承攬合同書(shū)(15篇)
隨著(zhù)時(shí)間的推移，合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的承攬合同書(shū)，歡迎大家分享。
承攬合同書(shū)1
別墅裝修合同樣本 發(fā)包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)與承包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀(guān)、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過(guò)最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營(yíng)業(yè)執照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構，房型為_(kāi)____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_(kāi)____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_(kāi)____平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線(xiàn)匡定部分。
第六條 施工內容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè))：
(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設備見(jiàn)作為本合同附件(三)的《主要材料報價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價(jià)單》，乙方的人工費見(jiàn)作為本合同附件(五)的《人工費報價(jià)單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務(wù)的情形下適用
第八條 該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價(jià)款是各分項價(jià)款的總和。前款所述的總價(jià)款和分項價(jià)款是乙方的預算價(jià)格。結算價(jià)格超出預算價(jià)格的，甲方按預算價(jià)格支付工程總價(jià)款;結算價(jià)格低于預算價(jià)格的，甲方按結算價(jià)格支付工程總價(jià)款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價(jià)，不得超過(guò)本合同簽訂時(shí)該費用的市場(chǎng)平均價(jià)格。乙方在本合同中的報價(jià)超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格的，按市場(chǎng)平均價(jià)格結算。
雙方對前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的，可以委托價(jià)格評估部門(mén)評估，價(jià)格評估部門(mén)的評估結論，雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》中注明材料和設備的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、品牌、型號、規格、等級、價(jià)格和數量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設備與《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條 乙方應當提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號、規格、等級、價(jià)格和數量。
第十二條 乙方提供的材料和設備質(zhì)量必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質(zhì)量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條 甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的內容相應變化的，經(jīng)甲方書(shū)面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價(jià)款為_(kāi)____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設備，應當按時(shí)送到現場(chǎng)，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書(shū)面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場(chǎng)，經(jīng)乙方驗收后發(fā)生損壞的，乙方應當賠償。第十六條 甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價(jià)款或材料和設備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開(kāi)工前二至五日，甲方支付相當于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿(mǎn)，甲方支付相當于總價(jià)款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來(lái)，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條 竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價(jià)款的5%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲](méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條 工程竣工，甲方驗收后對價(jià)款有異議的，可以要求不超過(guò)七日的核價(jià)期，核價(jià)期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評估的，核價(jià)期至取得評估報告之日屆滿(mǎn)。
甲方委托第三方評估價(jià)格的，以《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》約定的價(jià)格作為計算總價(jià)款的依據，按照評估結果結算總價(jià)款，乙方應當同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開(kāi)工，_____年_____月_____日竣工，工期為_(kāi)____天。每日施工時(shí)間為_(kāi)____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿(mǎn)1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協(xié)調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書(shū)面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工，未經(jīng)甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標準、質(zhì)量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術(shù)標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說(shuō)明完成工程，確保工程質(zhì)量，不得偷工減料。
第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的，按本合同第十三條的規定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線(xiàn)，或實(shí)施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過(guò)住宅原設計標準的行為。
甲方要求實(shí)施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見(jiàn)。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業(yè)人員安全，避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條 施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條 施工現場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話(huà)等公用事業(yè)費用由甲方承擔，但日平均支出超過(guò)以下限額的，超過(guò)的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話(huà)費_____元/日。
前款所述施工現場(chǎng)每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十三條 隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書(shū)面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時(shí)間參加驗收。甲方不能按時(shí)驗收的，應當通知乙方另行安排時(shí)間。
承攬合同書(shū)2
定做方：__________
承攬方：__________
根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為_(kāi)____________________。
2、制作內容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(2)次鋼構材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(3)其他：以上單價(jià)主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結算方式：
1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
(2)其他檢測項目：
(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《民法典》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時(shí)間：__________
承攬合同書(shū)3
合同編號：_________
定作方：_________
承攬方：_________
一、項目名稱(chēng)、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項目的內容及質(zhì)量技術(shù)要求
_________。
三、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
_________。
四、驗收標準、方法和期限
_________。
五、結算方式及期限
_________。
六、違約責任
_________。
七、解決合同糾紛的方式
_________。
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同書(shū)4
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
為明確雙方在合同中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。
第一條定作物名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、價(jià)款
1、防盜門(mén)名稱(chēng)___________，
2、規格___________，
3、單位___________，
4、數量___________，
5、單價(jià)(元/M2)___________。
注：以實(shí)際安裝樘數結算，面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續訂貨時(shí)，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責制作、安裝，運輸到施工安裝現場(chǎng);
2、本合同價(jià)格內已包含：制作、安裝、運輸、卸車(chē)、五金、閉門(mén)器、電控鎖等全部?jì)热?
3、材質(zhì)標準：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點(diǎn)：
第四條合同價(jià)款的計算、結算、支付方式
1、計算方法：面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價(jià)款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保期滿(mǎn)后付清。
第五條合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計：以實(shí)結算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現場(chǎng)實(shí)測。
2、乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門(mén)型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
5、為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門(mén)口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開(kāi)工前三天甲方向乙方下達開(kāi)工通知書(shū)，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書(shū)面報甲方進(jìn)度報表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后，工期相應順延：
(1)按施工準備規定，不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現場(chǎng)連續停電24小時(shí)以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現行不銹鋼門(mén)窗規范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時(shí)報告甲方派駐代表和當地建筑工程質(zhì)量監督站，一般質(zhì)量事故的處理結果應送發(fā)包方和質(zhì)量監督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位簽證后實(shí)施，所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規定對所承攬工程實(shí)行保修，保修時(shí)間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時(shí)，乙方應及時(shí)維修，如乙方未能及時(shí)維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴格按照國家操作規程進(jìn)行操作，高空作業(yè)配安全帶，進(jìn)入施工現場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協(xié)調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發(fā)現，甲方有權隨時(shí)解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責無(wú)償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭議，應當首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理，補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
承攬合同書(shū)5
甲方：
乙方：
一、標的、數量、價(jià)款
編號
項目名稱(chēng)
說(shuō)明
單價(jià)（元）
數量
合計（元）
25座21米美化塔施工
費用總計：
合計人民幣金額（大寫(xiě)）：
二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場(chǎng)后，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交（提）貨方式、地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。
六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬(wàn)元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時(shí)間，甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內不出現質(zhì)量問(wèn)題，如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí)，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時(shí)，原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十、雙方嚴守合同，如有違約時(shí)，違約方承擔違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱(chēng)：
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
乙方
單位名稱(chēng)：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
承攬合同書(shū)6
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿(mǎn)一周內，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：
1) 制造的內容："";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內嚴重破損不能修復時(shí)，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿(mǎn)后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)取?/p>
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營(yíng)權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經(jīng)營(yíng)權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
承攬合同書(shū)7
建設方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱(chēng)：___
(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農場(chǎng)
(3)工程范圍和內容：本房為_(kāi)__跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě))：___，(小寫(xiě)￥：___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”，負責進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運達到場(chǎng)。
(2)負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿(mǎn)足施工用水、用電的需要，做好紅外線(xiàn)以?xún)葓?chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應順延。
四、鋼結構工程價(jià)款的支付與結算
(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。
(5)本合同結算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話(huà)：___
電話(huà)：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
承攬合同書(shū)8
合同編號：75642
定作方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價(jià)
價(jià)款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開(kāi)戶(hù)銀行：______ 開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：_______ 帳號：_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫(xiě))：
1.質(zhì)量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點(diǎn)：________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點(diǎn)：甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn)：乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話(huà)：________
地址：________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：________
承攬合同書(shū)9
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著(zhù)互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具，乙方自購。如在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續做畫(huà)，為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后，自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱(chēng)）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
需方（全稱(chēng)）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：
三、原材料來(lái)源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：
五、貨款結算時(shí)間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經(jīng)濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，向合同仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進(jìn)料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱(chēng)）： _________________________________________
定作方（全稱(chēng)）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點(diǎn): ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價(jià)
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫(xiě)）__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫(xiě)）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。
2、時(shí)間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時(shí)承運人簽發(fā)的`戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點(diǎn)：定作方的違約責任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失時(shí)，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤�，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn)：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程當中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書(shū)，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過(guò)程當中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進(jìn)料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿＿開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
承攬合同書(shū)10
甲方：_________
乙方：_________
鑒于甲方為_(kāi)________采購洽談會(huì )的執行單位，乙方欲在本次洽淡會(huì )期間進(jìn)行廣告宣傳活動(dòng)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下一致意見(jiàn)：
一、甲方將在_________采購洽談會(huì )期間向乙方提供_________（類(lèi)型）的廣告宣傳，廣告宣傳條件見(jiàn)合同附件。
二、乙方應當自負費用按照甲方指定的設計風(fēng)格及形式設計制作相應的廣告，乙方應當在____月____日前將與甲方指定形式風(fēng)格相應的廣告交付甲方，甲方如發(fā)現乙方廣告內容不妥或違背洽談會(huì )風(fēng)格，甲方有權要求乙方補充證明或修改廣告內容，乙方不能提供或不愿意修改的，甲方有權終止本合同。
三、乙方保證其廣告內容真實(shí)，健康，合法，并且乙方對該廣告享有全部合法權利，該廣告不會(huì )侵犯任何第三人的合法權益。若乙方廣告造成了對第三人的侵權，并且甲方因此遭受經(jīng)濟損失，則乙方將對此向甲方承擔全部賠償責任。
四、本合同金額為rmb_________元。乙方應當在____月____日前向甲方全額支付合同金額。若乙方未能按本合同約定時(shí)間向甲方支付合同金額，甲方有權單方與乙方解除本合同。
五、因廣告媒體的數量有限，甲方組委會(huì )將按照客戶(hù)廣告款到賬的先后順序安排廣告位，乙方應當服從組委會(huì )的安排。
六、若由于非甲方原因而導致_________采購洽談會(huì )無(wú)法如期召開(kāi)，則甲方應當在原定洽談會(huì )召開(kāi)前適當時(shí)間通知乙方，同時(shí)甲方將退還乙方已支付的合同金額，乙方不得再要求甲方承擔相關(guān)違約責任。
七、由于不可抗力因素導致一方不能履行本合同，應當免除遭受不可抗力一方不履行合同的違約責任，但遭受不可抗力的一方應當立即以快捷方式通知對方，并在十五天內提交當地公證機關(guān)的證明文件。雙方應及時(shí)協(xié)商善后處理事宜。
八、凡因執行本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，經(jīng)協(xié)商不能解決的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十、本合同未盡事宜，甲乙雙方應當簽訂書(shū)面補充協(xié)議。本合同1式_________份，甲乙雙方各執_________份。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
承攬合同書(shū)11
甲 方：
乙 方：
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規，雙方議定書(shū)柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書(shū)柜尺寸
長(cháng)180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書(shū)柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個(gè)書(shū)柜大寫(xiě)壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個(gè)，總價(jià)為人民幣為大寫(xiě)貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時(shí)間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
承攬合同書(shū)12
甲方：________________
乙方：________________
根據《_________》及有關(guān)規定，為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù)，_________情況分別為：
1、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________，
2、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________。
第二條、服務(wù)期限
期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止，共計____________天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為_(kāi)___________元(人民幣)(大寫(xiě)____________元整)，乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的_________從事運輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。
3、在服務(wù)期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_(kāi)________等。
6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運政管理部門(mén)舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內，應遵守國家有關(guān)法律規定，安全行車(chē)，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現_________使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時(shí)采取補救措施，確保行車(chē)計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén)，保護好現場(chǎng)，承擔公安交通管理部門(mén)的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車(chē)計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)________進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車(chē)，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運政管理部門(mén)申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛人員，繼續完成行車(chē)計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管_________的義務(wù)和責任，若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書(shū)13
甲方(定做方)：____________________________
乙方(承攬方)：____________________________
一、亮化工程內容及要求：
二、承攬方式：乙方包工、包料、設計、制作、安裝、調試及維修不留缺口。
三、總造價(jià)(總費用)為拾萬(wàn)仟佰拾元整。
四、結算方法：
五、交付時(shí)間：乙方應于________年____月____日前完工，交甲方驗收。
六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。
七、施工保障：甲方負責施工所需水、電源。協(xié)調施工同相關(guān)單位和個(gè)人的關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續，交納相關(guān)費用，保證施工順利進(jìn)行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔。
八：安全責任：乙方應安全施工、科學(xué)施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害，由乙方承擔全部責任。
九、違約責任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有權不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內組織驗收，并在驗收合格后簽字確認。甲方未經(jīng)驗收而使用，乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案，乙方應征得甲方同意，否則視為違約。
十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成�？烧埱笾俨媒鉀Q。
十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書(shū)14
合同編號：__________
委托方：__________
承攬方：__________
簽訂日期：__________
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件：__________
1.2播出頻道和時(shí)間：__________
1.3制作形式：__________
1.4廣告長(cháng)度：__________
1.5播出形式：__________
1.6播出日期：__________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時(shí)間：__________
2.3承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費__________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費__________%的違約金，不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( )項規定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件，名稱(chēng)：__________
6.2本合同有效期：自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止。
委托方__________
單位名稱(chēng)(蓋章)__________
法定代表人：__________
承攬方__________
單位名稱(chēng)(蓋章)__________
法定代表人：__________
承攬合同書(shū)錦集2
委托方(甲方)：__________承接方(乙方)：__________
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專(zhuān)業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經(jīng)甲方書(shū)面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書(shū)面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為_(kāi)_______元人民幣(大寫(xiě))。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣(大寫(xiě))。乙方在完成本項目設計并得到甲方書(shū)面簽字確認后5個(gè)工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫(xiě))。
第六條雙方責任
6.1甲方責任
6.1.1甲方在規定的時(shí)間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時(shí)限負責。
6.2乙方責任
6.2.1乙方按本合同第四條規定的內容、時(shí)間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時(shí)間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關(guān)規定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無(wú)法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自__________年__________月__________日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字：__________(蓋章)乙方簽字：__________(蓋章)
承攬合同書(shū)錦集3
甲方：__________
法定代表人：__________職務(wù)：__________聯(lián)系方式：__________
身份證件：__________
乙方：__________
法定代表人：__________職務(wù)：__________聯(lián)系方式：__________
身份證件：__________
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：__________
2、工程承包總面積：__________，每平方米價(jià)款__________元，工程總價(jià)款計__________元。
3、承包方式：承攬方負責工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權利義務(wù)：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積__________平方米，每平方米__________元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應承擔工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方：__________乙方：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
承攬合同書(shū)錦集4
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點(diǎn)：______________________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱(chēng)及內容
計量單位數量工作量(工時(shí))報酬交付期限單價(jià)金額合計_________人民幣金額(大寫(xiě))：_________(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：____________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條結算方法及期限：_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫(xiě))________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人(章)：__________
住所：__________
法定代表人：__________
居民身份證號碼：__________
委托代理人：__________
電話(huà)：__________
開(kāi)戶(hù)銀行：__________
賬號：__________
郵政編碼：__________
承攬人承攬人(章)：__________
鑒(公)證意見(jiàn)：__________
鑒(公)證機關(guān)(章)經(jīng)辦人：__________
__________年__________月__________日
監制部門(mén)：____________
印制單位：___________
承攬合同書(shū)15
發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱(chēng)甲方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話(huà)：
承 包 方（簽章）：（以下稱(chēng)乙方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話(huà)：
乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務(wù)，
保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點(diǎn)： XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)）：
施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開(kāi)工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙
2.1 乙方進(jìn)行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報價(jià)單。
2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報價(jià)單分別進(jìn)行書(shū)面簽字確認。
2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報價(jià)單經(jīng)甲方書(shū)面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無(wú)效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
�。�1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現的情況出現，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；
�。�2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；
�。�3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；
�。�4）本合同履行期限屆滿(mǎn)自行終止；
�。�5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更；
�。�2）不可抗力因素；
�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務(wù)
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見(jiàn)。
5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價(jià)單所列品牌、材料購買(mǎi)裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動(dòng)與甲方配合，對甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場(chǎng)地；
5.9 甲方在本合同期限內，發(fā)現因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時(shí)限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
6.1 本合同根據工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗收進(jìn)度進(jìn)行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價(jià)范圍內；
6.3 工程款支付方式
�。�1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預付款；
�。�2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認之后的10 日內支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；
�。�3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；
�。�3）本工程竣工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；
�。�4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由乙方書(shū)面向甲方申請支付。
�。�5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶(hù)行：XXXX,賬戶(hù)：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬戶(hù)信息有變更，應及時(shí)書(shū)面通知甲方。
第七條：工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工后，乙方以書(shū)面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續，填寫(xiě)工程驗收單，不得無(wú)故拖延。（驗收時(shí)應以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過(guò)。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
�。�1）因使用不當或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
�。�2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風(fēng)、地震、電力負荷超標)
7.4 保修期內，乙方負責免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時(shí)限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。
第八條： 違約責任
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方
【承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：
承攬的合同書(shū)09-28
承攬合同書(shū)11-08
承攬合同書(shū)01-09
加工承攬合同書(shū)01-06
晚會(huì )承攬合同書(shū)09-09
加工承攬合同書(shū)09-29
承攬加工合同書(shū)11-26
廣告制作承攬合同書(shū)10-17
委托加工承攬合同書(shū)11-14
產(chǎn)品加工承攬合同書(shū)09-22