精選房屋買(mǎi)賣(mài)合同匯總十篇
隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的地位越來(lái)越不容忽視，合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
民事起訴狀
原告：
注冊地
法定代表人：
電話(huà)：
被告：
地址：
電話(huà)：
訴訟請求：
1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同；
2、請求法院判決被告支付違約金610元；
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)和理由：
原告于20xx年12月26日與被告簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同，約定由原告出售給被告位于鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房，該房屋總價(jià)款為：881049元，其中有首付款271049元，余款610000元被告應在20xx年2月6日以商業(yè)貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期為20xx年10月31日之前。合同簽訂后，被告僅支付首付款271049元。之后，被告以貸款沒(méi)有通過(guò)為由，在合同約定的余款交付日期到后，卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務(wù)。雙方在合同第七條第二款中約定：“逾期90日后，出賣(mài)人有權解除合同，買(mǎi)受人按累計應付款的0.1%向出賣(mài)人支付違約金�！�
因此，原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。
此致
金水區區人民法院
河南省置業(yè)有限公司
二O**年月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_____________________________________________。
買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：______________________________________________。
見(jiàn)證方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方）：____________________________________________。
甲、乙雙方依據國家法律、法規，在自愿、平等和誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，共同委托丙方見(jiàn)證甲、乙雙方之間的房屋買(mǎi)賣(mài)行為，并訂立本合同，以茲各方共同遵守。
第一條、房產(chǎn)狀況：甲方擁有位于___________________________的房產(chǎn)，房屋所有（共有）權證書(shū)號為_(kāi)_________________；房屋所有權人為_(kāi)_________；房屋建筑面積為_(kāi)________平方米（以上內容以《房屋所有權證》登記為準）。乙方自愿購買(mǎi)甲方上述房產(chǎn)。
第二條、成交價(jià)格：甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意本合同項下房產(chǎn)及其配套設施的總價(jià)款為：人民幣（大寫(xiě)）____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整（小寫(xiě)￥____________元）此價(jià)格下，包含該房屋的相關(guān)配套設施有：____________________________________________________________________________________________________________________________。
第三條、乙方于本合同簽訂時(shí)支付定金、傭金及代辦費（大寫(xiě)）_____________元整，（其中傭金人民幣（大寫(xiě)）_____________元整，代辦費（大寫(xiě)）__________元整，余額作為代收的定金。）甲方同意該定金在辦理完房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續前由丙方保管。甲方自本合同簽訂時(shí)將【售房保證金】人民幣（大寫(xiě)）_______________元整或《房屋所有權證》交由丙方保管，作為對房屋的真實(shí)性提供擔保。
第四條、付款方式：甲乙雙方同意使用本條的第___________種付款方式。
1、一次性付款：乙方應在立契的當日，向甲方付清全部房款，同時(shí)定金沖抵房款并轉為物業(yè)交割保證金，仍暫由丙方保管，待物業(yè)全部及時(shí)、完整交割完畢時(shí)，甲方憑買(mǎi)賣(mài)雙方簽字的物業(yè)交割清單及有關(guān)單據，向丙方領(lǐng)取物業(yè)交割保證金。
2、 按揭貸款：甲、乙雙方于簽訂合同后，應共同到貸款銀行辦理相關(guān)按揭手續。乙方應在立契時(shí)，將首付房款人民幣（大寫(xiě)）_________________________元整（小寫(xiě)￥________元）交付甲方，剩余房款人民幣（大寫(xiě)）____________________元整（小寫(xiě)￥__________元）由銀行放貸之日向甲方支付。以上款項具體金額以貸款銀行確定的金額為準，如果貸款銀行確定的貸款金額少于本合同約定的貸款金額，乙方應當在首付房款交付時(shí)一次性補足。定金沖抵首付房款的同時(shí)轉為物業(yè)交割保證金，仍暫由丙方保管，待物業(yè)全部順利交割完畢后，甲方憑買(mǎi)賣(mài)雙方簽字的物業(yè)交割清單及有關(guān)單據，向丙方領(lǐng)取物業(yè)交割保證金。
第五條、立契過(guò)戶(hù)時(shí)間：甲、乙雙方應在本合同簽訂之日起_______個(gè)工作日內，共同到房管局立契并辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)及相關(guān)手續。如甲方在購買(mǎi)交易時(shí)未交稅費或欠交稅費的，由甲方補交稅費。房改房、經(jīng)濟適用房面積超標需補交房產(chǎn)面積差價(jià)的，由甲方補交差價(jià)。因房改房、經(jīng)濟適用房需補交差價(jià)的，上述立契時(shí)間自動(dòng)延長(cháng)，即：上述立契時(shí)間加房管局補交差價(jià)后可過(guò)戶(hù)的時(shí)間。
第六條、甲方須保證該房屋權屬真實(shí)無(wú)爭議，且房屋財產(chǎn)的共有人對出售此房屋無(wú)異議。若發(fā)生與甲方有關(guān)的權屬糾紛或債務(wù)糾紛，由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。若甲方房產(chǎn)不符合國家及鄭州市房屋上市交易的政策法規及有關(guān)規定，雙方均有權解除合同，互不承擔違約責任。
第七條、交付房屋：
甲方應在收到物業(yè)交割保證金之外的房款之日起_____日內向乙方完整有效的交付本合同項下之房產(chǎn)及其它相關(guān)配套附屬設施，并保證在立契之日起_____日內將房產(chǎn)名下所有戶(hù)口全部遷出。
乙方應在接收房產(chǎn)的同時(shí)進(jìn)行物業(yè)交割驗收，如果甲方怠于辦理物業(yè)交割，經(jīng)乙方書(shū)面通知后十日內仍不予辦理的，乙方憑借書(shū)面通知的證據可向丙方要回物業(yè)交割保證金，甲方同意按照此種方式辦理，并同意丙方將上述物業(yè)交割保證金交于乙方。
交房時(shí)甲方應保證以下設施的正常使用，并完整地交付給乙方（如有不符，甲乙雙方同意暫扣物業(yè)交割保證金）：
本條款內所有房屋的設施及水電、氣、暖、物業(yè)費等交付情況由乙方在交付房屋時(shí)驗明，交付之前發(fā)生的費用由甲方結清。自交付的次日起，房屋及其配套設施物品損壞或所發(fā)生費用由乙方自行承擔。
4、在簽訂本合同之日起，甲方應維持房屋現狀，不得改變。若交付房屋時(shí)，房屋狀況與本合同約定的房屋狀況不符，甲方應當恢復原狀，如果經(jīng)乙方書(shū)面通知 后甲方仍不恢復原狀的，則視為甲方放棄全部物業(yè)交割保證金，此時(shí)丙方有權直接將物業(yè)交割保證金交付乙方。
第八條、甲、乙雙方共同到鄭州市房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí)，應依國家相關(guān)法律法規之規定交納有關(guān)稅款及相關(guān)費用，甲方負擔總稅費用的_______%，乙方負擔總稅費用的_______%。丙方的傭金由甲方支付人民幣（大寫(xiě)）______________元，乙方支付人民幣（大寫(xiě)）_____________元。依據《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規之規定，在本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字成立時(shí)，甲乙雙方應向丙方及時(shí)、足額支付傭金。因甲、乙任一方違約或雙方違約，而導致本合同解除、終止履行，三方確認，按以下方式支付傭金；單方違約時(shí)，由違約方承擔全部傭金，甲乙雙方同時(shí)違約時(shí)，各負擔總傭金的一半。
第九條、甲乙雙方同意共同委托丙方代為辦理房屋交易相關(guān)手續，并商定簽定本合同時(shí)，由_______方向丙方支付代辦費用人民幣__________元整。
第十條、如乙方采用按揭貸款方式付款，則房屋過(guò)戶(hù)后，乙方應按約定按時(shí)辦理抵押登記和貸款手續。
第十一條、違約責任：
1、甲方若違反本合同第五條的約定，則視為其單方解除合同，應雙倍返還乙方交付的定金（原交丙方代為保管的定金，甲方無(wú)權要回，丙方有權將定金直接給付乙方，除非三方達成新的協(xié)議）。
2、乙方若違反本合同第五條的約定，則視為其單方解除合同，其無(wú)權要求返還定金（丙方有權直接將定金、房屋產(chǎn)權證或售房保證金交付甲方，除非甲、乙、丙三方達成新的協(xié)議）。
3、如甲、乙雙方均違反本合同第五條的約定，在甲乙雙方各向丙方支付本合同約定總房款1%的傭金后，丙方應將房屋產(chǎn)權證或售房保證金退還甲方，同時(shí)，將保管的定金交于乙方。
4、甲乙雙方立契后，如甲、乙任一方未按本合同的約定履行相關(guān)義務(wù)，每逾期一日，違約方應向本合同房屋買(mǎi)賣(mài)的守約方支付本合同約定總房?jì)r(jià)款1‰的違約金。
5、房屋過(guò)戶(hù)后，如甲方不按本合同約定履行交房義務(wù)，每逾期一日，甲方應當向乙方支付本合同約定總房?jì)r(jià)款1‰的違約金，若逾期30日甲方仍不履行，乙方將行使房產(chǎn)所有權人之權利，并且乙方有權依前述之約定 獲取違約金，同時(shí)甲方同意該款由丙方直接從物業(yè)交割保證金中扣取交付乙方，如物業(yè)交割保證金不足，不足部分甲方仍須償付。
6、如乙方未按照本合同第十條的約定及時(shí)履行義務(wù)，每逾期一日，乙方應當向甲方支付本合同約定總房?jì)r(jià)款1‰的違約金，并賠償甲方因此所造成的損失，若逾期30日乙方仍不予履行，甲方有權解除合同，乙方應當承擔房屋交易過(guò)程中所發(fā)生的全部費用。
7、任何一方當事人違反本合同相關(guān)約定，守約方應當憑生效的法院判決書(shū)、調解書(shū)或仲裁裁決書(shū)、調解書(shū)從丙方處領(lǐng)取或收回本合同中約定的定金、物業(yè)交割保證金、傭金、售房保證金或房屋產(chǎn)權證，除非甲、乙、丙三方達成新的協(xié)議。
第十二條、其他約定事項（須經(jīng)叁方協(xié)商一致，可以變更以上條款）：_________________________________________。
第十三條、如果本合同第十二條的約定與其他條款的約定不一致，以第十二條約定的內容為準。
第十四條、爭議解決方式：本合同在履行中如發(fā)生爭議，由丙方進(jìn)行調解，調解不成的，雙方同意按以下第______種方式解決糾紛。
1、提交鄭州仲裁委員會(huì )仲裁。
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十五條、本合同如有內容變更或其他未盡事宜，經(jīng)叁方協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議應當采取書(shū)面形式，與本合同具有同等法律效力。
第十六條、本合同自叁方簽字或蓋章之日起生效。本合同正本壹式叁份，甲、乙、丙叁方各執壹份。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 丙方（簽字）：
身份證號碼： 身份證號碼： 法定代表人：
地址： 地址： （或授權代表）：
代理人： 代理人： 經(jīng)紀人：
身份證號碼： 身份證號碼： 電話(huà)：
電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
買(mǎi)方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
賣(mài)方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
雙方同意買(mǎi)賣(mài)下列房屋：_________區_________路_________弄_________號_________室，建筑面積共_________平方米。
經(jīng)雙方設立條件如下：
第一條 上述房屋由乙方售給甲方，全部?jì)r(jià)款共計人民幣：_________元。
第二條 本契約簽訂之日起_________內，甲方應將上列價(jià)款付與乙方，乙方收到全部?jì)r(jià)款后，應將房屋在一個(gè)星期內騰出交給甲方。
第三條 本契約簽訂后，甲方應向房屋主管部門(mén)申請辦理房屋所有權登記，所需費用由甲方承擔，在取得房屋所有權證后，產(chǎn)權歸甲方所有。
第四條 甲方應遵守國家和本市有關(guān)房屋管理的政策和規定，未經(jīng)市有關(guān)部門(mén)及乙方同意，不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬?lài)宜�，僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關(guān)土地管理的政策和規定。從發(fā)給產(chǎn)權證之日起，甲方按國家規定向有關(guān)部門(mén)繳付房產(chǎn)稅(土地使用稅)。
第六條 自本契約簽訂之日起，上述房屋的有關(guān)權利義務(wù)不論甲方住進(jìn)與否均歸甲方。并按照管理和維修費用分擔原則，按月由甲方承擔管理和維修方面的有關(guān)費用。！
第七條 本契約簽訂之日起，在兩年內屬于原乙方使用不當造成的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 本契約一式三份，乙方一份，甲方兩份(其中一份作產(chǎn)權登記附件)。
甲方(簽章)：_________
乙方(簽章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
出賣(mài)人（甲方）：身份證號碼：
買(mǎi)受人（乙方）：身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下：
一、甲方自愿將其于_____________________________的房屋，建筑面積_____平方米以人民幣元整（￥______元）的價(jià)款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定后，雙方約定日內到開(kāi)發(fā)商處更名過(guò)戶(hù)，過(guò)戶(hù)費用由乙方支付，乙方在更名過(guò)戶(hù)并交付房屋當日一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后，甲方不得以本房屋為關(guān)聯(lián)與他人訂立任何合同。
五、違約責任
1、甲方應當于過(guò)戶(hù)當日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)30天時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償乙方人民幣__元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)10天時(shí)，甲方有權解除合同。解約時(shí)，乙方賠償甲方人民幣__元。
六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的按下述方式解決：依法向合同簽署地人民法院起訴。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
八、本合同一式2份，甲乙方各執一份。
甲方：乙方：
年月日年月日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就房屋頂付借款事宜，在平等、有償、自愿、誠實(shí)守信原則基礎上，經(jīng)充分協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、截止 年 月 日，乙方總計欠甲方現金人民幣 元整(大寫(xiě)： )。
二、乙方用其所有的位于太原市小店區恒大山水城住宅樓房及樓房?jì)鹊募揖�、設施、設備等頂付欠甲方現金人民幣 元整(大寫(xiě)： )。
三、乙方于本協(xié)議簽訂后三日將頂賬樓房及其一切房產(chǎn)手續交付甲方。
四、本協(xié)議簽訂后，由乙方協(xié)助甲方共同辦理頂賬樓房的產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續，但所需稅、費由甲方承擔。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份;自雙方簽字捺印之日起生效。
甲方： xx乙方：xx
xxxx年xx 月xx 日 xxxx年xx 月xx 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
一、合同簽約提示
1、本合同為《北京市存量房買(mǎi)賣(mài)合同》，適用于本市行政區域內國有土地上的存量房買(mǎi)賣(mài)。存量房，即二手房，是指通過(guò)辦理轉移登記取得房屋所有權證的房屋。您需要簽署一式三份，交易雙方及北京存房房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司各執一份，并請您在合同騎縫處簽字確認。
2、請您確認，在簽署合同前，您已仔細閱讀過(guò)合同條款并予以理解和接受，同時(shí)我公司經(jīng)辦人員已向您告知與交易房屋及合同簽署有關(guān)的信息。
�。ㄈ缒鷮ξ覀兊姆⻊�(wù)有任何問(wèn)題、意見(jiàn)或建議，請您撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn)4008906066）
北京市存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同（經(jīng)紀銷(xiāo)售版）
出售方（甲方）：____________________ 證件類(lèi)型及編號：______________________
聯(lián)系電話(huà)：_________________________ 通訊地址：____________________________
代理人 ： _________________________ 證件類(lèi)型及編號：______________________
買(mǎi)受方（乙方）：____________________ 證件類(lèi)型及編號：______________________
聯(lián)系電話(huà)：_________________________ 通訊地址：____________________________
代理人 ： _________________________ 證件類(lèi)型及編號：______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平協(xié)商一致的基礎上就存量房屋買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議：
第1條 房屋基本情況：
�。ㄒ唬� 甲方所出售房屋（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋）為【樓房】【平房】，坐落在__________________________區號/室（以房屋所有權證為準）。該房屋所在樓棟建筑總層數為：___層，其中地上___層，地下__層。該房屋所在樓層為_(kāi)__層，建筑面積共_______平方米。
�。ǘ� 該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業(yè)】【工業(yè)】【其他_______】。
�。ㄈ� 該房屋【否】【是】帶車(chē)位出售，車(chē)位坐落：_________________。產(chǎn)權證號：_______。
�。ㄋ模� 該房屋【否】【是】為甲方家庭少有住房；甲方購房時(shí)間【否】【是】滿(mǎn)五年，滿(mǎn)五年依據【房屋所有權證】【契稅票】【其他】。
第2條 房屋權屬情況
�。ㄒ唬� 該房屋所有權證證號為：______________。共有權證證號為：______________，填發(fā)單位為：______________。甲方房屋為共有房屋時(shí)，無(wú)論是否有共有權證均需提供該房屋共有權人的同意出售聲明，若甲方無(wú)法提供，將承擔因此產(chǎn)生的法律責任。
�。ǘ� 土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【其他______】方式獲得。該房屋【無(wú)土地使用權證】【有土地使用權證】，土地使用權證號為：______________。
�。ㄈ� 該房屋性質(zhì)為下列選項中第_______種情形。
1、 商品房；
2、 已購公有住房【非央產(chǎn)】【央產(chǎn)，甲方需提供《在京核心單位已購公房變更通知單》】；
3、 向社會(huì )公開(kāi)銷(xiāo)售的經(jīng)濟適用住房甲方需提供《已購經(jīng)濟適用住房上市出售意見(jiàn)》；
4、 按經(jīng)濟適用住房管理的房屋（回遷房、安居房、康居房等房屋）
5、 其他房屋_____________________。
�。ㄋ模� 該房屋的抵押情況為：【該房屋未設定抵押】【該房屋已經(jīng)設定抵押】
該房屋已經(jīng)設定抵押，抵押權人為：___________________________，抵押金額為：人民幣______________元整（大寫(xiě)______________元整）。該房屋的抵押，甲方應_______（填寫(xiě)條件或時(shí)間）辦理抵押注銷(xiāo)手續。
該房屋除前述條款抵押情形外，另有抵押的，抵押權人為：______________，抵押金額人民幣______________元（大寫(xiě)_____________元整）；甲方同意自行于______________（填寫(xiě)條件或時(shí)間）辦理完畢該抵押的解除手續。
�。ㄎ澹� 該房屋的租賃情況為：【該房屋未出租】【該房屋已經(jīng)出租】。
甲方已將該房屋出租的，需保證承租人已放棄優(yōu)先購買(mǎi)權，并能夠積極配合房屋交易過(guò)程中的評估、房屋交驗過(guò)程，若因此導致合同無(wú)法履行或被撤銷(xiāo)，視為甲方違約。
第三條 甲方與乙方通過(guò)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構居間的方式達銷(xiāo)售易
甲方和乙方通過(guò)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構居間介紹銷(xiāo)售（房地產(chǎn)經(jīng)紀機構名稱(chēng)：北京存房房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，備案證明編號： 京經(jīng)紀(20xx)第8300號，房地產(chǎn)經(jīng)紀執業(yè)人員姓名____________，資格證書(shū)編號____________；姓名：____________，資格證書(shū)編號；____________。
第四條 銷(xiāo)售總價(jià)格、付款方式、付款時(shí)間
(一) 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，該房屋銷(xiāo)售總價(jià)為：人民幣____________元（大寫(xiě)______________元整）。乙方應于本合同簽訂當日向甲方支付定金人民幣______________元（大寫(xiě)______________元整），定金通過(guò)【資金監管】【資金存管】【自行交接】方式劃轉。
本合同資金監管指：北京市房屋管理行政機關(guān)為保障買(mǎi)賣(mài)交易雙方資金安全，強制性要求資金監管區域交易過(guò)程中的資金劃轉必須通過(guò)其設立的資金監管專(zhuān)用賬戶(hù)監管，待產(chǎn)權轉移登記完成資金解除監管。
本合同中資金存管指：為確保交易資金安全，買(mǎi)賣(mài)交易雙方可向銀行申請，將交易資金進(jìn)行凍結，凍結期內交易雙方均不得單方使用、支配；待滿(mǎn)足解凍條件后資金解凍。
本合同中資金自行劃轉指：買(mǎi)賣(mài)交易雙方未采用資金監管或資金存管的方式，自行交接購房款并簽署《自行劃轉聲明》（附件九）的行為。
(二) 乙方采取【全款】【貸款】方式支付該房屋銷(xiāo)售總價(jià)款，具體付款方式及期限的約定。
1、選擇全款支付的，甲乙雙方一致同意，乙方分【1次】【2次】【3次】向甲方支付除定金之外的所有銷(xiāo)售總價(jià)款。
第1次，于【甲方解抵押當天】【房源核驗通過(guò)當天】【網(wǎng)簽后______日內】【___年___月____日】【其他_________】，乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫(xiě)：_________元），資金通過(guò)【資金監管】【資金存管】方式劃轉；
第2次，于【辦理房屋所有權轉移登記當天】【_____年____月______日】【其他_________】，乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫(xiě)：______________元），資金通過(guò)【資金監管】【資金存管】方式劃轉。
第三次，于【戶(hù)口遷出當日】【交付房屋當日】【___年_____月____日】【其他_________】，乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫(xiě)：__________________元），資金通過(guò)【資金監管】【資金存管】方式劃轉。
2、乙方選擇【商業(yè)貸款】【公積金貸款】【組合貸款】申辦貸款的，擬貸款金額為人民幣______________元（大寫(xiě)：_____________元），甲乙雙方一致同意，乙方分【1次】【2次】【3次】【其他___________】向甲方支付除定金與擬貸款金額外的所有銷(xiāo)售總價(jià)款。
第1次，于【甲方解抵押當天】【房源核驗通過(guò)當天】【網(wǎng)簽后______日內】【商貸面簽】【公積金初審】【_____年______月____日】【其他_________】，乙方向甲方支付人民幣______________元（大寫(xiě)：_____________元），資金通過(guò)【資金監管】【資金存管】方式劃轉；
第2次，于【辦理房屋所有權轉移登記當天】【_____年____月______日】【其他_________】乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫(xiě)：______________元），資金通過(guò)【資金監管】【資金存管】方式劃轉；
第三次，于【戶(hù)口遷出當日】【交付房屋當日】【___年_____月____日】【其他_________】乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫(xiě)：__________________元），資金通過(guò)【資金監管】【資金存管】【自行交接】方式劃轉。
第五條 貸款的其他約定
(一) 乙方因自身原因無(wú)法獲得貸款機構批準貸款的，甲乙雙方同意按以下第_________種方式解決：
1、 乙方自行籌齊剩余房?jì)r(jià)款，最遲在辦理產(chǎn)權轉移登記申請當天支付給甲方。
2、 乙方繼續申請貸款，但再次申請貸款獲得批貸函的.時(shí)間最遲不得超過(guò)本合同簽訂后80日。
3、 本合同終止，甲方應返還乙方已付款，乙方按銷(xiāo)售總價(jià)款的10%承擔違約責任，在交易進(jìn)程中已經(jīng)發(fā)生的各項費用由乙方承擔。
(二) 如因國家法律或政策調整導致貸款機構未對乙方批準貸款，且乙方無(wú)法支付該房屋銷(xiāo)售總價(jià)款的，本合同終止。甲方返還乙方累計已付購房款，甲乙雙方互不承擔違約責任。
第六條 該房屋買(mǎi)賣(mài)交易的承諾
(一) 甲方已如實(shí)陳述該房屋權屬狀況、設備、裝修情況。甲方保證本人、共有權人同意出售上述房屋，且保證代理人已獲得其合法授權出售上述房屋。甲方保證所提供的涉及本房屋交易的全部資料真實(shí)、有效。除合同及本次交易附件載明的房屋權屬狀況外不存在任何第三方在合同簽訂前及簽訂后對該房屋通過(guò)抵押、訴訟、查封等方式進(jìn)行任何妨礙乙方取得房屋所有權的情況。因上述任何一原因導致合同無(wú)效或不能履行，甲方應退還累計已收全部房款，并向乙方承擔房屋銷(xiāo)售總價(jià)20%違約責任及全部賠償責任。
(二) 甲方同意在交付房屋時(shí)將房屋附屬設施設備及附件十所列物品及裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方，應保證自本合同簽訂之日起至完成物業(yè)交驗止，該房屋保持原狀，違反本承諾按本合同第十條第五款承擔違約責任。
該房屋的附屬設施設備、裝飾裝修、其它相關(guān)物品清單等具體情況，見(jiàn)雙方另行簽署的補充協(xié)議或物品清單（附件十）。
(三) 本合同簽署之日起，甲乙雙方、共有人承諾積極履行該房屋交易過(guò)程中的網(wǎng)簽、貸款、交稅、產(chǎn)權轉移登記、抵押、放款、房屋交付等環(huán)節的義務(wù)并按要求提供材料，若任何一方違反本承諾，按本合同第十條第五款承擔違約責任。
第七條 房屋的交付
(一) 甲方應當在__________________________（填寫(xiě)條件或時(shí)間）將該房屋交付給乙方。
(二) 該房屋在交付日之前發(fā)生的物業(yè)管理費、供暖、水、電、燃氣、有線(xiàn)電視、電信及其他：_________費用由甲方承擔，交付日以后（含當日）發(fā)生的費用由乙方承擔。甲方同意其繳納的該房屋專(zhuān)項維修資金（公共維修基金）的賬面余額無(wú)償轉移至買(mǎi)受人名下。
(三) 房屋交付的其他約定。
第八條 稅、費相關(guān)規定
(一) 本次交易應繳納的所有稅、費由【甲方承擔全部】【乙方承擔全部】【各自承擔法律規定的應繳稅費】，因約定承擔一方不按約定繳納全部稅費，導致合同不能履行或解除的，其應當向對方支付相當于該房屋銷(xiāo)售總價(jià)20%的違約金。
(二) 如甲方承諾該房屋為家庭少有住房，須在交稅時(shí)保持家庭少有住房狀態(tài)；如違反上述約定，造成增加的稅費由甲方自行承擔。
(三) 本合同履行過(guò)程中因政策原因需繳納新的稅費的，約定由【甲方】【乙方】【其他__________】繳納；未約定由誰(shuí)繳納的由政策規定的繳納方繳納。
第九條 權屬轉移登記
(一) 甲乙雙方最晚應于合同簽訂之日起90日內，共同向房屋權屬登記部門(mén)申請辦理房屋權屬轉移登記手續。如合同履行期間，因產(chǎn)生需要延長(cháng)申請辦理房屋權屬轉移登記時(shí)間的情況，甲、乙雙方應當另行簽訂書(shū)面的補充協(xié)議。
(二) 因甲方原因致使乙方未能在合同簽訂之日120日內取得房屋所有權證書(shū)的，乙方有權單方解除合同。
1、如乙方選擇解除合同，適用本合同第十一條第2款約定。
2、如乙方選擇繼續履行合同的，甲方應當繼續履行房屋權屬轉移義務(wù)，且自本合同約定的履行期限屆滿(mǎn)之日起至實(shí)際產(chǎn)權轉移登記之日止，甲方按乙方全部已付款的萬(wàn)分之五/日向乙方支付逾期違約金，并于實(shí)際產(chǎn)權轉移登記之日向乙方支付。
(三) 因乙方原因致使甲方在合同簽訂之日起120日內未能完成房屋產(chǎn)權轉移且乙方未取得房屋產(chǎn)權證書(shū)，甲方有權單方解除合同。
1、甲方選擇解除合同的，適用本合同第十一條第1款約定。
2、甲方選擇繼續履行合同的，甲、乙雙方應依據實(shí)際情況另行書(shū)面約定產(chǎn)權轉移登記日期，乙方應自本合同約定的履行期限屆滿(mǎn)之日起至實(shí)際產(chǎn)權轉移登記之日止，按全部未付金額的萬(wàn)分之五/日向甲方支付逾期違約金。并于實(shí)際產(chǎn)權轉移登記之日向甲方支付。
(四) 甲方應當在該房屋所有權轉移之日起10日內，向房屋所在地的戶(hù)籍管理機關(guān)辦理完成原有全部戶(hù)口遷出手續。如因甲方自身原因未如期或無(wú)法將與該房屋相關(guān)的戶(hù)口遷出的，應當向乙方支付房屋總價(jià)款10%的違約金，并繼續履行全部戶(hù)口遷出義務(wù)。
第十條 違約條款
(一) 除不可抗力外，甲方逾期交房違約責任：
1、 甲乙雙方約定房屋交付在該房屋產(chǎn)權轉移登記之后的，甲方逾期10日之內交付，自約定的房屋交付期限屆滿(mǎn)之次日至實(shí)際交付房屋之日應按該房屋銷(xiāo)售總價(jià)萬(wàn)分之五/日向乙方支付逾期違約金，且應于實(shí)際交付之日向乙方支付，甲方逾期超過(guò)10日，甲方應繼續履行房屋交付義務(wù)并按該房屋銷(xiāo)售總價(jià)的5%向乙方支付違約金，該違約金應于房屋實(shí)際交付之日支付。
2、 甲乙雙方約定房屋交付在該房屋產(chǎn)權轉移登記之前的，甲方逾期10日之內交付，自約定的房屋交付期限屆滿(mǎn)之次日至實(shí)際交付房屋之日應按該房屋銷(xiāo)售總價(jià)萬(wàn)分之五/日向乙方支付逾期違約金，且應于實(shí)際交付之日向乙方支付，合同繼續履行。
甲方逾期超過(guò)10日，乙方有權單方解除合同。乙方選擇解除合同的，適用本合同第十一條第2款的約定。乙方選擇繼續履行合同的，甲方應當繼續履行，應于該房屋實(shí)際交付之日按該房屋銷(xiāo)售總價(jià)萬(wàn)分之五/日向乙方支付逾期違約金。
(二) 除不可抗力外，乙方未按本合同及補充協(xié)議約定時(shí)間付款的違約責任：
1、乙方逾期在10日之內，合同繼續履行。自約定的應付款期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際支付應付款之日止，乙方按逾期應付款萬(wàn)分之五/日向甲方支付逾期違約金，并于實(shí)際支付應付款之日內向甲方支付違約金。
2、乙方逾期超過(guò)10日的，甲方有權單方解除合同。甲方選擇解除合同的，適用本合同第十一條第1款約定。
(三) 甲方將該房屋出售第三人，導致乙方不能取得房屋所有權證的，乙方有權退房解除合同，乙方選擇退房解除合同的，適用本合同第十一條第2款約定。
(四) 乙方因個(gè)人原因導致貸款機構未對乙方批準貸款，在如下情形時(shí)，甲方有權單方解除合同，選擇單方解除的，適用第十一條第1款約定。
1、乙方選擇自行籌集剩余房款的，若超過(guò)約定產(chǎn)權轉移登記申請之日未能籌齊并支付給甲方；
2、乙方選擇繼續貸款超過(guò)本合同簽訂之日起80日未獲得批準貸款的。
(五) 除本合同另有約定的違約責任外，任意一方未履行本合同約定義務(wù)，經(jīng)守約方催告后15日內仍未履行該義務(wù)，如合同可繼續履行的甲乙雙方須繼續履行，違約方須按該房屋銷(xiāo)售總價(jià)的10%向守約方承擔違約責任；如構成本合同解除情形的，適用本合同第十一條解除條款約定。
第十一條 合同解除條款
�。ㄒ唬┤缂追揭勒毡竞贤募s定單方解除本合同，應當以書(shū)面的方式進(jìn)行。本合同自甲方向乙方發(fā)出的書(shū)面通知到達乙方之日起自動(dòng)解除。乙方應按銷(xiāo)售總價(jià)款的20%向甲方承擔違約的責任。甲方于合同解除之日退還抵扣違約金后剩余的乙方已付款；如已付款不足以抵扣，乙方應于解除之日支付不足部分。在房屋交易過(guò)程中，已經(jīng)發(fā)生的各項費用及其他損失均由乙方承擔。解除合同后，乙方另須配合甲方辦理注銷(xiāo)網(wǎng)上簽約等手續，如未辦理甲方可單獨追究乙方違約責任。
�。ǘ┤缫曳揭勒毡竞贤募s定單方解除本合同，應當以書(shū)面的方式進(jìn)行。本合同自乙方向甲方發(fā)出的書(shū)面通知到達甲方之日起自動(dòng)解除。甲方應于5個(gè)工作日內將其已經(jīng)收取的乙方的全部付款返還給乙方，并按照房屋銷(xiāo)售總價(jià)的20%向乙方支付違約金。如甲方逾期將乙方已經(jīng)支付款項返還給乙方，則每逾期一日，應按照同期銀行貸款利息向乙方支付違約金。在房屋交易過(guò)程中，已經(jīng)發(fā)生的各項費用及其他損失均由甲方承擔。另解除合同后須配合乙方辦理注銷(xiāo)網(wǎng)簽手續等，如未辦理乙方可單獨追究甲方違約責任。
第十二條 不可抗力
不可抗力：是指本合同簽訂后，發(fā)生了買(mǎi)賣(mài)交易雙方無(wú)法預見(jiàn)、無(wú)法避免、無(wú)法控制、無(wú)法克服的意外事件或自然災害（如戰爭、罷工、征用、臺風(fēng)、地震、火災、水災等）以至合同當事人不能依約履行職責或不能如期履行職責，發(fā)生意外事件或遭受自然災害的一方可以免除履行職責的責任或推遲履行職責。但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時(shí)告知另一方當事人，并自不可抗力事件結束之日起30日內向另一方當事人提供證明。
上述房屋風(fēng)險責任自該房屋【所有權轉移】【交付房屋】之日起轉移給乙方。
第十三條 爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的任何爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方可向房屋所在地人民法院起訴。
第十四條 其他
�。ㄒ唬┍竞贤约滓译p方簽字或蓋章之日起生效。甲乙雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書(shū)面補充協(xié)議進(jìn)行變更或補充。本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。補充協(xié)議與本合同約定不一致之處以補充協(xié)議為準。
�。ǘ┍竞贤墓�8頁(yè)，一式三份，每份均具有同等法律效力；甲乙雙方各執一份，北京存房房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司執一份。
| 甲方（簽章）： | 乙方（簽章）： |
| 【法定代表人】（簽字）： | 【法定代表人】（簽字）： |
| 【委托代理人】（簽章）： | 【委托代理人】（簽章）： |
| _____年_____月____日 | _____年_____月____日 |
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
出賣(mài)人（甲方）：身份證號碼：
買(mǎi)受人（乙方）：身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
甲方保證本房屋無(wú)查封、無(wú)債務(wù)糾紛，提供的材料齊全、真實(shí)有效，
一、甲方自愿將其村證房位于 ＿＿＿＿市___________ 區
_______________________________________ 的房屋（建筑面積_________ 平方米）以人民幣_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 萬(wàn)_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 元整（￥________元）的價(jià)款出售給乙方。（備注： ）
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬(wàn)元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定時(shí)，甲乙雙方都不具備過(guò)戶(hù)條件。等過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí)，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后，甲方對—— 的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買(mǎi)賣(mài)、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，合同簽訂日之前該房屋所發(fā)生的一切費用由甲方負責。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》；
六、違約責任
1 、甲方應當于----年-----月---日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1 天按房?jì)r(jià)總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)1 個(gè)月時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣----_元。
2 、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)1個(gè)月時(shí)，甲方有權解除合同。解約時(shí)，乙方已付房?jì)r(jià)款的_________ 作為甲方的損失賠償金。
3 、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
4 、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀(guān)原因導致本合同的解除，甲方應按照市場(chǎng)評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5 、如因規劃部門(mén)導致房屋使用功能的，甲方應當通知乙方，涉及拆遷補償以甲方名義實(shí)施，補償款為乙方所有。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的按下述第_________ 種方式解決。
1 、提交______________________________________仲裁委員會(huì )仲裁。
2 、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5 份，甲乙方各執一份，見(jiàn)證人各一份。
甲方： 乙方：
年 月日 年 月 日
見(jiàn)證人：
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
賣(mài)方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方自愿將下列房屋賣(mài)給乙方所有（房屋座落： 市 區 街 號 號樓 室，建筑面積 平方米）
一、房屋售價(jià)：甲乙雙方商定價(jià)格為人民幣——元（——萬(wàn)元整）。
二、付款方式：乙方分——次用現金支付給甲方房款，第一次付款定金時(shí)間為——年—月—日，付款現金為人民幣—元（——元整），第二次預付款時(shí)間為—月—日，付款現金為人民幣——元（——萬(wàn)元整），第三次付款時(shí)間為辦理完過(guò)戶(hù)等相關(guān)手續后，付款金額為人民幣——元（——萬(wàn)元整），三次支付總金額為人民幣——元（——萬(wàn)元整）。
三、關(guān)于產(chǎn)權辦理的約定：過(guò)戶(hù)費用由乙方承擔，但甲方要配合乙方辦理相關(guān)手續。
四、上述對雙方都具有約束力，應嚴格履行，如有違約，違約方承擔違約責任，并賠償損失、支付違約費用。
五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，雙方未盡事宜，協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
簽訂日期： 簽訂日期：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
甲方（賣(mài)方）：
乙方（買(mǎi)方）：
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：
合同條款甲方自愿將坐落在濟南市 區 路 小區 號樓 單元 室（建筑面積 平方米，儲藏室 平方米，產(chǎn)權證號 ）房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方，并將與所出賣(mài)該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權同時(shí)出賣(mài)給乙方（附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖）。
雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě) ;即人民幣小寫(xiě)。
乙方在簽訂本合同時(shí)，支付定金 ,即小寫(xiě)xx.
乙方支付定金之日起 個(gè)月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過(guò)銀行住房按揭方式交付（有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。
甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由方承擔。
乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續，待房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到乙方名下之時(shí)，乙方應向甲方付清全部房款余額。
甲方應在 前將該房產(chǎn)交付乙方；屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無(wú)人租住、使用；無(wú)欠賬，如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付 元的違約金；一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產(chǎn)手續客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
交付該房產(chǎn)，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件，并將抽風(fēng)機一臺（型號： ），空調兩臺（型號： ），熱水器（型號： ），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩臺（型號： ），涼衣架，房?jì)葻艟�，前后門(mén)窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價(jià)值內）。
本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
附加條款：
甲方（賣(mài)方）： （�。� 身份證號：
住址：
電話(huà)：
20xx年xx月xx日
乙方（買(mǎi)方）： （�。┥矸葑C號：
住址：
電話(huà)：
20xx年xx月xx日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
甲方(賣(mài)方)： 身份證號碼：
住址： 聯(lián)系電話(huà)：
乙方(買(mǎi)方)： 身份證號碼：
住址： 聯(lián)系電話(huà)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、資源、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本房屋買(mǎi)賣(mài)合同。
第一條、甲方自愿將坐落于 (建筑面積 平方米，產(chǎn)權證號： ，土地證號： )的房產(chǎn)出售給乙方。
第二條、甲方保證所出售的房屋符合國家有關(guān)房地產(chǎn)交易的相關(guān)法律、法規及政策規定，且不存在其他債權、債務(wù)糾紛，無(wú)抵押擔保。
第三條、甲、乙雙方約定購房總價(jià)款為人民幣 元，大寫(xiě) 元。
第四條、合同簽訂后，甲、乙雙方均應按過(guò)戶(hù)要求提供相應過(guò)戶(hù)資料、證件到房屋交易部門(mén)辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續。
第五條、雙方在辦理房屋產(chǎn)權轉移、過(guò)戶(hù)手續中所產(chǎn)生的契稅、印花稅、工本費、過(guò)戶(hù)費等稅費及費用均由乙方來(lái)承擔，甲方不承擔任何費用。
第六條、房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)到乙方之日，乙方向甲方付清全部購房款
元，大寫(xiě) 元。產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之時(shí)，甲方保證該房產(chǎn)無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵;無(wú)欠賬，如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、入網(wǎng)費等。
第七條、本合同一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效，因合同履行發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商或訴訟解決。
第八條本合同未盡事宜，可另行補充約定，補充約定經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。
第九條為了降低辦理房產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)費用，甲乙雙方另簽訂一份購房款為 元的虛假合同。
甲方(賣(mài)方)：簽名(蓋印)
乙方(買(mǎi)方)：簽名(蓋印)
年 月 日
【精選房屋買(mǎi)賣(mài)合同匯總十篇】相關(guān)文章：
粵公網(wǎng)安備 44010602002712