- 相關(guān)推薦
建設工程合同的相關(guān)法律規定
建設工程合同是承包人進(jìn)行工程建設，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。通常包括建設工程勘察、設計、施工合同。在傳統民法上，建設工程合同屬承攬合同之一種，德國、日本、法國及中國臺灣地區民法均將對建設工程合同的規定納入承攬合同中。
按照《中華人民共和國合同法》的規定，建設工程合同包括三種：即建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同。
(一)建設工程勘察合同
建設工程勘察合同是承包方進(jìn)行工程勘察，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設工程勘察單位稱(chēng)為承包方，建設單位或者有關(guān)單位稱(chēng)為發(fā)包方(也稱(chēng)為委托方)。
建設工程勘察合同的標的是為建設工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建設的第一個(gè)環(huán)節，也是保證建設工程質(zhì)量的基礎環(huán)節。為了確保工程勘察的質(zhì)量，勘察合同的承包方必須是經(jīng)國家或省級主管機關(guān)批準，持有《勘察許可證》，具有法人資格的勘察單位。
建設工程勘察合同必須符合國家規定的基本建設程序，勘察合同由建設單位或有關(guān)單位提出委托，經(jīng)與勘察部門(mén)協(xié)商，雙方取得一致意見(jiàn)，即可簽訂，任何違反國家規定的建設程序的勘察合同均是無(wú)效的。
(二)建設工程設計合同
建設工程設計合同是承包方進(jìn)行工程設計，委托方支付價(jià)款的合同。建設單位或有關(guān)單位為委托方，建設工程設計單位為承包方。
建設工程設計合同為建設工程需要而作的設計成果。工程設計是工程建設的第二個(gè)環(huán)節，是保證建設工程質(zhì)量的重要環(huán)節。工程設計合同的承包方必須是經(jīng)國家或省級主要機關(guān)批準，持有《設計許可證》，具有法人資格的設計單位。只有具備了上級批準的設計任務(wù)書(shū)，建設工程設計合同才能訂立;小型單項工程必須具有上級機關(guān)批準的文件方能訂立。如果單獨委托施工圖設計任務(wù)，應當同時(shí)具有經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準的初步設計文件方能訂立。
(三)建設工程施工合同
建設工程施工合同是工程建設單位與施工單位，也就是發(fā)包方與承包方以完成商定的建設工程為目的，明確雙方相互權利義務(wù)的協(xié)議。建設工程施工合同的發(fā)包方可以是法人，也可以是依法成立的其它組織或公民，而承包方必須是法人。
第十六章 建設工程合同
第二百六十九條 建設工程合同是承包人進(jìn)行工程建設，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。
第二百七十條 建設工程合同應當采用書(shū)面形式。
第二百七十一條 建設工程的招標投標活動(dòng)，應當依照有關(guān)法律的規定公開(kāi)、公平、公正進(jìn)行。
第二百七十二條 發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應當由一個(gè)承包人完成的建設工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個(gè)承包人。
總承包人或者勘察、設計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。
禁止承包人將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。
第二百七十三條 國家重大建設工程合同，應當按照國家規定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。
第二百七十四條 勘察、設計合同的內容包括提交有關(guān)基礎資料和文件(包括概預算)的期限、質(zhì)量要求、費用以及其他協(xié)作條件等條款。
第二百七十五條 施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。
第二百七十六條 建設工程實(shí)行監理的，發(fā)包人應當與監理人采用書(shū)面形式訂立委托監理合同。發(fā)包人與監理人的權利和義務(wù)以及法律責任，應當依照本法委托合同以及其他有關(guān)法律、行政法規的規定。
第二百七十七條 發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下，可以隨時(shí)對作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查。
第二百七十八條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒(méi)有及時(shí)檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。
第二百七十九條 建設工程竣工后，發(fā)包人應當根據施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量檢驗標準及時(shí)進(jìn)行驗收。驗收合格的，發(fā)包人應當按照約定支付價(jià)款，并接收該建設工程。建設工程竣工經(jīng)驗收合格后，方可交付使用;未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。
第二百八十條 勘察、設計的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發(fā)包人損失的，勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。
第二百八十一條 因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權要求施工人在合理期限內無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。
第二百八十二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。
第二百八十三條 發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。
第二百八十四條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實(shí)際費用。
第二百八十五條 因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實(shí)際消耗的工作量增付費用。
第二百八十六條 發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣(mài)的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣(mài)。建設工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣(mài)的價(jià)款優(yōu)先受償。
第二百八十七條 本章沒(méi)有規定的，適用承攬合同的有關(guān)規定。
建設工程承包合同范本
發(fā)包方：_____(以下稱(chēng)甲方) 承包方：_____(以下稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方就建設工程項目充分協(xié)商簽訂本合同，共同信守。
1.工程名稱(chēng)：______
2.工程地點(diǎn)：______
3.工程面積(包括土建工程、水暖工程、電器工程)：共計____份平方米。
4.承包內容：
5.建筑安裝工程造價(jià)：共計人民幣____份元。
6.工程價(jià)款和費用的結算依據和付款辦法：
(1)……
(2)……
7.工程開(kāi)工日期：____年__月__日
8.工程竣工日期：____年__月__日
9.工程質(zhì)量：以施工圖紙及書(shū)、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。
10.甲方主要義務(wù)：
(1)……
(2)……
11.乙方主要義務(wù)
(1)……
(2)……
12.違約責任：
(1)甲方因自己原因延付工程價(jià)款時(shí)，每逾期一天，按應付款額____‰計算違約金。
(2)乙方未按合同規定的時(shí)間竣工，每逾期一天，按未竣工程造價(jià)___‰計算違約金。
(3)甲方未按約定的時(shí)間和要求提供原材料、設備、場(chǎng)地、技術(shù)資料的，乙方可以請求順延工程日期，還可以請求賠償停工、窩工等損失。
(4)工程竣工后保險期一年。采暖工程保修期為一個(gè)采暖期，在保修期內，屬承包方施工責任造成的如屋內漏雨、暖氣不熱、管道漏水等，由承包方負責免費修理。屬發(fā)包方或設計責任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定，造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。
13.本合同附件：共___份
14.合同有效期：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工辦理交工驗收和款項結清時(shí)為止。但保修一條除外。
15.本合同正本兩份，雙方各執一份。副本15份，承包方7份，發(fā)包方7份，由發(fā)包方送建設銀行一份。
發(fā)包方：______(蓋章) 法定代表人(簽字)：_____
承包方：______(蓋章) 法定代表人(簽字)：_____
簽約日期：____年__月__日
【建設工程合同的相關(guān)法律規定】相關(guān)文章：
借款合同的相關(guān)法律規定06-20
運輸合同的相關(guān)法律規定03-08
委托合同相關(guān)法律規定06-06
關(guān)于準生證的相關(guān)法律規定分析06-16
委托合同相關(guān)法律規定有哪些06-08
公路工程建設主要相關(guān)法律02-27
工程相關(guān)合同03-13