有關(guān)鋼結構施工合同范本最新
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編為大家收集的有關(guān)鋼結構施工合同范本最新,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
有關(guān)鋼結構施工合同范本最新1
建設方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
風(fēng)險提示:發(fā)包人的相對義務(wù)
根據法律規定發(fā)包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準或備案,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定,為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、鋼結構工程概況
。1)工程名稱(chēng):
。2)工程地點(diǎn):
。3)工程范圍和內容:本房為_(kāi)______跨鋼結構廠(chǎng)房,規格:長(cháng)_______米;寬_______米;檐高_______米,按圖紙施工。
。4)建筑外包面積:_______平方米。
二、工程施工日期
。1)開(kāi)工日期:______年___月___日;
風(fēng)險提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規定
當因實(shí)際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書(shū)中載明;因發(fā)包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
。2)竣工日期:______年___月___日;
。3)合同工期總日歷天數_________天。
三、工程合同造價(jià)及結算
。1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí),以工程聯(lián)系單形式可作調整,將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。
。2)本合同簽訂后,甲方須付預付款______%計人民幣______元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的______ %計人民幣______元作為工程進(jìn)度款,乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的______%,計人民幣______元作為工程進(jìn)度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的______%,計人民幣______元作為工程款。
。3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經(jīng)驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
。4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經(jīng)濟損失責任,并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
。5)本合同造價(jià)結算方式:____________。
風(fēng)險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。
五、甲方的義務(wù)責任
。1)辦理好各種施工手續,并在乙方進(jìn)場(chǎng)前提供給乙方;
。2)施工過(guò)程中,協(xié)助乙方協(xié)調好各種關(guān)系;
。3)提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務(wù)責任
。1)乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質(zhì)證明,并按相應標準進(jìn)行加工制作,如不相符,甲方有權提出整改或相應經(jīng)濟賠償;
。2)在施工過(guò)程中,乙方應文明施工;
。3)乙方在施工中發(fā)生的一切事故,由乙方負全責。
七、安全責任
乙方進(jìn)場(chǎng)后,要嚴格按照操作規程及有關(guān)施工安全規范進(jìn)行施工,嚴禁違章施工,如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質(zhì)量達不到要求,一切經(jīng)濟損失及責任全部由乙方承擔。
風(fēng)險提示:對于采購材料和工程設備的義務(wù)與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關(guān)標準要求時(shí),承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關(guān)標準要求的材料、工程設備運出施工現場(chǎng),并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
八、材料的`提供
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書(shū)面形式上報甲方,并附合格證、實(shí)驗報告,經(jīng)監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗收
。1)乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明和相關(guān)規范精心施工,確保質(zhì)量,施工中因施工責任造成不合質(zhì)量要求,甲方必須及時(shí)提出,乙方應保證質(zhì)量,負責返工修補并承擔一切費用,凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問(wèn)題,由乙方無(wú)償保修一年(本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質(zhì)監站組織為準)。
。2)甲方按施工圖紙、說(shuō)明及國家有關(guān)規定進(jìn)行驗收,竣工前乙方提出交工通知書(shū),甲方接到通知書(shū)后應在五日內組織人員進(jìn)行驗收,并簽具驗收證明,逾期按合格檢定。(竣工驗收合格后甲方方可使用,未經(jīng)驗收,甲方擅自使用則視為工程驗收合格)。
風(fēng)險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專(zhuān)用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關(guān)法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
十、維修期限
承包人應按法律、行政法規及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規定,在工程竣工驗收之前,與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同,并對交付發(fā)包人使用的工程,在質(zhì)量保修期內承擔質(zhì)量保修責任。
保修期為:______年___月___日—______年___月___日。
風(fēng)險提示:明確違約責任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔的責任,來(lái)督促各方真正履行應承擔的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據可依。
十一、違約責任
。1)因承包人原因導致工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用;
。2)因承包方原因導致延誤工期,按工程總造價(jià)的萬(wàn)分之三/天賠償發(fā)包人;
。3)發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進(jìn)度款),雙方又未達成延期付款協(xié)議,導致施工無(wú)法進(jìn)行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價(jià)的萬(wàn)分之三/天賠償承包人。
十二、爭議解決
若雙方就經(jīng)濟糾紛協(xié)商不成,可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
。1)發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后,發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書(shū),本合同即告終止。
。2)合同的權利義務(wù)終止后,發(fā)包人、承包人應當遵循誠實(shí)信用原則,履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
。3)本合同正本____份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
。4)雙方根據有關(guān)法律、行政法規規定,結合工程實(shí)際,經(jīng)協(xié)商一致后,可對本合同內容具體化、補充或修改,其效力同本合同。
發(fā)包人:(公章)
委托代理人:
電話(huà):
傳真:
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
電話(huà):
傳真:
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
有關(guān)鋼結構施工合同范本最新2
甲方:
乙方:
一、工程名稱(chēng):
二、工程內容:
三、安全施工措施:
1.乙方是安全施工的具體領(lǐng)導者,負責現場(chǎng)本隊施工區域的安全施工實(shí)施。
2.乙方應派一名現場(chǎng)安全施工的專(zhuān)職人員,負責安全施工的教育監督檢查。
3.明確安全施工責任,責任到到人,層層負責,切實(shí)地將安全施工落實(shí)到實(shí)處。
4.進(jìn)入施工現場(chǎng)需正確佩戴安全帽。
5.施工機械機具每天使用前例行檢查,特別是鋼絲繩安全帶每天在上班之前,進(jìn)行一次性檢查確保完好。
6.安裝和搬運構件板材時(shí)須戴好手套。
7.在吊裝時(shí)鋼絲繩出現斷鋼絲和纏結時(shí)要立即更換。
8.一天工作結束時(shí),要將安裝的建筑物得真確支撐,以免發(fā)生意外。
9.在安裝墻板時(shí),使用的腳手架的每層操作平臺要固定牢固,并做好防滑措施,拉好安全繩,系好安全帶。
10.腳手架與墻板有兩個(gè)以上的拉接點(diǎn),并在外側設兩道支撐。支撐要固定在堅實(shí)有承載力的地面上。
四、防止高空墜落
1.現場(chǎng)施工人員均應正確佩戴安全帽,高空作業(yè)人員應正確安全帶,并要高掛抵用,并系在安全可靠的地方。
2.在安全行走之前,屋面板必須完全連接在檁條上,且每側均與其它屋面板連接。絕不能在部分連接或未連接的屋面板上行走,不得踩在屋面板的波峰上。
3.一旦發(fā)現屋面板留有油性的物質(zhì),立即抹去以防滑到或翻落。
五、防止高空墜物傷人
1.構件綁扎必須牢固,起吊點(diǎn)應在構件的重心位置。吊裝時(shí)應平穩,避免震動(dòng)或擺動(dòng)。
2.在吊裝時(shí)對構件需綁好,留繩控制方向。
3.構件安裝后,應檢驗各構件的連接和穩定情況,當連接確實(shí)安全可靠,方可松構卸索。
4.嚴禁在高空向下拋擲物料。
六、防止觸電事故
1.現場(chǎng)用電需有專(zhuān)業(yè)人員負責安裝維護管理,嚴禁非電工人員隨意拆改。
2.各種用電設備必須有良好的接地接零,對于現場(chǎng)用手持電動(dòng)工具,必須有漏電保護器,其操作必須戴絕緣手套,穿絕緣鞋。
3.各種電線(xiàn)要經(jīng)常檢查,有問(wèn)題及時(shí)處理。
七、保險合同
1. 所有現場(chǎng)高空作業(yè)人員必須購買(mǎi)人身保險合同(本工程短期保險合同亦可。)
2. 工程部隨時(shí)抽查,如現場(chǎng)高空作業(yè)人員無(wú)保險,按每人500元罰施工隊長(cháng)。
3. 施工人員進(jìn)入現場(chǎng)前,該工程所有高空作業(yè)人員保險合同原件交工程部檢驗,無(wú)保險人員禁止進(jìn)行高空作業(yè)。
以上條例如有違犯,視情嚴重處于20xx元以上的罰款,并且出現人身事故現象均有乙方承擔,均與甲方無(wú)任何關(guān)系。
甲乙雙方簽字(蓋章)后生效
甲方: 乙方:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話(huà): 電話(huà):
日期: 日期:
【鋼結構施工合同最新】相關(guān)文章:
鋼結構施工合同范本最新04-25
最新鋼結構施工合同范本12-17
鋼結構施工合同范文05-05
鋼結構施工合同范文04-25
鋼結構施工合同范本03-24
廠(chǎng)房鋼結構工程承包施工合同10-17
鋼結構工程施工合同范本12-22
鋼結構企業(yè)成本預算及施工合同管理10-20
鋼結構工程施工承包合同08-24