 合同價(jià)款及調整
本工程包干價(jià)為 萬(wàn)元人民幣。圖紙變更則相應調整。
第15條 工程預付款、工程款支付及結算
本工程工程款支付及結算方法根據工程進(jìn)度，分段付款。
工程款支付，工程款分四階段支付
(1) 工程開(kāi)工前，支付備料款 萬(wàn)元
(2) 工程量完成至鋼結構進(jìn)場(chǎng)安裝后5天內支付總價(jià)的20%
(3) 工程量完成至鋼結構主體后5天內支付到總價(jià)的60%;
(4) 工程量完成至鋼結構維護、保溫安裝結束后5天內支付到總價(jià)的80%;
(5) 竣工后30天內支付到總價(jià)的95%，其余作為預留保修金。
(6) 預留保修金在保修期后無(wú)息返還。
第16條 材料供應
本工程大材料由乙方以包工包料方式供應(除甲方供應設備外)，乙方采購的主要成品及半成品須先征得甲方認可，方可定貨采購。甲方供給的設備材料參見(jiàn)補充合同。
第17條 竣工驗收
工程竣工時(shí)，乙方應向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套
乙方應提前15天通知甲方進(jìn)行竣工驗收，甲方應召集各有關(guān)方面人員參加驗收。
工程竣工后，乙方應向甲方提交二套竣工圖�？⒐D編制的要求按上海市建設工程檔案管理辦法執行。
第18條 保修
保修內容、范圍：乙方承包范圍內的全部工程內容，和其它確屬乙方施工質(zhì)量問(wèn)題的均屬乙方保修范圍。
保修期限：自竣工驗收通過(guò)之日起一年。
在保修期限內，乙方對施工質(zhì)量問(wèn)題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。
有關(guān)保修細則，雙方另定協(xié)議。
第19條 爭議
雙方應嚴格執行合同條款，并本著(zhù)友好合作的精神，處理合同期間的各類(lèi)問(wèn)題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列 原則處理：
1、雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門(mén)調解。在一方提出調解要求后的10天內，雙方應保證合同的繼續執行。
2、雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無(wú)法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關(guān)進(jìn)行仲裁。
如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
第20條 違約
如有違約，應按經(jīng)濟合同法的原則，由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。
第21條 安全施工和文明施工
乙方應嚴格執行上級有關(guān)部門(mén)的.安全生產(chǎn)規定，因施工造成工傷事故由乙方負責。 乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應嚴格執行上級有關(guān)部門(mén)的文明施工規定，否則發(fā)生的一切費用及造成的損失由乙方負責。
第22條 不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協(xié)商處理。
第23條 合同的生效和終止
本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿(mǎn)后終止。
甲方(蓋章)地址：法定代表人日期
乙方(蓋章) 地址： 法定代表人 日期
鋼結構合同范本 篇4
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，為明確雙方責任，保證本工程順利進(jìn)行，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，雙方成達下列條款，以茲共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱(chēng)：
2.工程地址：
3.工程內容：包工包料，固定單價(jià)。
4.工程造價(jià)：
5.鋼結構工程建成后，土建砌體完工。
第二條付款方式
1.本合同簽訂生效三天內甲方預付工程總價(jià)款的給乙方。
2.在主鋼梁鋼柱加工完畢后甲方付工程總價(jià)的給乙方。
3.在主鋼架鋼梁檁條安裝完畢后甲方付工程總造價(jià)的
4.在屋面瓦完成工程總造價(jià)的 %給乙方。
5.剩余在工程竣工驗收合格15日內，甲方必須一次性付給乙方，預留 %為本工程保修金。在工程竣工驗收合格三個(gè)月后第一周內付清。
6.若本項目竣工后，乙方提出驗收，三日內甲方必須組織驗收，若甲方無(wú)組織驗收，則視為驗收合格，應按本合同第二條第5款付清合同款項。
第三條工程質(zhì)量和驗收標準
乙方嚴格按照設計規范和設計圖紙要求進(jìn)行施工，嚴把質(zhì)量關(guān)，并接受甲方的監督。在施工過(guò)程中，甲方代表全權負責處理此合范圍內事務(wù)，現場(chǎng)施工員全程在場(chǎng)負責技術(shù)處理相關(guān)施工日志需雙方簽字確認，工程質(zhì)量為合格。工程保修期為12個(gè)月，在12個(gè)月內，若因乙方施工原因造成質(zhì)量不合格，由乙方維修合格，維修費由乙方負責承擔。
第四條安全生產(chǎn)
乙方嚴格按照安全生產(chǎn)操作規程組織施工，并接受甲方工地負責人的安全監督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方負責;若因甲方或單位無(wú)關(guān)人員(社會(huì )人員及政府有關(guān)部門(mén))擅自闖入施工現場(chǎng)，或其他非乙方的原因造成的安全事故，則由責任方自行負責。
第五條甲方提供條件
1.甲方應無(wú)償為乙方提供施工及生活用電、用水。
2.乙方進(jìn)入工地前甲方必須具施工條件，即三通一平(通水、通電、通路，廠(chǎng)地平整)甲方應保證地面運輸道路的通道暢通。
3.甲方應為乙方留有足夠的場(chǎng)地用于材料堆放。
4.出現甲方未按約定付款情形，乙方停工后甲方如另行組織人員安裝，因此情況出現基于甲方違約造成，不影響乙方按合同總價(jià)款向甲方主張合同總價(jià)款的權利，甲方明確放棄以此理由的抗辯主權。
第六條爭議，違約
1.甲乙雙方若發(fā)生爭議，可提請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解，調解不成時(shí)，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
2.乙方在無(wú)甲方造成其他原因的情況下，不能按合同工期竣工，或施工有問(wèn)題經(jīng)返修仍達不到設計規范要求，應賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
3.甲方不能按合同約定付款，應按《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規定向甲方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失，工期順延。
4.工程中途因甲方的原因停建，緩建造成的停工、窩工、返工，倒運人員和機械設備調遷等，所造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔。
5.工程未經(jīng)驗收，甲方提前或擅自動(dòng)用，發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題或其他的問(wèn)題，由甲方承擔責任。原則上安裝三日內甲方不提出書(shū)成異議即視為訂可安裝及質(zhì)量問(wèn)題，即視為驗收合格。
第七條其他條款
1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工驗收合格后甲方付清全部款項后終止。甲方首批合同款到乙方帳戶(hù)后，甲方將派一方監理到乙方加工車(chē)間進(jìn)行監理，施工日志雙方簽字。
2.本合同一式兩份，雙方各執一份，每具有同等效力。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結構合同范本 篇5
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價(jià)約元(大寫(xiě)：);
(2)次鋼構材質(zhì)：;噸位：;單價(jià)約元(大寫(xiě)：);
(3)其他：以上主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結算方式
1、合同總價(jià)暫定為元，(大寫(xiě))(以實(shí)際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫(xiě))給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間：年月日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應當及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
鋼結構合同范本 篇6
發(fā)包方：________________（甲方）
承包方：________________（乙方）
甲方現將蘇州陽(yáng)山工業(yè)園機電一體化機械制作項目3#廠(chǎng)房和山東省峽山濱海產(chǎn)業(yè)園鋼結構工程和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立如下條例，便于雙方共同遵守。
一、承包方式：勞務(wù)清包（人工費、機械費、輔助材料費，現場(chǎng)水、電費，臨時(shí)設施費，風(fēng)險費，利潤）
二、包工內容：
勞務(wù)清包鋼結構安裝必須符合圖紙設計和規范要求，工期必須及時(shí)完成。
三、工程款結算辦法：
鋼結構安裝750元一噸，暫定2300噸（最后按實(shí)決算），暫定工程款為壹佰柒拾貳萬(wàn)伍仟元整。此綜合單價(jià)包括：人工費、機械費、輔助材料費，現場(chǎng)水、電費，臨時(shí)設施費，風(fēng)險費，利潤。
四、付款方式：
1、埋件結束支付工程款5%。計人民幣86250元。
2、主構件吊裝完成，并驗收合格，付至工程款的40﹪。計人民幣690000元。
3、次構件全部完工及補漆、場(chǎng)地清理等結束付到35%。計人民幣元603750元。
4、驗收合格，決算后全額支付。
五、施工質(zhì)量要求：
1、乙方嚴格按施工圖、技術(shù)交底及規范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監理部門(mén)的監督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經(jīng)甲方驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方承擔。
5、甲方（和公司）的檢查記錄作為獎罰的依據。
六、施工進(jìn)度：
1、乙方認真接受甲方安排的施工計劃進(jìn)度，必須在規定的期限內完成所布置的任務(wù)，只能提前，不得延期，否則重罰，直至除名。
2、乙方在規定的時(shí)間內完成甲方布置的施工任務(wù)，屬于甲方供料不及時(shí)，甲方承擔責任。
七、安全：
1、乙方人員進(jìn)入甲方施工現場(chǎng)前，接受甲方的安全強化培訓后方可上崗，必須遵守甲方的各項安全操作規章制度，嚴格按操作規程作業(yè)，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標：不得出現重大安全事故，300元以?xún)鹊墓鹿什坏贸^(guò)2次。
3、對出現的工傷事故，由乙方自己承擔。
4、對違章者作業(yè)，警告處分，不戴安全帽、安全帶作業(yè)的，停工處理并罰款20元每人/每次，屢教不改者禁止進(jìn)入工地。
八、乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛(ài)護機械設備�，F場(chǎng)材料歸類(lèi)堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽(tīng)者，甲方派人清理，乙方按1、5倍的工資支付甲方。乙方必須服從甲方合理性的規章制度，應負責所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物，不準打架斗毆，若出現此情況，乙方應承擔甲方對肇事者（班組）的罰款或按財物實(shí)際價(jià)值的十倍進(jìn)行罰款，情節嚴重者送派出所處理。對于打架斗毆者（班組），不論誰(shuí)是誰(shuí)非最低均罰款500元/次。
乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯鍋、熱得快、電水壺、電爐等危險性電器設施，違者按100元/次進(jìn)行處罰，工地現場(chǎng)不能亂倒飯菜，垃圾到指定地點(diǎn)堆放，確保工地、宿舍整潔衛生。
九、其它事宜：
1、未盡事宜協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方：_____________有限公司
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
______年____月_____日
乙方：____________有限公司
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
______年____月_____日
鋼結構合同范本 篇7
甲方：
乙方：
根據《合同法》及相關(guān)法律規定，甲乙雙方充分協(xié)商 鋼結構廠(chǎng)房承包達成以下協(xié)議：
一、乙方以包工形式承包 鋼結構廠(chǎng)房組裝面積約 平方米，以每平方米 元。
二、乙方帶焊接，安裝工具。進(jìn)入工地后一切服從甲方統一管理，搞好安全施工，甲方及時(shí)提供廠(chǎng)房材料，水電服務(wù)到位。
三、工程期限為： 天，(如天氣變化，材料供應不及時(shí)除外)。
四：工程款支付方式：
1、廠(chǎng)房立柱時(shí)支付總工程款 %
2、上梁支付總工程款 %
3、上屋面瓦及墻瓦支付 %
4、工程完全驗收合格后支付總工程款的 % 六個(gè)月后支付剩余 %工程款。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
簽字日期： 年 月 日
鋼結構合同范本 篇8
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商，現甲方將貴州省畢節天利氣體有限公司鋼結構廠(chǎng)房工程以包安全、包安裝、包質(zhì)量、保進(jìn)度的形式承包給乙方。為了明確雙方各自相互權利，遵循平等、自愿和誠信的原則，訂立如下合同條款，雙方共同遵守執行。
一、工程名稱(chēng)和地點(diǎn)
1、工程名稱(chēng)：貴州省畢節天利氣體有限公司鋼結構廠(chǎng)房
2、工程地點(diǎn)：畢節市
二、工程范圍及價(jià)格
1、建筑面積、合同單價(jià)及價(jià)款。一號廠(chǎng)房
(1)圍邊744.12平方米，單價(jià)15元/平方米，合計金額11161.8元。
(2)屋面1123.2平方米，單價(jià)21元/平方米，合計金額23587.2元。1+2合計￥34749,大寫(xiě)人民幣叁萬(wàn)肆仟柒佰肆拾玖圓整。
二號廠(chǎng)房
(1)圍邊373.2平方米，單價(jià)15元/平方米，合計金額5598元。
(2)屋面920平方米，單價(jià)21元/平方米，合計金額19320元。1+2合計￥24918,大寫(xiě)人民幣貳萬(wàn)肆仟玖佰壹拾捌圓整。
三號廠(chǎng)房
(1)圍邊343.14平方米，單價(jià)15元/平方米，合計金額5147.10元。
(2)屋面814.05平方米，單價(jià)21元/平方米，合計金額17095.05元。1+2合計￥22242,大寫(xiě)人民幣貳萬(wàn)貳仟貳佰肆拾貳圓整。
四號廠(chǎng)房
(1)圍邊638.98平方米，單價(jià)15元/平方米，合計金額9584.7元。
(2)屋面1085.60平方米，單價(jià)21元/平方米，合計金額22797.60元。1+2合計￥32382,大寫(xiě)人民幣叁萬(wàn)貳仟叁佰捌拾貳圓整。五號廠(chǎng)房
(1)圍邊245.92平方米，單價(jià)15元/平方米，合計金額3688.8元。
(2)屋面199.65平方米，單價(jià)21元/平方米，合計金額4192.65元。1+2合計￥7881,大寫(xiě)人民幣柒仟捌佰捌拾壹圓整。鋼結構工程款總計：34749+24918+22242+32382+7881=122172元。大寫(xiě)人民幣壹拾貳萬(wàn)貳仟壹佰柒拾貳圓整。
2、安裝范圍包含：工程預埋、主體鋼架、外圍檁條、屋面彩板、墻面板、門(mén)、彩瓦收邊包角、門(mén)窗包邊等所有±零以上的及圖紙中所包含的鋼結構工程，不含任何土建，窗戶(hù)由甲方所采購塑鋼窗的供貨方安裝。(以上內容不包含部分可劃掉，另行用手寫(xiě)如下：
4、安裝承包價(jià)格：合同價(jià)格包括所用工具和生活費用，含機械吊裝費。
三、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按施工圖紙要求施工，服從甲方現場(chǎng)管理人員指揮，執行甲方管理人員的指導和監督，把好質(zhì)量關(guān)。
2、乙方在主構件進(jìn)場(chǎng)前應做好預埋件的安裝，預埋件安裝完畢后須符合圖紙尺寸、標高全部無(wú)誤，否則乙方必須無(wú)條件整改好，并由甲方施工代表審核方可。
3、主鋼構進(jìn)場(chǎng)，吊車(chē)卸貨時(shí)要注意不得導致構件或連接板件變形，安裝前如構件上沾有黃泥或其他污物必須先擦拭干凈后方可安裝，如有構件表面生銹必須補漆后再安裝，所有螺栓必須擰緊;
4、彩瓦進(jìn)場(chǎng)，卸貨時(shí)須注意不得有人為或設備損壞，安裝屋面瓦時(shí)不得人為踩踏破壞，屋面瓦安裝完畢后須整理現場(chǎng)不得留有螺釘或其他零碎東西，墻面瓦安裝后要整潔美觀(guān)，不得人為拆壞，所有彩瓦安裝完畢后必須做清潔工作，保證瓦面干凈整潔。
5、屋面安裝過(guò)程中對最容易漏水的地方要格外注意，做好防漏措施。
6、若發(fā)現人為的問(wèn)題對質(zhì)量造成影響，安裝隊必須承擔全部責任。
四、工程付款及結算
1、所有工程現已安裝完畢，驗收合格后，再付至安裝總款的95%，計人民幣116063.4元。大寫(xiě)人民幣壹拾壹萬(wàn)陸仟零陸拾叁圓肆角。
2、余留5%質(zhì)保金，計人民幣6108.6元，作為工程保修金，保修期為12個(gè)月，到期如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，一次性付給乙方。
五、違約處罰
1、乙方在施工時(shí)，達不到業(yè)主和監理驗收，造成返工所需費用由乙方自負。
2、乙方在簽定協(xié)議之后，中途退縮、怠工、有意人為誤工，甲方有權不予結算并且不支付任何安裝工程款。
六、爭議解決條款
本合同如有未盡宜，雙方應友好協(xié)商，補充合同條款解決。雙方簽訂的補充條款與本合同有同等的法律效力。如前后內容有矛盾的補充合同協(xié)議規定為準。因本
合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議導致雙方不能達成一致時(shí)，任何一方可向工程所在地訴訟。
七、本合同有效期自雙方簽訂蓋章之日起完工所有款項付清之日。合同生效后，任何一方單方終止本合同，應向對方賠償本合同的工程總價(jià)款5%的違約金。
八、本合同一式貳份，雙方各執壹份，簽字生效，依此為憑。
甲方：乙方：
工程部代表人：施工班長(cháng)：
年月日年月日
鋼結構合同范本 篇9
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1和加工及安裝、水電及安裝、消防及安裝、避雷及安裝、防火涂料及人工，一切以圖紙為標準。
1.2及二次倒運費用，輔材費用，不含行車(chē)及安裝費用，不含地面材料及人工，不含圖紙以外的內外部工程。
1.3工期：本工程自年月日竣工。
1.4工程質(zhì)量：
1.7廠(chǎng)房建筑面積為：
1.8合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)) (見(jiàn)人工費、機械費報價(jià)清單以及材料報價(jià)清單)。
第二條 甲方工作
2.1甲方駐工地現場(chǎng)管理人員，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方負責制定施工工期并嚴格按照施工進(jìn)度及要求監督乙方工作，如乙方不能按期按質(zhì)完成工作，甲方有權將合同中施工項目抽項另外包給其他施工隊，費用從原合同中扣除。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和計劃
3.2乙方必須服從現場(chǎng)施工管理人員的調度和安排，必須執行公司制定的施工工期并嚴格按照指定的工期進(jìn)度施工，現場(chǎng)施工管理人員有權對不服從公司管理的施工隊進(jìn)行更換。
3.3乙方嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條 關(guān)于工期及變更的約定
4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.2因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工24小時(shí)以上，工期相應順延。
4.4施工中若出現變更，必須以書(shū)面形式簽字后生效，若無(wú)變更工程結算時(shí)不增加費用。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準
5.2甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延，若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格。
6.3工程竣工驗收后，乙方接出工程結算并將有關(guān)資料1送交甲方。甲方自接到上述資料 天審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在 天內，結清尾款。
第七條 關(guān)于繳納保險的約定
施工隊必須將本隊的施工人員一辦理保險，費用由甲方墊付，結算時(shí)從安裝費中扣除。
第八條 爭議或糾紛處理
8.1本合同在履期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
8.2當事人不愿通過(guò)協(xié)商，調解解決或者協(xié)商，調解不成時(shí)，本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意由日照仲裁委員會(huì )仲裁；當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又沒(méi)有達成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
第九條 其他約定：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
鋼結構合同范本 篇10
建設單位：(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位： (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
一、工程概況：(包括工程的名稱(chēng)、地點(diǎn)、鋼構面積等內容)腐木地板。
二、工程承包方式： 包 工包料包質(zhì)量包安全
三、工程材料確認： 圖紙上標示的有些材料規格市場(chǎng)上沒(méi)有 ，由甲乙雙方協(xié)商確定。100*250方通更換成100*200方通 。因市場(chǎng)上木型材的特殊性，
四、工程日期： 10天
五、工程質(zhì)量：嚴格按甲方提供的圖紙施工，工程質(zhì)量必須達同行業(yè)驗評之合格標準。
七、工程驗收方式：
工程竣工之后(指本項目鋼結構子分部工程)，根據圖紙和合同要求，甲方應當在竣工10日內組織驗收并簽注驗收報告，辦理結算。未經(jīng)驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式： 合同鑒定日甲方 付給乙方 預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。 甲方若逾期付款，按日萬(wàn)分之五支付滯納金，并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。
九、保修內容和期限 一年 。
十、雙方的其它義務(wù)： 所以廊架上的80*200防腐木 ，足只有80*185。 六、工程造價(jià)： 合計18710 元。(壹萬(wàn)捌仟柒百壹拾元)
甲方義務(wù)：
1、用地和施工許可證：
2、施工現場(chǎng)應具備開(kāi)工條件，并保證路通、電通、水通等施工進(jìn)場(chǎng)條件。
3、甲方駐工地代表應當深入施工現場(chǎng)，對乙方的進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗收，檢查各分項工程施工質(zhì)量，保持與乙方工地負責人的溝通，搞好協(xié)作，一旦發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)指出并督促整改，在乙方提出書(shū)面報驗后，及時(shí)組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為 高經(jīng)理 。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等，除工期順延外，另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天 元，機械按每臺班 元計算。)
乙方的義務(wù)：
1、必須使用符合規定的各種原材料，確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負責，甲方不負任何責任，但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。
十一、 違約責任：
本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應按合同總價(jià)款 5% 支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同同等生效。
十三、本合同一式 2 份，雙方各執 1 份，簽字蓋章生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
住所：
住所：
電話(huà)：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)行：
開(kāi)戶(hù)行：
銀行帳號：
銀行帳號：
簽訂合同時(shí)間：
鋼結構合同范本 篇11
在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進(jìn)行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類(lèi)似合同的重要區別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條
技術(shù)資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條
價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)
第六條
驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條
結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五，超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話(huà)：________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話(huà)：_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________
帳號：_________________________
年 月 日訂
鋼結構合同范本 篇12
發(fā)包主全稱(chēng)：簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
承包方全稱(chēng)：簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，依法簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：工程內容：資金來(lái)源：
二、工程承包方式：
三、合同工期：本工程預計形式日期月竣工日期 年 月 日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基礎允許施工，主鋼結構材料進(jìn)場(chǎng)日期為準。
四、工程質(zhì)量標準達到甲方提供圖紙標準及圖紙變更單要求。
五、工程造價(jià)表注本工程造價(jià)不含稅費，如產(chǎn)生稅費，由甲方承擔
六、施工中的項目變更
在施工中根據甲方及設計要求。工程內容響應變更，增減工程量并入工程總造價(jià)。
七、雙方職責：
1、甲方職責：
1無(wú)償提供施工場(chǎng)地，做好“三通一平”，維護好施工外部環(huán)境。
2派人協(xié)助施工單位，監督施工質(zhì)量。
3檢查材料質(zhì)量。
4按合同及時(shí)撥付工程款。
5水源電源接到施工場(chǎng)地并負責施工中所產(chǎn)生的費用。
6維護乙方施工，材料采購，裝卸自主權，不受干擾。
2、乙方職責：
1簽訂合同后，按圖紙、合同安排施工。
2如未按雙方約定的質(zhì)量要求施工，立即返工，返工費用自負。
3嚴格按鋼結構施工及安裝規范執行，保質(zhì)保量。
4嚴格按操作規程和規范，安全文明施工，施工期間所發(fā)生的一切安全事故，責任自負。
5在施工過(guò)程中如遇到天氣或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相應順延。
八、工程總價(jià)付款方式：工程總價(jià)元整。
1、本合同的工程款支付，按本企業(yè)名稱(chēng)及賬號匯入;如果現金支付，憑本企業(yè)加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的收據。
2、甲方在合同簽訂生效當日內，按合同總造價(jià)的約%計款萬(wàn)元元，預付乙方備料款。
3、工程進(jìn)度款：
1主鋼結構鋼梁、鋼柱、鋼架到工地時(shí)，甲方按合同總造價(jià)款的約%計款萬(wàn)元元，付乙方工程進(jìn)料款。
2鋼架梁安裝完畢，安裝彩瓦前再付計款萬(wàn)元元。
3余款待主鋼結構材料進(jìn)入工地后天付清。
九、工程驗收及雙方異議處理期限
一按照雙方認可的圖紙要求，約定的質(zhì)量標準驗收。工程竣工時(shí)，乙方向甲方呈交驗收報告。甲方接到驗報告三日內，山甲乙方雙方進(jìn)行驗收，驗收合格辦理交接使用手續。如甲方提出有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，應以書(shū)面形式通知乙方，乙方在接到通知后三日內因到場(chǎng)整修。
二工程竣工后，甲方接到乙方驗收報告三日內不進(jìn)行驗收，或擅自投入使用者，均視為該工程已驗收為合格工程正式交付使用。
十、工程保修
1乙方負責該工程質(zhì)量保修，期限為1年，保修期從乙方出示的驗收報告之日算起。乙方接到甲方書(shū)面維修通知三人到場(chǎng)維修。
2質(zhì)量保修期滿(mǎn)后，在維修過(guò)程中，人工費、材料費按成本費計算。
十一、違約責任
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得隨意更改或中止，否則賠償對方合同工程總造價(jià)百分之三十的違約金，并該工程所有材料歸乙方所有，解除合同。
十二、合同爭議解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，可采取以下兩種方式解決：
1提交工商行政部門(mén)調解仲裁;
2甲乙雙方可向主張權利的所在地人民法院處理。
十三、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十四、其它：
雙方簽字認可的補充協(xié)議，作為合同的一部分;具有同等效力。
甲方公章：_________乙方公章：_________
法定代表人簽字：_________法定代表人簽字：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結構合同范本 篇13
編號：HJ/GC—1201
程 勞 務(wù) 分 包 合 同
工程名稱(chēng)：
發(fā) 包 方：
承 包 方：
身份證號：
家庭住址：
聯(lián)系方式：
簽約時(shí)間：年 月
工日
甲方（全稱(chēng)）： 乙方（全稱(chēng)）：甲方將所承建的工程，本著(zhù)互惠互利的原則委托于乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)規定，雙方本著(zhù)自愿、誠信、平等的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，達成如下共識，訂立本協(xié)議，雙方共同遵守執行。
第一條：工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍及內容：
第二條：施工內容及單價(jià)的確定
1、主鋼結構安裝（含卸車(chē)）噸元/噸，金額合計 元。該工作內容包括：
�、黉撝�、鋼梁、吊車(chē)梁、柱間支撐、水平支撐、系桿、平臺、鋼爬梯的焊接、鋼梯的安裝及構件的2次倒運，以上構件及高強螺栓、節點(diǎn)油漆由甲方提供。
�、诘踯�(chē)、機具、焊條、氧氣、乙炔、普通螺栓、螺母、墊片以及調整柱底標高所用墊板均由乙方自備且承擔全部費用。
2、次鋼結構安裝（含卸車(chē)）噸 元/噸，金額合計元。
該工作內容包括：
�、贆_條、拉條、撐桿、隅撐、雨篷、門(mén)框的焊接安裝、窗框的焊接安裝，以上構件及節點(diǎn)油漆由甲方提供。
�、诼菟�、螺母、平光墊、焊條、氧氣、乙炔、工機具、均由乙方自備并承擔全部費用。
9、合同總金額為 元（大寫(xiě)人民幣 元整）
10、現場(chǎng)發(fā)生不在合同范圍內的臨時(shí)用工由甲方現場(chǎng)項目經(jīng)理簽證認可后，技 工按元/工日，普工按 元/工日進(jìn)行結算。
11、其他約定：
�、偌追浇挥枰曳降氖┕D紙范圍內所有工程量均包含在乙方工作內容的單價(jià)中。 ②屋面板面積計算按以下原則：
A現場(chǎng)復合玻璃絲棉，復合面積部分按屋面內板實(shí)際長(cháng)度、寬度計算，外露 出天溝部分上層板按單板計算面積。
B單板面積按屋面實(shí)際長(cháng)度、寬度計算（不計搭接部分）。
�、垡陨瞎こ塘繛闀汗罃�，工程完工后按實(shí)際發(fā)生量結算，單價(jià)不變。
第三條：付款及結算方式
1、合同簽定后，施工人員、機具進(jìn)場(chǎng)甲方向乙方預付進(jìn)場(chǎng)費10000元（壹萬(wàn)元）整。
2、主結構安裝完畢，經(jīng)項目經(jīng)理驗收認可簽證后，甲方付至合同款中主結構安裝費的60% 給乙方。
3、次結構安裝完畢，經(jīng)項目經(jīng)理驗收認可簽證后，甲方付至合同款中次結構安裝費的60% 給乙方。
7、工程全部完工，經(jīng)公司組織檢查驗收合格并經(jīng)項目經(jīng)理簽證后，甲方付至合同總價(jià)款的 80 % 給乙方。
8、工程竣工，交工資料交齊，經(jīng)業(yè)主、監理等相關(guān)部門(mén)驗收合格后，甲方付至合同總價(jià)款的95 % 給乙方。
9、留5%余款作為質(zhì)量保證金，在一年的質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題，甲方于一周內付清余款給乙方。
10、甲方每次向乙方支付工程款時(shí)，乙方應提供以下內容：
�、僖曳綉峁┡c每次付款額相等的建筑安裝發(fā)票（機打）。
�、谝曳綉峁┙�(jīng)現場(chǎng)施工人員親筆簽名后的工資清單。
第四條：工期
本工程合同工期 日歷天。
1、開(kāi)工日期：本合同工程暫定于年 月日開(kāi)工。
竣工日期：于年月日竣工。
由于業(yè)主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影響時(shí)，工期順延。開(kāi)工時(shí)間為暫定時(shí)間，甲方于鋼結構進(jìn)場(chǎng)前五天通知乙方。工程延期罰款：未按合同要求日期竣工，每延誤一天，按 20xx 元/天進(jìn)行罰款。
2、乙方進(jìn)入現場(chǎng)須保證施工高峰最低人數不得少于 人，如達不到要求， 甲方有權按300元/天/人進(jìn)行處罰并有權安排其他施工隊進(jìn)場(chǎng)。
3、因停電、停水、刮風(fēng)、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窩工，甲方不予支付任何費用。
4、因甲方原因（如構件影響、材料影響）造成的停工、窩工，五個(gè)工作日內甲方不予支付費用，但超過(guò)五個(gè)工作日以上，經(jīng)現場(chǎng)項目經(jīng)理簽證、認可后，可以支付一定比例的停工工資（注：可按當時(shí)工人日工資的市場(chǎng)價(jià)的60%商議）。
5、由于業(yè)主拖延工程款的支付造成現場(chǎng)無(wú)法施工，經(jīng)公司同意施工隊應配合項目部共同向業(yè)主索要工程款，要款期間的工人工資由甲方據實(shí)支付。但停工時(shí)間不能超過(guò)五天，五天后施工隊可以分流工人，甲方不再支付工人停工工資。
第五條：圖紙資料
本合同生效后，甲方向乙方提供施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料 1份。負責向乙方進(jìn)行技術(shù)和安全交底并提供技術(shù)服務(wù)。工程施工過(guò)程中乙方應無(wú)償配合甲方做一些現場(chǎng)實(shí)測數據等工作，并在工程竣工時(shí)配合甲方進(jìn)行資料整理和收集工作。
第六條：材料供應
1、高強螺栓、節點(diǎn)補漆用油漆、角馳支架、地腳螺母均由甲方提供。
2、普通螺栓、墊圈、墊片、用于調整標高的墊板、氧氣、乙炔、焊條、自攻螺絲、拉鉚釘、硅酮膠、雨水帽均由乙方自備并承擔全部費用。
3、安裝所需配套工具及機具、腳手架、安全防護用品、勞動(dòng)保護用品以及施工措施用料由乙方自備并承擔全部費用。
4、乙方負責到達現場(chǎng)的構件、材料、配件及設備等的卸車(chē)，以上物品到場(chǎng)后，甲方組織乙方共同驗收合格后，交由乙方保管、使用，乙方應確定專(zhuān)人負責此項工作，如有丟失或損壞，乙方應照價(jià)進(jìn)行賠償。
5、現場(chǎng)加工設備、裝車(chē)、吊車(chē)及二次倒運費用由乙方負責。
6、公司供應的材料，在施工過(guò)程中或施工完畢后，乙方不得出售任何廢品、半成品和成品。出售廢品應征得公司副總同意后由項目經(jīng)理牽頭，施工隊核實(shí)后簽字出售。
第七條：工程變更
1、業(yè)主或監理工程師發(fā)出工程變更指令，甲方收到后24小時(shí)內要轉發(fā)給乙方， 乙方收到后應立即按變更指令執行，不得以任何理由拒絕。
2、乙方收到變更指令后三天內向甲方提交因工程變更而發(fā)生工程量增減和工期影響的報告，經(jīng)甲方審核并遞交業(yè)主或監理工程師批準，甲方依據業(yè)主或監理工程師批準后的增減工程數量調整工程價(jià)款和工期，乙方應予以接受，不得因調減工程量而造成減少的收入向甲方索賠。
鋼結構合同范本 篇14
甲方：_________________有限公司
法定代表人：______________
委托代理人：______________
乙方：______________，系受害人_______________之(夫)妻或其他第二順序繼承人。
現乙方受受害人供養的全體親屬委托處理：死亡的相關(guān)善后事宜。乙方居民身份證號碼：______________
甲方單位職工_______________，因工作原因于_____年_____月_____日在某處受傷，經(jīng)搶救無(wú)效死亡。因公死亡的善后事宜，
依據中華人民共和國勞動(dòng)法》、《工傷保險條例》等有關(guān)法律法規，現甲、乙雙方就賠償問(wèn)題雙方在平等協(xié)商的基礎上，自愿達成如下協(xié)議：
一、甲方賠償乙方喪葬補助金_______________元;
二、甲方一次性賠償死亡補助金_______________元;
三、供養親屬(子女不滿(mǎn)18歲，父母為無(wú)收入或者已辦理退職、退休)一次性補償費用_______________元;
四、其他費用：_________________在上述款項基礎上，甲方自愿另行一次性賠償乙方供養親屬補助金_______________元。
上述一、二、三、四項合計人民幣_______________元(大寫(xiě)人民幣_______________元整)。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
【鋼結構合同】相關(guān)文章：
鋼結構施工合同范文05-05
鋼結構委托加工合同03-14
鋼結構施工合同范文04-25
鋼結構買(mǎi)賣(mài)合同09-03
鋼結構廠(chǎng)房合同范本12-15
鋼結構采購合同（精選10篇）07-30
鋼結構施工合同范本03-24
鋼結構工程合同范本07-28
鋼結構購買(mǎi)合同范本04-10