【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同匯編五篇
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中,合同的類(lèi)型越來(lái)越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢?下面是小編精心整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同5篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
賣(mài)方:深圳市中ccc
地址:深圳市福田xxxxxxx融中心26c
買(mǎi)方:
姓名: 性別 身份證/護照號碼:
通訊地址:
買(mǎi)賣(mài)雙方于 年 月 日 就購買(mǎi)諾德假日花園一期 棟 座 層 號房簽訂了《深圳市房地產(chǎn)認購書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)認購書(shū)),現雙方就認購書(shū)做如下補充約定,以資共同遵照執行:
1 買(mǎi)賣(mài)雙方約定采取下述第2種付款方式:
(1)、一次性付款方式:買(mǎi)方須于7日內支付首期房款30%,余款70%于簽定本認購書(shū)之日起一個(gè)月內付清。
(2)向銀行借款方式:
若買(mǎi)方選擇銀行按揭,買(mǎi)方須于7日內支付不低于20%的首期房款,即人民幣 元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最后批復為準,如銀行貸款金額減少,首期款將相應增加。
2如買(mǎi)方采用銀行按揭借款方式付款,由于買(mǎi)方原因(包括但不限于未按賣(mài)方或銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料或不簽署相關(guān)文件)導致未能成功辦理銀行按揭借款,賣(mài)方有權沒(méi)收買(mǎi)方已付定金,其余款項不計利息退回買(mǎi)方;由于銀行原因(包括但不限于政策發(fā)生巨大變化等)導致未能成功辦理銀行按揭借款,買(mǎi)方已付款項不計利息全額退還回買(mǎi)方。
無(wú)論何種原因買(mǎi)方未能成功辦理按揭,但同意繼續認購本房地產(chǎn)的,買(mǎi)方應在賣(mài)方發(fā)出書(shū)面通知之日起一個(gè)月內付清首期款外的余款。
3 買(mǎi)方須按雙方約定的付款時(shí)間支付房款,若買(mǎi)方未按期支付任何一筆款項,每逾期1日,買(mǎi)方應按逾期金額的萬(wàn)分之五向賣(mài)方支付滯納金。
4 買(mǎi)方應在付清定金后,自簽訂認購書(shū)之日起2日內按賣(mài)方和相關(guān)按揭銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料,接到賣(mài)方書(shū)面通知之日起5日內與按揭銀行辦理按揭相關(guān)手續并與賣(mài)方簽訂《深圳市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》(下稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同)
5 認購書(shū)中所稱(chēng)的第五條所述買(mǎi)方原因包括但不限于:
(1)買(mǎi)方逾期付款超過(guò)3日;
(2)買(mǎi)方逾期未與賣(mài)方簽訂買(mǎi)賣(mài)合同或買(mǎi)方單方解除認購書(shū)或本補充協(xié)議;
(3)導致買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)法在約定時(shí)間內簽訂的其他買(mǎi)方原因。
若發(fā)生上述事由之一,賣(mài)方有權終止認購書(shū)及本補充協(xié)議,有權將標的房地產(chǎn)另行出售,且無(wú)須通知買(mǎi)方,并有權追究買(mǎi)方違約責任,買(mǎi)方所交定金不予退回;且買(mǎi)方授權賣(mài)方單獨向相關(guān)政府部門(mén)辦理認購書(shū)解鎖手續。如主管部門(mén)要求買(mǎi)方前去辦理解鎖手續的,買(mǎi)方應按賣(mài)方通知時(shí)間辦理完畢,否則每延遲1日,應按購房全款向賣(mài)方支付每日千分之五的違約金并賠償因延誤給賣(mài)方造成的全部損失。
6 賣(mài)方已向買(mǎi)方出示《深圳市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同(預售)》示范文本及其補充協(xié)議、《業(yè)主臨時(shí)公約》(即《臨時(shí)管理規約》)及《前期物業(yè)服務(wù)合同》等相關(guān)購房信息,買(mǎi)方確認已詳細閱讀并理解上述文件,且無(wú)異議,承諾按賣(mài)方的通知簽署上述文件并遵守執行。
7 買(mǎi)賣(mài)雙方的通知以認購書(shū)所載明的電話(huà)、傳真、地址等為準,任何一方均應確保其聯(lián)絡(luò )方式的真實(shí)性、準確性。若有變更,應在變更后2日內以書(shū)面形式通知另一方,否則,因未通知所產(chǎn)生的后果由未通知方承擔。如賣(mài)方向買(mǎi)方所發(fā)函件傳真出現錯發(fā)等錯誤,買(mǎi)方應本誠實(shí)信用原則即時(shí)告知賣(mài)方,避免延誤和不必要的損失。
8 若雙方簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同與認購書(shū)及本補充協(xié)議有抵觸的地方,以雙方簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同為準。
9 本補充協(xié)議一式二份,買(mǎi)賣(mài)雙方各執一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即時(shí)生效。本補充協(xié)議為認購書(shū)的補充約定,當二者內容沖突時(shí),以本補充協(xié)議條款為準。
買(mǎi)方提別聲明:對認購書(shū)及本補充協(xié)議等法律文件之各項條款約定,特別是其中有可能限制買(mǎi)方權利、減輕或免除賣(mài)方義務(wù)和責任不封,以及違約責任部分,賣(mài)方已采取合理的方式逐字逐句提請買(mǎi)方注意并作充分說(shuō)明,買(mǎi)方已逐字逐句仔細閱讀并已充分了解其全部?jì)热莺秃x以及各方的權利、義務(wù)和責任,并予接受。
賣(mài)方:深圳市中鐵諾德投資有限公司 買(mǎi)方:
賣(mài)方代理人(簽章): 買(mǎi)方代理人:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
賣(mài)方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 身份證號:
買(mǎi)方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 身份證號:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)私有住房,達成如下協(xié)議:
一、甲方所售房屋位于 ,所售房屋建筑面積 方米
二、 房屋價(jià)格及其他費用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)
萬(wàn)元整(¥ 元)。
2、甲、乙雙方達成一致意見(jiàn),產(chǎn)權變更等一切費用由乙方負擔。甲方負責出具相關(guān)手續
三、甲方保證在交接時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
四、本合同一式兩份甲、乙雙方各持一份。雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
賣(mài)方: ____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方),身份證號:____________________
買(mǎi)方: ____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方),身份證號: ____________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,達成如下協(xié)議:
第一條、甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已了解該房屋具體狀況,并自愿購買(mǎi)該房屋,該房屋具體狀況如下;
房屋位置: 重慶市巫山縣廟宇鎮廟宇村二社
房屋占地面積: 69.2㎡+14㎡=83.2㎡ (見(jiàn)附圖)
房屋建筑面積: 69.2㎡*2層 +吊層38.8 ㎡=177.2㎡(見(jiàn)附圖)
房屋界線(xiàn): 左邊與羅倫銀共墻以墻中心為界,右邊與羅倫銀共墻以墻中心為界,前面至公路邊為界,后面至本房屋外墻邊為界。(見(jiàn)附圖)
第二條 、房屋價(jià)格及其他費用;
甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋占地面積,建筑面積及土地流轉費用總金額為人民幣小寫(xiě):¥198000.00元, 大寫(xiě): 壹拾玖萬(wàn)捌仟元整。(土地流轉另見(jiàn)土地流轉協(xié)議書(shū))
第三條 付款方式:簽訂協(xié)議時(shí)付158000.00元,尾款于_____年_____月_____日付清,付款以甲方出示收據為證。
第四條 特別約定;
1、甲方必須保證所賣(mài)房屋產(chǎn)權屬于甲方所有,因乙方所購房屋為農村土地建筑,該房屋現無(wú)房屋產(chǎn)權證,若以后因違章建筑拆除由甲方負責。
2、該房屋現水,電沒(méi)有到位,甲方應予配合安裝到戶(hù),但相關(guān)費用由乙方負擔。
第五條 本協(xié)議自簽訂之起,買(mǎi)賣(mài)雙方不得反悔,如有一方反悔,除退回房屋總價(jià)款以外,還必須賠償另一方房屋總價(jià)款的25%賠償金。
第六條 乙方所購房屋位置夾在其他相鄰房屋中間兩面共墻,若干年后相鄰房屋如拆遷但不能拆除所共墻體,若要拆除必須經(jīng)雙方同意。
第七條 本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。
第八條 本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第九條 本協(xié)議一式二份,甲方執一份、乙方執一份。
甲 方(簽字):____________________
聯(lián)系電話(huà):____________________
乙 方(簽字):____________________
聯(lián)系電話(huà):____________________
見(jiàn)證人:____________________
簽訂日期:_____年_____月_____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
[案情]
原告:顧連群。
被告:杜濤。
1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產(chǎn)權的座落于本市閔行區莘莊鎮莘凌路的.平房二間(建筑面積為151平方米)以58萬(wàn)元的價(jià)格出售給被告。同年8月12日,原、被告出于少繳稅費等原因,在簽訂由房地產(chǎn)交易管理部門(mén)印制的《房屋買(mǎi)賣(mài)契約》時(shí),將上述房屋的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格議定為人民幣30萬(wàn)元。該契約還載明:被告向原告預付購房定金15萬(wàn)元,本契約經(jīng)房地產(chǎn)交易主管部門(mén)批準后,該定金可抵作購房?jì)r(jià)款。
同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買(mǎi)賣(mài)契約》明確莘凌路197號平房二間的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為58萬(wàn)元,被告應在1993年8月31日前向原告預付購房款30萬(wàn)元,原告在收到預付款后2日內交房屋鑰匙給被告,其余28萬(wàn)元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產(chǎn)交易主管部門(mén)、房屋總價(jià)為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約只是為了應付辦理房屋產(chǎn)權證過(guò)戶(hù)之用,不作為雙方買(mǎi)賣(mài)房屋的正式契約,無(wú)任何法律效力。
1993年8月31日,被告向原告支付了購房款30萬(wàn)元,原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日,原、被告前往閔行區房產(chǎn)交易所辦理有關(guān)房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續,雙方按房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約,繳納了有關(guān)產(chǎn)權移轉手續費、契稅、超標費等費用。1994年4月11日,被告又開(kāi)出了金額為28萬(wàn)元的轉帳支票一張,用來(lái)支付原告剩余房款,后因存款不足,遭信用社退票。同年5月30日及6月2日,被告又分別支付給原告房款4萬(wàn)元及8萬(wàn)元。1994年9月
12日被告領(lǐng)取了上述房屋的《房屋所有權證》并在該處開(kāi)設了酒家。同年9月30日,被告又開(kāi)出了二張轉帳支票,金額分別為14。399萬(wàn)元及2萬(wàn)元,其中3990元為利息,因支票大寫(xiě)不規范及過(guò)期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其余房款,被告于1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬(wàn)元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬(wàn)元。尚欠的13萬(wàn)元,原告多次催討未果,逐訴至法院。
原告顧連群訴稱(chēng):其為了將平房二間出賣(mài)給被告,雙方于1993年8月先后訂立了二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約,其中12日訂立的契約將房?jì)r(jià)定為30萬(wàn)元,23日訂立的契約,將房?jì)r(jià)定為58萬(wàn)元。雙方還約定,房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的契約只是為了應付辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù),不作為雙方正式的房屋買(mǎi)賣(mài)契約。后雙方為了少繳稅費,去房產(chǎn)交易所辦理了30萬(wàn)元房契之交易過(guò)戶(hù)手續。被告在辦理過(guò)戶(hù)手續前后,共向原告支付45萬(wàn)元房款,尚欠的13萬(wàn)元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬(wàn)元。
被告杜濤辯稱(chēng):其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約。但雙方去房產(chǎn)交易所辦理房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續,是按房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的契約申報的,該契約應受到法律保護。而房?jì)r(jià)為58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約,未獲有關(guān)部門(mén)批準,是無(wú)效的,現原告已得到45萬(wàn)元,其中15萬(wàn)元屬不當得利,應予返還。對于原告之訴訟請求要求駁回。
該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬(wàn)元房款,應由原告返還之說(shuō),明確表示不作反訴請求。
[審判]
一審法院經(jīng)審理認為:當事人的民事行嗚須符合法律規定,不得損害國家、集體或者第三人的利益。原、被告為達到少繳稅費等目的,惡意串通,故意將雙方談妥的房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)58萬(wàn)元,
以30萬(wàn)元的價(jià)格向閔行區房產(chǎn)交易所申報并辦理有關(guān)產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續,F房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核批準,但該契約乃當事人瞞報房?jì)r(jià)所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當屬無(wú)效。然房?jì)r(jià)為58萬(wàn)元的契約系雙方當事人真實(shí)意思表示,雙方也確實(shí)是在按此協(xié)議履行,只因被告未付清房款而引發(fā)訴訟。鑒于本案的實(shí)際情況,本院責令當事人按58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補辦有關(guān)手續。對于原告的訴訟請求應予以支持。據此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項、第(7)項、第84條、第l08條之規定,判決被告杜濤給付原告房屋買(mǎi)賣(mài)欠款13萬(wàn)元。案件受理費人民幣4110元,由原、被告各半負擔。被告不服一審判決,提起上訴。上訴理由仍是一審時(shí)所持的理由,并認為原審法院判決錯誤,二審法院應予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。
二審法院經(jīng)審理認為:顧連群與杜濤為達到少繳稅費等目的,故意將雙方談妥的房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格人民幣58萬(wàn)元,以人民幣30萬(wàn)元的價(jià)格向閔行區房產(chǎn)交易所申報并辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續的行為是錯誤的,應予批評教育。一審法院責令雙方當事人按人民幣58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補辦有關(guān)手續是正確的。一審法院根據房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格人民幣58萬(wàn)元的契約系雙方當事人的真實(shí)意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬(wàn)元,尚欠人民幣13萬(wàn)元的事實(shí),依法判決杜濤給付顧連群房屋買(mǎi)賣(mài)欠款人民幣13萬(wàn)元是正確的。一審沈院判決認定事實(shí)清楚,證據充分,審判程序合法,適用法律正確。杜濤的上訴理由不能成立。并據此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項的規定,判決駁回杜濤的上訴,維持原審判決。二審案件受理費人民幣4110元由杜濤負擔。
[評析]
解決本案的關(guān)鍵,在于如何看待雙方簽訂的房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元及58萬(wàn)元的二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約的效力。
關(guān)于房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約效力問(wèn)題。眾所周知,房屋的買(mǎi)賣(mài),當事人須辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產(chǎn)交易部門(mén)辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)。國家向當事人征收各種稅費是按房?jì)r(jià)的一定比率收取的。當事人繳納費用的多少直接與他們申報的交易價(jià)格相關(guān)。故本案原、被告出于少繳稅費的目的,經(jīng)合謀故意將早已談妥的58萬(wàn)元買(mǎi)賣(mài)價(jià)格,以30萬(wàn)元向房產(chǎn)交易部門(mén)申報并辦理有關(guān)手續,其惡意顯而易見(jiàn)。該契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核,被告也已領(lǐng)取了房屋產(chǎn)權證,但該行為是雙方當事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質(zhì)是瞞報房?jì)r(jià),偷逃國稅,嚴重損害了國家利益。根據《中華人民共和國民法通則》的有關(guān)規定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無(wú)效的民事法律行為,從行為開(kāi)始時(shí)就沒(méi)有法律約束力。故30萬(wàn)元房?jì)r(jià)的房屋買(mǎi)賣(mài)契約當屬無(wú)效。如何看待房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為58萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約。該契約所確定的58萬(wàn)元房?jì)r(jià),先由雙方口頭談妥,后又以書(shū)面形式確立。在契約中除明確房?jì)r(jià)外,還規定房款的支付期限和交房的辦法。并特別載明雙方交到房產(chǎn)交易部門(mén)房?jì)r(jià)為30萬(wàn)元的契約不是正式契約,只是為了應付產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之用?梢(jiàn)雙方的房屋交易價(jià)為58萬(wàn)元才是雙方當事人真實(shí)意思表示?v觀(guān)被告支付房款的情況,也不難看出當事人是在按58萬(wàn)元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由于被告對13萬(wàn)元欠款拖欠不付,才引發(fā)原告訴訟。由于58萬(wàn)元房?jì)r(jià)的買(mǎi)賣(mài)契約未經(jīng)房產(chǎn)交易部門(mén)審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發(fā)現當事人的錯誤行為除進(jìn)行批評教育外還應責令當事人按58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補辦有關(guān)手續,補繳有關(guān)稅費的差價(jià)。使當事人少繳稅費的目的不能得逞,國家利益得以維護。
只要正確把握上述二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約的性質(zhì),法院處理案件也就游刃有余了。據此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬(wàn)元是正確的,對雙方當事人的錯誤行為,以訴訟費各半負擔予以體現,也是妥當的。故二審法院駁回杜濤的上訴請求,維持原判,是正確的。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
出賣(mài)方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營(yíng)業(yè)執照號碼):__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話(huà):__________
委托代理人:__________國籍:__________電話(huà):__________
地址:__________郵政編碼:__________
買(mǎi)受方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營(yíng)業(yè)執照號碼):__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話(huà):__________
委托代理人:__________國籍:__________電話(huà):__________
地址:__________郵政編碼:__________
第一條 房屋的基本情況。
出賣(mài)方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于__________;位于第__________層,共__________(套)(間),房屋結構為_(kāi)_________,建筑面積__________平方米(其中實(shí)際建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積__________平方米),房屋用途為_(kāi)_________;該房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,該房屋內部附著(zhù)設施見(jiàn)附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產(chǎn)權證號)為_(kāi)_________。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(出賣(mài)方暫測)(原產(chǎn)權證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積(以下簡(jiǎn)稱(chēng)暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定面積(以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)際面積)為準。
該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過(guò)暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時(shí),房?jì)r(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測面積差別超過(guò)暫測面積的±__________%(包括±__________%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.買(mǎi)受方有權提出退房,出賣(mài)方須在買(mǎi)受方提出退房要求之日起__________天內將買(mǎi)受方已付款退還給買(mǎi)受方,并按__________利率付給利息。
2.每平方米價(jià)格保持不變,房?jì)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調整。
3.______________________________________________________________。
第三條 土地使用權性質(zhì)。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_(kāi)_________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉讓批準文件號為_(kāi)_________;該房屋買(mǎi)賣(mài)后,按照有關(guān)規定,買(mǎi)受方(必須)(無(wú)須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價(jià)格。
按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計算,該房屋售價(jià)為( 幣)每平方米
__________元,總金額為( 幣)______億______千______百______拾______萬(wàn)______千______百______拾______元整。
第五條 付款方式。
買(mǎi)受方應于本合同生效之日向出賣(mài)方支付定金( 幣)______億______千______百______拾______萬(wàn)______千______百______拾______元整,并應于本合同生效之日起__________日內將該房屋全部?jì)r(jià)款付給出賣(mài)方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣(mài)方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產(chǎn)權證書(shū)交給買(mǎi)受方,并應收到該房屋全部?jì)r(jià)款之日起__________日內,將該房屋付給買(mǎi)受方。
第七條 買(mǎi)受方逾期付款的違約責任。
買(mǎi)受方如未按本合同第四條規定的時(shí)間付款,出賣(mài)方對買(mǎi)受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按__________計算。逾期超過(guò)________天后,即視為買(mǎi)受方不履行本合同。屆時(shí),出賣(mài)方有權按下述第________種約定,追究買(mǎi)受方的違約責任。
1.終止合同,買(mǎi)受方按累計應付款的__________%向出賣(mài)方支付違約金。出賣(mài)方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)買(mǎi)受方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由買(mǎi)受方據實(shí)賠償。
2.買(mǎi)受方按累計應付款的__________%向出賣(mài)方支付違約金,合同繼續履行。
3.______________________________________________________________。
第八條 出賣(mài)方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣(mài)方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買(mǎi)受方使用,買(mǎi)受方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向出賣(mài)方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在__________個(gè)月內按__________利率計算;自第__________個(gè)月起,月利息則按__________利率計算。逾期超過(guò)__________個(gè)月,則視為出賣(mài)方不履行本合同,買(mǎi)受方有權按下列第__________種約定,追究出賣(mài)方的違約責任。
1.終止合同,出賣(mài)方按買(mǎi)受方累計已付款的__________%向買(mǎi)受方支付違約金。乙
方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)出賣(mài)方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲
方據實(shí)賠償。
2.出賣(mài)方按買(mǎi)受方累計已付款的__________%向買(mǎi)受方支付違約金,合同繼續履行。
3.______________________________________________________________。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權登記的約定。
在買(mǎi)受方實(shí)際接收該房屋之日起,出賣(mài)方協(xié)助買(mǎi)受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記手續。如因出賣(mài)方的過(guò)失造成買(mǎi)受方不能在雙方實(shí)際交接之日起__________天內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū),買(mǎi)受方有權提出退房,出賣(mài)方須在買(mǎi)受方提出退房要求之日起__________天內將買(mǎi)受方已付款退還給買(mǎi)受方,并按已付款的__________%賠償買(mǎi)受方損失。
第十條 出賣(mài)方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,出賣(mài)方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由出賣(mài)方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發(fā)生的土地增值稅由出賣(mài)方向國家交納,契稅由買(mǎi)受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規和政策執行。
第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會(huì )仲裁。
第十五條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共__________頁(yè),一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。
出賣(mài)方(簽章):
出賣(mài)方代理人(簽章):
______年______月______日
買(mǎi)受方(簽章):
買(mǎi)受方代理人(簽章):
______年______月______日
【【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同匯編五篇】相關(guān)文章: