房屋買(mǎi)賣(mài)合同集錦15篇
隨著(zhù)人們法律意識的建立,合同出現的次數越來(lái)越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢?以下是小編為大家收集的房屋買(mǎi)賣(mài)合同,歡迎大家分享。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同1
合同編號:_________
甲方:_________
姓名:_________
國籍:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
委托代理人:_________
國籍:_________
電話(huà):_________
地址:_________
郵政編碼:_________
乙方:_________
姓名:_________
國籍:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
國籍:_________
電話(huà):_________
地址:_________
郵政編碼:_________
根據國家和_________省法律、法規和有關(guān)規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就下列房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)達成如下協(xié)議:
第一條房屋的基本情況
甲方房屋坐落于_________位于第_________層,共_________,房屋結構為_(kāi)________,建筑面積_________平方米,房屋用途為_(kāi)________該房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,該房屋內部附著(zhù)設施見(jiàn)附件二為_(kāi)________。
第二條房屋面積的特殊約定
1、本合同第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定面積為準。
2、該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過(guò)暫測面積的±_________%時(shí),房?jì)r(jià)款保持不變。
3、實(shí)際面積與暫測面積差別超過(guò)暫測面積的±_________%時(shí),甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按_________利率付給利息。
每平方米價(jià)格保持不變,房?jì)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調整。
第三條土地使用權性質(zhì)
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_(kāi)________。
2、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉讓批準文件號為_(kāi)________該房屋買(mǎi)賣(mài)后,按照有關(guān)規定,乙方補辦土地使用權出讓手續。
第四條價(jià)格
按計算,該房屋售價(jià)為每平方米_________元,總金額為_(kāi)________元整。
第五條付款方式
1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金_________元整,并應于本合同生效之日起_________日內將該房屋全部?jì)r(jià)款付給甲方。
2、已付定金將在最后一期付款時(shí)沖抵,支付方式為以下第_________種:
現金_________
支票_________
匯款_________。
第六條交付期限
甲方應于本合同生效之日起_________日內,將該房屋的產(chǎn)權證書(shū)交給乙方,并應收到該房屋全部?jì)r(jià)款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本合同第五條規定的時(shí)間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過(guò)_________天后,即視為乙方不履行本合同。屆時(shí),甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。
終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據實(shí)賠償。
乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
_________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同規定的交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在_________個(gè)月內按_________利率計算自第_________個(gè)月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過(guò)_________個(gè)月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據實(shí)賠償。
甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
第九條關(guān)于產(chǎn)權登記的約定
在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記手續。如因甲方的過(guò)失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起_________天內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū),乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時(shí)間
水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接日期為_(kāi)________年_________月_________日。
第十三條聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于對方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
第十五條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書(shū)面形式通知對方否則,由未通知方承擔由此而引起的.相關(guān)責任。
第十六條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時(shí)限內簽訂書(shū)面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件,任何一方無(wú)權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十七條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意,均屬無(wú)效。
第十八條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會(huì )仲裁
依法向人民法院起訴。
第十九條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱(chēng)不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震,以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。
2、本協(xié)議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同2
賣(mài)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方自愿將下列房屋賣(mài)給乙方所有(房屋座落: 市 區 街 號 號樓 室,建筑面積 平方米)
一、房屋售價(jià):甲乙雙方商定價(jià)格為人民幣——元(——萬(wàn)元整)。
二、付款方式:乙方分——次用現金支付給甲方房款,第一次付款定金時(shí)間為——年—月—日,付款現金為人民幣—元(——元整),第二次預付款時(shí)間為—月—日,付款現金為人民幣——元(——萬(wàn)元整),第三次付款時(shí)間為辦理完過(guò)戶(hù)等相關(guān)手續后,付款金額為人民幣——元(——萬(wàn)元整),三次支付總金額為人民幣——元(——萬(wàn)元整)。
三、關(guān)于產(chǎn)權辦理的約定:過(guò)戶(hù)費用由乙方承擔,但甲方要配合乙方辦理相關(guān)手續。
四、上述對雙方都具有約束力,應嚴格履行,如有違約,違約方承擔違約責任,并賠償損失、支付違約費用。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,雙方未盡事宜,協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽訂日期:
簽訂日期:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同3
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________
姓名身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
戶(hù)口所在地:_________
現住址:_________
工作單位:_________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________
姓名身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
戶(hù)口所在地:_________
現住址:_________
工作單位:_________
甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,經(jīng)協(xié)商達成一致,甲方將自己所有、使用的一套房屋賣(mài)給乙方,雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)事宜達成以下協(xié)議:
一、買(mǎi)賣(mài)房屋的基本情況:
甲方自愿將座落于:_________房產(chǎn)出售給乙方,建筑面積_________平方米,儲藏室建筑面積_________平方米,與乙方看房時(shí)甲方所提供的面積數據相符。
二、買(mǎi)賣(mài)價(jià)格:
雙方商定該房屋按甲方所提供的建筑面積及房屋的內部情況買(mǎi)賣(mài)價(jià)格定為_(kāi)________萬(wàn)元人民幣,大寫(xiě)_________。此價(jià)格內包含房屋本身及附屬設施設備的價(jià)格。
三、房屋交付:
在雙方在場(chǎng)的情況下,甲方征對房屋對以下項目進(jìn)行交接:
1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡及物業(yè)費用等到給乙方交房時(shí)已交清的所有憑證交付乙方,避免乙方在過(guò)后生活中發(fā)生不必要的.麻煩。
2、由甲方向乙方說(shuō)明可以正常使用的設備的基本情況、使用方法及注意事項。
3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的走線(xiàn)情況、接口位置及計量?jì)x表的位置、使用方法等進(jìn)行詳細交接。
乙方現場(chǎng)檢查后,如無(wú)任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書(shū)約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。
四、付款方式:在甲方向乙方交付房屋全部鑰匙及原購房協(xié)議書(shū)原件,并現場(chǎng)對房屋進(jìn)行交付驗收后,乙方應一次性支付購房款_________萬(wàn)元人民幣,大寫(xiě)人民幣_________。甲方在收款時(shí)應向乙方出具收款收據。
五、甲方的承諾保證:
甲方保證自己所提供的原有購房協(xié)議及自己的身份證件真實(shí)有效,不存在任何虛假成分;
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。
甲方保證該轉讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利(如抵押等),否則造成不良后果由甲方出面解決。
甲方保證因國家政策性拆遷、自然災害等涉及到的土地與房屋賠償或補償歸乙方所有,與甲方無(wú)關(guān)。
由于建設方的原因,本房屋沒(méi)有辦理房屋產(chǎn)權證,甲方保證:如原建房單位在日后統一辦理房屋產(chǎn)權證時(shí),及時(shí)協(xié)助乙方到原建房單位變更房屋所有權人姓名,保障乙方對房屋所有權的合法行使,如因變更時(shí)甲方造成的費用增加,所有增加費用由甲方承擔。如能變更正常辦理房產(chǎn)證的費用由乙方負責。
甲方保證在本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式及現有住址變更的情況下,能及時(shí)的通知乙方,以方便乙方在辦理相關(guān)手續時(shí),可以及時(shí)的找到甲方。
六、本協(xié)議書(shū)未盡事宜,由雙方另行協(xié)商。
七、本協(xié)議書(shū)除協(xié)議條款和法律規定以外,若變更或解除協(xié)議內容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟損失的,由責任方負全部責任。
八、本協(xié)議書(shū)一式兩份,每份協(xié)議后附甲乙雙方身份證復印件一份,甲、乙雙方各執一份,協(xié)議書(shū)從雙方簽字按手印之日起生效。
甲方(簽字手。篲________乙方(簽字手。篲________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同4
甲方:____________
已方:____________
甲乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
1、甲方自愿將坐落在____________(建筑面積壹佰伍拾壹平方米,二層,雜房面積約貳拾平方米)房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方。四界以證號上所標為準。
2、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣____________元整(____________元)。付款方式,雙方簽定合同時(shí)一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法,權屬清楚,有合法的`土地使用權,該房屋未辦房產(chǎn)證手續,如乙方要辦理手續,新產(chǎn)生的有關(guān)稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關(guān)房屋過(guò)戶(hù)手續。
4、甲方應在______年______月______日前將房產(chǎn)交付乙方,屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何爭議,交付該房時(shí),甲方不得損壞該房屋的結構。
5、合同簽定后,如一方違反本合同條款,應向對方支付陸萬(wàn)元違約金。
6、本房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:____________
乙方簽字:____________
日期:__________________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同5
甲方(出售方):
身份證號:
乙方(買(mǎi)受方):
身份證號:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
1、甲方所售房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)為樓房/平房,坐落于:_____。該房屋所在樓層為_(kāi)____層,建筑面積共計_____平方米。
2、該房屋規劃設計用途為住宅/公寓/辦公/商業(yè)/其他:_____。
第二條房屋權屬情況
1、該房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產(chǎn)權證號為:_____。
2、該房屋性質(zhì)屬于下列第_____種情形。
。1)商品房;
。2)已購公有住房;
。3)向社會(huì )公開(kāi)銷(xiāo)售的經(jīng)濟適用房;
。4)其他房屋。
3、該房屋抵押情況為第_____項:
。1)該房屋未設定抵押。
。2)該房屋已設定抵押,抵押權人為:_____,抵押登記日期為:_____年_____月_____日,他項權利證號為:_____。
4、該房屋租賃情況為第_____項:
。1)甲方未將該房屋出租。
。2)甲方已將該房屋出租,承租人為:_____,租賃期限為:_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,承租人已放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
第三條成交價(jià)格、付款方式及資金劃轉方式
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,該房屋成交價(jià)格為:人民幣(大寫(xiě))_____億_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整,(¥_____元)。
2、乙方在簽訂本合同時(shí)支付定金人民幣(大寫(xiě))_____億_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整,(¥_____元)。
3、關(guān)于購房款的支付,甲、乙雙方同意按照下述第_____項方式履行:
。1)一次性支付,在房屋所有權轉移登記手續辦理當日,乙方將扣除定金外的剩余房款一次性全額支付給甲方。
。2)分兩次支付,乙方于_____將首付款人民幣_____元(含前期支付全部定金人民幣_____元)以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民幣_____元,乙方在房屋所有權轉移登記手續辦理完畢當日支付給甲方。
。3)關(guān)于貸款的約定:乙方向(銀行/公積金管理中心)申辦抵押貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫(xiě))_____元(¥_____元)。乙方因自身原因未獲銀行貸款或公積金管理中心批準的,雙方同意按照第_____方式解決。
a、乙方自行籌齊剩余房?jì)r(jià)款,以現金形式支付給甲方。
b、乙方繼續申請其他銀行貸款,至貸款批準,其間已發(fā)生的及要產(chǎn)生的各項費用由乙方自行負擔。
c、本合同終止,乙方支付的定金和房?jì)r(jià)款應如數返還,雙方互不承擔違約責任,在申辦貸款過(guò)程發(fā)生的各項費用均由乙方承擔。
第四條房屋產(chǎn)權及具體情況的承諾
1、甲方應當保證該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,甲方應當承擔相應責任。
2、甲方應當保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入的各項房屋附屬設施設備及其裝飾保持良好的狀況。
3、房屋交付之日前所產(chǎn)生的物業(yè)管理費、供暖費、水費、電費、有線(xiàn)電視費、燃氣費、電信、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )費等所有費用由甲方承擔,交付日以后(含交付日)所產(chǎn)生的上述費用由乙方承擔。甲方同意其繳納的該房屋專(zhuān)項維修資金(公共維修基金)的賬面余額轉移至乙方名下。
第五條房屋的交付
甲方應當在_____前將該房屋交付給乙方。該房屋交付時(shí),應當履行下列第_____項手續:
1、甲方與乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗收,記錄水、電、氣表的度數,并交接相關(guān)物品;
2、甲乙雙方在房屋附屬設施、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門(mén)鑰匙。
第六條違約責任
1、逾期交房責任除不可抗力外,甲方未按照第五條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照下列方式處理:
按照逾期時(shí)間,分別處理(1)和(2),不作累加。
。1)逾期在_____日之內,自第五條約定的交付期限期滿(mǎn)之次日起至實(shí)際交付之日止,甲方按日計算向乙方支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_____的違約金,并于該房屋實(shí)際交付之日起_____日內向買(mǎi)受人支付違約金,合同繼續履行。
。2)逾期超過(guò)_____日(該日期應當與第(1)項的日期相同)后,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應當自退房通知送達之日起_____日內退還已付款,并按照乙方全部已付款的_____%向乙方支付違約金。
2、逾期付款責任
乙方未按照約定的時(shí)間付款的,按照下列方式處理:
按照逾期時(shí)間,分別處理(1)和(2),不作累加。
。1)逾期在_____日之內,自約定的`應付款期限之次日起至實(shí)際支付應付款之日止,乙方按日計算向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之_____的違約金,并于該房屋實(shí)際交付之日起_____日內向甲方支付違約金,合同繼續履行。
。2)逾期超過(guò)_____日(該日期應當與第(1)項的日期相同)后,甲方有權解除合同,甲方解除合同的,乙方應當自解除合同通知送達之日起_____日內按照累計的逾期應付款的_____%向甲方支付違約金,并由甲方退還乙方全部已付房款。
第七條稅、費相關(guān)規定
本合同履行過(guò)程中因政策須繳納新的稅費的,由政策規定的一方繳納;政策中未明確規定繳納方的,由_____方繳納。
第八條權屬轉移登記
當事人雙方同意,_____年_____月_____日,雙方共同向房屋權屬登記部門(mén)申請辦理房屋權屬登記手續。
第九條簽約承諾
本合同簽署人均保證有簽署本合同并支付或收取定金的權利,若因其無(wú)代理權或無(wú)權處分,致本合同無(wú)法成立、生效的,該方簽署人應按照所簽署的本合同第六條約定和定金規則向對方承擔責任。本條款獨立生效。
第十條不可抗力
因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時(shí)告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責任自該房屋(所有權轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。
第十一條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議、由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向所在地人民法院起訴。
第十二條其他
1、對本合同的解除,應當采用書(shū)面形式。本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式_____份,合同各方各執_____份。各份合同文本具有同等法律效力。
3、本合同經(jīng)各方簽署后生效。
4、簽署時(shí)間:_____年_____月_____日。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式:
地址:
地址:
賬戶(hù):
賬戶(hù):
簽訂地點(diǎn):
房屋買(mǎi)賣(mài)合同6
原告:
被告:
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續履行合同,并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元/天,(由_______年_____月______日至______年_____月______日)逾期7個(gè)月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_________元(大寫(xiě):)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來(lái)的損失_________元。(按銀行現利率執行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關(guān)費用由被告承擔。
事實(shí)與理由
原告與被告系商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買(mǎi)賣(mài)合同》,原告購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的紅橋區咸陽(yáng)路南端東側龍悅花園___樓___門(mén)_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務(wù)進(jìn)行了詳細約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_________元,于____年___月___日將貸款人民幣_________元付于被告帳戶(hù),合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶(hù)。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買(mǎi)受人應盡的付款義務(wù)。根據合同第三條約定,該商品房應于______年_____月______日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒(méi)有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今_______年___月___日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的',應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類(lèi)房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建筑平方米,以此為依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢(xún)問(wèn),無(wú)奈之下,原告只得拿起法律武器來(lái)維護自己的合法權益,F根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關(guān)規定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份(按被告人人數提交);
二、證據___份。
具狀人:_________
___年___月___日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同7
出賣(mài)人(甲方):
身份證號碼:
買(mǎi)受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于 的房屋(毛坯房,建筑面積 平方米,對應儲藏室建筑面積 平方米)以人民幣元(大寫(xiě):人民幣 元)的價(jià)款出售給乙方。
二、乙方于年 月日一次性向甲方支付房款人民幣 元(大寫(xiě):人民幣 元);甲方應當于收到房款當日將該交易房屋交付乙方。該交易房屋將來(lái)若有相關(guān)稅費等費用發(fā)生,合同雙方應按有關(guān)法律規定負擔。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過(guò)戶(hù)條件。甲方應在乙方支付房款時(shí)向乙方提供依法取得本房屋的相關(guān)證明資料等作為交易依據。待過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí),甲方應協(xié)助乙方辦理該交易房屋產(chǎn)權手續。
四、本合同簽訂后,甲方對該房屋的所有權(占有、使用、收益、出租、擔保、抵押、買(mǎi)賣(mài)等全部權利)轉讓給乙方。甲方應保證乙方對該交易房屋享有完全的居住權以及處分權等權利,并且不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或作出其他任何方式的處分。
五、房屋買(mǎi)賣(mài)合同生效后,乙方享有因交易房屋而產(chǎn)生的一切權利。若遇政策性拆遷等,甲方應積極協(xié)助乙方辦理相關(guān)事宜,并不得向乙方主張任何費用損失。
六、違約責任
1.甲方應當于收到房款當日將交易房屋交付乙方,否則,每逾期1日按房?jì)r(jià)總額千分之一向乙方支付違約金。逾期超過(guò) 叁 個(gè)月,乙方有權解除本合同。
2.乙方全部或部分不能按本合同約定的付款日期履行的',按其欠款部分加付按每日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)三個(gè)月,甲方有權解除合同。解約時(shí),甲方應將乙方已付房款扣除違約金后退還。
3.本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同,否則,應向對方支付違約金人民幣萬(wàn)元。如因重大客觀(guān)原因導致本合同的解除,甲方應按照市場(chǎng)評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
4.如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。如因規劃部門(mén)、設計部門(mén)的原因導致房屋質(zhì)量和使用功能出現問(wèn)題,甲方應當通知乙方;如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、特別約定
本合同生效后,甲方不得以任何方式或理由主張合同無(wú)效,否則,甲方應返還乙方所支付的全部房款,并賠償乙方人民幣 萬(wàn)元。
八、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;
協(xié)商不成的,依法向買(mǎi)受人住所地的人民法院起訴。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方 :
聯(lián)系電話(huà):
二〇一六年 月日
見(jiàn)證人:
見(jiàn)證人:
乙方:
聯(lián)系電話(huà):
二〇一六年 月 日
見(jiàn)證人:
見(jiàn)證人:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同8
甲方(賣(mài)方):趙XX
乙方(買(mǎi)方):張XX
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在____市____區渝州路2小區3號樓4單元405室(建筑面積120平方米,儲藏室40平方米,產(chǎn)權證號100XXXX5420)房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方,并將與所出賣(mài)該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權同時(shí)出賣(mài)給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)壹佰萬(wàn)零二千元整;即人民幣小寫(xiě)100元。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金三十萬(wàn)元整,即小寫(xiě)300000元。
四、乙方支付定金之日起2個(gè)月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過(guò)銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續,待房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到乙方名下之時(shí),乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個(gè)月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬,如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付五十萬(wàn)元的違約金;一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款,每逾期____日,應向對方支付五十元罰金,逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產(chǎn)手續客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機一臺(型號:100XXXX8485),空調兩臺(型號:015XXXX8549 ),熱水器(型號:109XXXX4554),浴霸(型號:102XXXX6985),飲水機(型號:108XXXX9264),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房?jì)葻艟,前后門(mén)窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內)。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
轉讓方:受讓方:
法定代表人:法定代表人:
簽訂日期:簽訂地點(diǎn):
房屋買(mǎi)賣(mài)合同9
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方): 姓名: 身份證號碼:
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方): 姓名: 身份證號碼:
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致原則的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)房屋有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況
甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)座落于號樓室。房屋建筑面積為平方 米,草廈個(gè)。以現狀實(shí)況為準,乙方已自行考察,對房屋現狀己予以認可。
第二條:房屋轉讓價(jià)格
該房按套計價(jià),該套房屋(包括草廈)轉讓價(jià)格為人民幣 元整(¥ 元)。
第三條:付款方式、時(shí)間
雙方約定,合同簽定當日 年 月 日,乙方向甲方支付人民幣 元(¥ 元)作為預付款,余款中的元(¥元)于 年 月 日前支付。
第四條:交房方式
甲乙雙方約定,乙方付清上述預付款時(shí),甲乙雙方交接房產(chǎn)。
第五條:違約責任
乙方未按本合同第三條約定的時(shí)間付款,甲方有權按應付款向乙方追究違約利息,利息按同期銀行貸款利率計算。甲方未按本合同第四條約定的時(shí)間交房,乙方有權按已付款向甲方追究違約利息,利息按同期銀行貸款利率計算。
第六條:甲方保證該房屋交接時(shí)沒(méi)有產(chǎn)權糾紛。
第七條:關(guān)于產(chǎn)權登記的約定
甲乙雙方應于 年 月 日后日內辦理該房權屬轉移手續。接到乙方的通知后,甲方積極給予協(xié)助。期間發(fā)生的.一切稅費均由乙方承擔。
第八條:乙方通知甲方要求協(xié)助辦理房屋權屬轉移手續時(shí),甲方如不及時(shí)協(xié)助乙方辦理,每逾期一日,甲方應按購房款總額向乙方支付每日萬(wàn)分之五的違約金人民幣。
第九條:如本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可向人民法院提起訴訟解決。
第十條:本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章)
乙方(簽章)
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同10
甲方(賣(mài)方):_________________簽名乙方(買(mǎi)方):_________________
身份證號碼:_________________身份證號碼:_________________
聯(lián)系電話(huà):_________________聯(lián)系電話(huà):_________________
甲方乙方就某地房屋買(mǎi)賣(mài)相關(guān)事項,經(jīng)過(guò)友好協(xié)商達成一下協(xié)議
1、甲方自愿將坐落在___一座房子買(mǎi)給乙方(房屋面積_________平方米,包括一個(gè)一塊小平地),其中與房產(chǎn)相關(guān)的土地所有權一并賣(mài)給乙方(附上房產(chǎn)復印件)
2、甲方必須保證房產(chǎn)的所有權清楚。
3、雙方協(xié)議的.上述房屋及相關(guān)建筑總共_________萬(wàn)即_________萬(wàn)元,在簽訂合同后乙方需要支付甲方定金_________萬(wàn)元,即_________萬(wàn)元。
4、由于房屋不支持按揭買(mǎi)賣(mài),在協(xié)議書(shū)簽訂后__-個(gè)月之內,乙方將支付房屋總額除定金之外的所有金額
5、辦理房產(chǎn)的一些列相關(guān)手續費都由甲方承擔。
6、當乙方支付了定金后,甲方需要積極配合乙方辦理房屋過(guò)戶(hù)相關(guān)手續,乙方接手房產(chǎn)后盡快向甲方支付剩余金額。
7、甲方要在辦理完所有手續一個(gè)月之內將房子交給乙方,并保證房屋無(wú)任何擔保,無(wú)人出租。無(wú)水費、電費、物業(yè)費拖欠等。
8、協(xié)議書(shū)一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效應,在乙方支付過(guò)定金后,雙方無(wú)論哪一方毀約,需要向對方支付__-萬(wàn)人民幣,逾期一日加_________元。
9、房屋在過(guò)戶(hù)之前,甲方不得毀壞房屋結構、不能移動(dòng)的設施如墻壁、地面、柱子等?梢苿(dòng)的家具除外。
甲方:_________________乙方:_________________
簽訂日期:_________________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同11
甲方(出賣(mài)人):__________(二人系夫妻關(guān)系)
身份證號(夫):_________聯(lián)系方式:_________
身份證號(妻):_________聯(lián)系方式:_________
現住址:___________________________
乙方(買(mǎi)受人):_________電話(huà):__________________
身份證號:___________________________
地址:__________________
鑒于:
1、甲方對位于市區小區號樓單x元室的房產(chǎn)、儲藏室、車(chē)位享有獨立的所有權、處分權、出賣(mài)權,甲方有意向出售給乙方。
2、乙方有意向購買(mǎi)上述房產(chǎn)、儲藏室、車(chē)位,甲乙雙方共同同意按照x元的價(jià)格交易該房產(chǎn)。
3、根據《中華人民共和國民法典》相關(guān)規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就上述房產(chǎn)、儲藏室、車(chē)位買(mǎi)賣(mài)達成如下協(xié)議:
第一條房屋的基本情況
1、房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于市區小區號樓單x元室,產(chǎn)權證號為:,房屋結構為,建筑面積平方米,房屋用途為住宅;該房屋內部附著(zhù)設施為毛坯;該房屋陽(yáng)臺為式;儲藏室坐落于于市區小區號樓單x元室,產(chǎn)權證號為:;車(chē)位坐落于于市區小區號樓單x元室,產(chǎn)權證號為:;
2、甲方承諾該房產(chǎn)、儲藏室、車(chē)位為甲方有完全所有權、處分權的財產(chǎn),不存在任何被抵押、質(zhì)押、扣劃、擔保等影響完整權利的,如果因為甲方原因房屋被查封、凍結、拍賣(mài)等任何影響乙方過(guò)戶(hù)或使用的情形,甲方應向乙方承擔賠償責任。
第二條交易價(jià)格
1、該房屋、儲藏室、車(chē)位總金額為x元(大寫(xiě)x元整)(含稅),上述房屋價(jià)格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權利。
2、本合同項下房屋、儲藏室、車(chē)位交易、更名等行為產(chǎn)生的一切費用,包括交易稅費、更名所產(chǎn)生的費用等一切稅費,均已包含在上述金額中。
第三條付款方式
1、第一次付款:乙方應于20xx年x月x日前向甲方支付首付款x元(大寫(xiě)x元整);
2、甲方收到乙方首付款后日內到主管部門(mén)配合乙方辦理房屋、儲藏室、車(chē)位權屬轉移登記手續;
3、第二次付款:在甲方協(xié)助乙方辦理好房屋過(guò)戶(hù)、更名等全部手續后日內,乙方將該房屋剩余款x元(大寫(xiě)x元整)付清給甲方。
第四條房屋移交和戶(hù)口遷出
1、雙方同意,甲方應在產(chǎn)權轉移手續辦理結束后日內,將具備交房條件、并符合本合同約定的房產(chǎn)、儲藏室、車(chē)位交付給乙方。
2、因任意原因導致未能在房屋權屬登記部門(mén)規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內取得房屋所有權證書(shū)的,乙方有權退房,甲方應當自收到退房通知之日起日內退還乙方全部已付款,并支付違約金x元(大寫(xiě)x元整)。
3、甲方應當在收到房屋全款之日起日內,向房屋所在地的戶(hù)籍管理機關(guān)辦理完成原有戶(hù)口遷出手續,如甲方未按期將與本房屋相關(guān)的戶(hù)口遷出的,乙方有權解除本合同,甲方應收到解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,并支付違約金x元(大寫(xiě)x元整)。
第五條房屋產(chǎn)權及具體狀況的承諾
1、甲方保證該房屋本房屋在合同簽訂后,該房屋產(chǎn)權清晰無(wú)異議,絕無(wú)買(mǎi)賣(mài)、抵押、典當、繼承、租賃等與他人糾紛之事,無(wú)查封、扣押、拍賣(mài)等法律風(fēng)險,否則視為甲方違約,由此產(chǎn)生的一切后果皆由甲方承擔,甲方應向乙方支付違約金x元(大寫(xiě)x元整),并承擔其他賠償責任。
2、在房屋交付日以前發(fā)生的物業(yè)管理費供暖水電燃氣有線(xiàn)電視電信費用由甲方承擔,房屋正式交付后(含當日)發(fā)生的費用由乙方承擔。甲方同意將其繳納的該房屋專(zhuān)項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過(guò)戶(hù)后10日轉移給乙方。如甲方未按期完成專(zhuān)項維修資金過(guò)戶(hù)的,每逾期一日,甲方應支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之五的違約金。
第六條違約責任
。ㄒ唬┯馄诮环控熑
除不可抗力外,甲方未按本合同約定的期限和條件將該房屋交付乙方的',按照如下規定處理。
1、逾期在日之內,甲方應向乙方支付違約金x元(大寫(xiě)x元整),合同繼續履行;
2、逾期超過(guò)日后,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應當白收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,并向乙方支付違約金x元(大寫(xiě)x元整)。
。ǘ┯馄诟犊钬熑
乙方未按照約定的時(shí)間付款的,按照以下約定處理:
1、逾期在60日之內,自約定的應付款期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際支付應付款之日止,乙方向甲方遲延履行金x元(大寫(xiě)x元整),合同繼續履行;
2、逾期超過(guò)60日后,甲方有權解合同。甲方解除合同的,乙方應當自解除合同通知送達之日起3日內向甲方支付違約金x元(大寫(xiě)x元整),甲方收到違約金之日起日內退還乙方全部已付款。
。ㄈ┘追皆诒竞贤灦ㄊ辗靠詈,不得因市場(chǎng)漲價(jià)或政策原因等為理由,收回或者反悔不出售房屋,或要求漲價(jià),如甲方違反此約定,需向乙方支付違約金x元(大寫(xiě)x元整),該合同繼續履行。
第七條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方,征得對方同意后,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件,任何一方無(wú)權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第八條不可抗力
因不可抗力不能按按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時(shí)告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。
第九條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十條其他
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充合同。補充合同與本合同有同等法律效力。
本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式二份,甲方、乙方各一份,具有同等法律效力。
甲方:___________________________
乙方:___________________________
合同簽訂日期:_________年_________月_________日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同12
出賣(mài)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
現住址:
身份證號:
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
現住址:
身份證號:
見(jiàn)證方:
見(jiàn)證人:
聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)房屋達成如下協(xié)議:
第一條乙方購買(mǎi)甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米(以產(chǎn)權登記面積為準),產(chǎn)權證號為朝私號土地使用證號為:,使用面積為平方米,使用年限________年____月____日至________年____月____日止。
第二條此房屋實(shí)際售價(jià)元整(元)。此售價(jià)包含公共維修基金及室內所有固定裝修、固定配套設備。
第三條甲方應在簽署本合同時(shí),向乙方提供以下證件及復印件:身份證、戶(hù)口薄;房屋所有權證和其他有關(guān)證件;房屋共有人同意或委托出賣(mài)的證明;辦理房屋買(mǎi)賣(mài)及過(guò)戶(hù)手續應出具的其他文件。
第四條甲方應保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:無(wú)合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);有產(chǎn)權爭議的房屋;經(jīng)批準用或劃撥的建設用地范圍內的房屋;經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權轉移或經(jīng)市人民政府批準代管房屋;市人民政府規定其他不得出賣(mài)的房屋。
第五條乙方應在簽署本合同時(shí),向甲方提供以下文件及復印件:身份證、戶(hù)口簿;辦理房屋買(mǎi)賣(mài)及過(guò)戶(hù)手續應出具的其他文件。
第六條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費用(取暖費、物業(yè)費、水費、電費、天然氣費、電話(huà)費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過(guò)戶(hù)手續乙方正式接手此房屋的日期為準。具體金額以物業(yè)公司的數據為準。
第七條稅費分擔甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門(mén)的規定繳納各項稅費。
第八條定金在________年____月____日見(jiàn)證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。
第九條付款方式;首付款:乙方提交材料時(shí)將首付款元人民幣支付給甲方余款:過(guò)戶(hù)完成一次性付清。注:過(guò)戶(hù)完成首付款和余款當日兌現
第十條違約責任如乙方違約則定金不予退還,扣除見(jiàn)證人代理費后將余款退還甲方;如甲方違約則見(jiàn)證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時(shí)甲方向乙方交付人民幣元違約金。
第十一條交房日期:。
第十二條備注:室內留下的固定裝修及家具電器包括:(根據家具清單)。此清單是合同的'重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補充協(xié)議、家具清單內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁(yè),一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執一份,見(jiàn)證人執一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買(mǎi)賣(mài)合同同時(shí)起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具(見(jiàn)家具清單)
甲方(蓋章)_________
乙方(簽章)_________
代表人(簽字)_________
________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn)
房屋買(mǎi)賣(mài)合同13
甲方(賣(mài)方):
身份證號碼:
電話(huà):
乙方(買(mǎi)方):
身份證號碼:
電話(huà):
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在樓房(單元__號樓房(建筑面積__米)樓房出賣(mài)給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)肆拾叁萬(wàn)元整;
大寫(xiě)肆拾叁萬(wàn)元整;
即人民幣小寫(xiě)430000.00元。
三、乙方于年月日向甲方支付定金:大寫(xiě)貳萬(wàn)元整,即小寫(xiě)20000.00元。
四、乙方于年月日第二次付款大寫(xiě)叁萬(wàn)元整,即小寫(xiě)30000.00元。
五、經(jīng)甲乙雙方同意,甲方于年月14日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有,乙方屆時(shí)將剩余款項一并付給乙方(乙方在付款時(shí),為確保在以后的房產(chǎn)過(guò)戶(hù)順利,將暫時(shí)暫扣叁仟元購房款,小寫(xiě)3000.00元,待該樓房的房產(chǎn)證順利過(guò)戶(hù)給乙方時(shí),乙方再把此叁仟元款項付給甲方)。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
甲方保證在該樓過(guò)戶(hù)時(shí)積極提供協(xié)助,若因甲方原因造成產(chǎn)權不能過(guò)戶(hù)的,產(chǎn)生的`一切費用及法律后果由甲方承擔。
七、辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由乙方承擔。
甲方應在年月日前將該房產(chǎn)交付乙方;
八、屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用;
無(wú)欠賬,如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付元的違約金;
一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期__日視為毀約;
如因政府及銀行規定,本合同涉及房產(chǎn)手續客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、經(jīng)雙方確認,前,乙方把剩余購房款一次性付給甲方時(shí),甲方屆時(shí)將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據全部一并交給乙方。
交付該房產(chǎn)時(shí)甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件。
十一、雙方違約責任如下:甲方如違反本協(xié)議,則雙倍返還乙方所付購樓款項。
乙方如違反本協(xié)議,返還乙方所付購樓款項。
則甲方不予退還購樓訂金。
十二、附加條款:
甲方(賣(mài)方):
身份證號:住址:電話(huà):
乙方(買(mǎi)方):
身份證號:住址:電話(huà):
丙方(見(jiàn)證人):
身份證號:住址:電話(huà):
簽定日期:
簽定地點(diǎn):
房屋買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,就______________________________________樓第六間門(mén)面買(mǎi)賣(mài)一事,達成如下協(xié)議:
門(mén)面位置:________________________________________________________________。面積:一層二層共計80平方米,具體面積以房管局測量為準。南臨:______;北臨:________;
金額:______ 元/平方米,共計:____________元整(小寫(xiě):_____元)。
付款方式:此協(xié)議簽訂時(shí),一次性付清所有房款。
過(guò)戶(hù)方式:過(guò)戶(hù)所產(chǎn)生的費用由乙方負責,過(guò)戶(hù)時(shí),甲方應該配合乙方辦理過(guò)戶(hù)手續。
此協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執一份,見(jiàn)證人一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
見(jiàn)證人:
_______年_______月_______日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同15
甲方:
乙方:
經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列房屋賣(mài)給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣。
1、房屋狀況房屋座落:幢號室號建筑結構總層數建筑面積用途。
2、該房屋的所有權證號為:國有土地使用權證號為:
3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓、劃撥本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內的土地使用權同時(shí)轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價(jià)格為人民幣元,大寫(xiě):佰拾萬(wàn)仟佰拾元整,乙方在_____年___月___日前分次付清,付款方式:乙方支付房款具體約定為:
1、于前,支付甲方房款
2、于前,支付甲方房款
三、甲方于_____年___月___日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時(shí),應將該房屋騰空,清結該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話(huà)、有線(xiàn)電視、物業(yè)管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質(zhì)量等現狀、情況如實(shí)告知乙方,并無(wú)任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質(zhì)量等現狀、情況均已知悉,并無(wú)任何異議。
五、甲方將戶(hù)口于_____年___月___日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權糾紛或債權債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無(wú)權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產(chǎn)價(jià)款千分之的'違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過(guò)戶(hù)手續所需繳納的契稅由方承擔,營(yíng)業(yè)稅由方承擔,印花稅由方承擔,個(gè)人所得稅由方承擔,向房產(chǎn)交易部門(mén)交納的手續費由方承擔。其它稅費約定情況:
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,市房地產(chǎn)交易管理部門(mén)一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為
十三、其它約定事項:
甲方:地址:聯(lián)系電話(huà):
乙方:共有權人:地址:
聯(lián)系電話(huà):_____年___月___日
【房屋買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
朋友房屋買(mǎi)賣(mài)合同 房屋買(mǎi)賣(mài)合同的02-07
房屋買(mǎi)賣(mài)合同(個(gè)人房屋買(mǎi)賣(mài)合同)07-19
按揭房屋房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-10
房屋的買(mǎi)賣(mài)合同12-03
房屋的買(mǎi)賣(mài)合同12-03
私人房屋買(mǎi)賣(mài)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同2022 版11-02
房屋買(mǎi)賣(mài)合同(經(jīng)典)08-15
房屋買(mǎi)賣(mài)合同(精選)08-14